Ficha Licitación

Licitación ID: 1002588-29-LQ23

Construcción elevadores de tres niveles

Responsable de esta licitación: SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA, SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 2

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE ELEVADORES DE 3 NIVELES EN ESCUELA CARDENAL JOSÉ MARÍA CARO, ESCUELA JUAN PABLO II Y LICEO CARMEN RODRÍGUEZ DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUERTO CORDILLERA

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

Construcción elevadores de tres niveles

Estado:

Adjudicada

Descripción:

SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE ELEVADORES DE 3 NIVELES EN ESCUELA CARDENAL JOSÉ MARÍA CARO, ESCUELA JUAN PABLO II Y LICEO CARMEN RODRÍGUEZ DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUERTO CORDILLERA

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA

Unidad de compra:

SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA

R.U.T.:

61.999.320-9

Dirección:

MANUEL RODRIGUEZ, N°893, COQUIMBO

Comuna:

Coquimbo

Región en que se genera la licitación:

Región de Coquimbo

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 27-03-2023 15:00:00

Fecha de Publicación: 06-03-2023 9:36:34

Fecha inicio de preguntas: 06-03-2023 12:00:00

Fecha final de preguntas: 18-03-2023 10:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 21-03-2023 21:22:00

Fecha de acto de apertura técnica: 27-03-2023 15:01:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 27-03-2023 15:01:00

Fecha de Adjudicación: 02-05-2023 12:44:14

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

REUNIÒN INFORMATIVA OBLIGATORIA 09-03-2023 10:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS: N° Descripción. Según Formato. 1 Identificación del oferente. Anexo N°1-A (persona jurídica) Anexo N°1-B (persona natural) Anexo Nº1-C (Unión Temporal de proveedores). 2 Declaración jurada simple. Para el caso de las Uniones Temporales de Proveedores, todos sus integrantes deberán presentar firmado el Anexo Nº2. Anexo N°2-A (persona jurídica) Anexo N°2-B (persona natural) Nota: Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurídicas deberán acompañar una copia escaneada en formato electrónico de su escritura de constitución o del documento que resulte idóneo para demostrar su existencia. Todos los oferentes, sean personas naturales o jurídicas deberán presentar un Certificado de Antecedentes Laborales vigente, extendido por la Inspección Regional del Trabajo, en que conste que no tiene deudas, multas laborales y/o previsionales. Los oferentes que se encuentren inscritos en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (www.mercadopublico.cl), no deberán acompañar estos documentos si ellos, u otros similares se encuentren disponibles en dicho registro a la fecha de apertura de las ofertas.

Documentos Técnicos

1.- OFERTA TÉCNICA: N° Descripción. Según formato. 1 EXPERIENCIA: Para determinar la experiencia, se deberá publicar Certificados por servicios ejecutados dentro de los últimos tres años, que permitan acreditar la Experiencia del Oferente en obras civiles de similar envergadura y características a la licitada, entendiéndose por esto, montos mayores o iguales al 20% del presupuesto de la Obra licitada Se aceptará como acreditación de experiencia: a. Certificados emitidos por Instituciones Públicas que actúan como mandante de una obra. Debiendo indicar como mínimo, nombre de la obra, monto de la obra ($) y nombre del acreditado. Nota: Si el certificado no especifica claramente el tipo de obra acreditada, quedará a criterio de la Comisión de Evaluación considerarlo. b. Certificados emitidos por Privados que actúan como mandante de una obra ejecutada. Debiendo indicar como mínimo, nombre de la obra, monto de la obra ($) y nombre del acreditado. En este caso además deberá acompañar la factura correspondiente, por el total del proyecto ejecutado. Nota: Se considerará un certificado por cada obra, en caso de que el certificado presentado contenga más de una obra solo se contabilizará una de ellas. NO SE ACEPTARÁN ÓRDENES DE COMPRA, CONTRATOS NI FACTURAS COMO CERTIFICACIONES POR SÍ SOLOS. Anexo N°3. 2 Carta Gantt, Programa Maestro o de Hitos, que consiste en la preparación de un programa general de hitos, es decir, fechas de inicio y término de todas las partidas. El oferente deberá incluir y especificar la RUTA CRÍTICA del proyecto, dentro de su Carta Gantt. Formato libre. 3 Listado de Equipos y Herramientas. Consiste en establecer los equipos y herramientas que destinará el oferente a la obra, con la salvedad de que el ITO chequeará desde el inicio de la obra la destinación real de dichos Equipos. En caso contrario podrá ser causal de aplicación de multa correspondiente. Anexo N°4 4 Listado de Mano de Obra. Consiste en indicar que recursos humanos destinara a la ejecución de la obra. Debe considerar desde el Profesional de la Obra hasta la mano de obra especializada (maestro pintor, maestro carpintero, operario, jornal, etc). De no indicar el Profesional de Obra, la oferta será declarada INADMIBLE. Anexo N°5

Documentos Económicos

1.- N° Descripción. Según formato. 1 Formato oficial de la Oferta Económica del Proyecto, indicando el monto total de la oferta con IVA incluido en palabras y números y el Plazo ofertado en días corridos, según Anexo adjunto. Anexo N°6. 2 Presupuesto detallado del proyecto, se debe presentar presupuesto por el proyecto licitado, en el cual se incluirán todas las partidas que acrediten el desarrollo completo del proyecto de acuerdo con lo establecido en Especificaciones Técnicas y Planimetría correspondiente al proyecto. No se aceptarán partidas definidas como “incluidas en”. Las partidas indicadas como GLOBALES serán pagadas una vez que se encuentren ejecutadas en un 100%. Nota: El oferente no podrá agregar o eliminar partidas del itemizado oficial, como tampoco podrá dejar partidas del itemizado oficial SIN valorizar y, además, NO podrá modificar la Unidad de Medida de las partidas. En el caso que la oferta presentada por el oferente incluya un itemizado al cual se le hayan agregado o eliminado partidas, o contenga partidas SIN valorizar, o presente partidas a las cuales se les haya modificado la Unidad de Medida, incluya partidas definidas como “incluidas en”, la oferta será declarada inadmisible, conforme al numeral 12 de las presentes bases. La multiplicación horizontal entre el valor unitario neto y la cantidad debe coincidir con el valor total de cada línea del itemizado, de igual forma la sumatoria vertical del total de cada una de las partidas debe coincidir con el valor total del itemizado y con el valor expresado en el Anexo Nº6. De existir errores se solicitará su corrección a través del mecanismo de aclaración de las ofertas del portal de Mercado Público, dichas correcciones NO podrán alterar la Oferta Económica del proveedor (Anexo Nº6). En el caso que, después de haber sido solicitado a través del mecanismo de Aclaración de las ofertas, se vuelva a presentar un itemizado con errores de multiplicación horizontal y/o suma vertical, la oferta será declarada INADMISIBLE, conforme al numeral 12 de las presentes bases. LOS PRECIOS UNITARIOS DEBEN SER VALORES ENTEROS (SIN DECIMALES). EN EL CASO DE LAS CANTIDADES SE PODRÁ UTILIZAR UN MÁXIMO DE 2 DECIMALES. LAS CUBICACIONES SON REFERENCIALES, ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DETERMINAR LAS CANTIDADES. El valor que se deberá ingresar a la plataforma de Mercado Público corresponde al valor neto del servicio. En caso de discrepancias entre lo señalado por el oferente en su oferta económica y lo completado en la ficha de Mercado Público, prevalece lo indicado en su oferta económica adjunta. Anexo N°7. Presentar en formato Excel y formato pdf.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Cumplimiento de los requisitos	Se evaluará la completitud de la entrega de los antecedentes que constituyen la Oferta Administrativa, la Oferta Técnica y la Oferta Económica de acuerdo con lo solicitado en los puntos 5.1, 5.2 y 5.3 de las Bases Administrativas, de conformidad al siguiente cuadro: Completitud de la Oferta Administrativa, Técnica y Económica Puntaje El proponente presenta todos los antecedentes que constituyen la Oferta Administrativa, la Oferta Técnica y la Oferta Económica de acuerdo con lo solicitado en los puntos 5.1, 5.2 y 5.3 de las Bases, antes del vencimiento del plazo previsto para la presentación de ofertas y sin errores. 10 El proponente presenta todos los antecedentes que constituyen la Oferta Administrativa, la Oferta Técnica y la Oferta Económica de acuerdo con lo solicitado en los puntos 5.1, 5.2 y 5.3 de las Bases, o la solicitud de corrección de alguno de ellos, sin errores, previo requerimiento a través del mecanismo de Aclaración de Ofertas de Mercado Público. 3 El proponente NO presenta uno o todos los antecedentes que constituyen la Oferta Administrativa, la Oferta Técnica y la Oferta Económica de acuerdo con lo solicitado en los puntos 5.1, 5.2 y 5.3 de las Bases, o la solicitud de corrección de alguno de ellos, o que el presentado continúe con errores, previo requerimiento a través del mecanismo de Aclaración de Ofertas de Mercado Público. INADMISIBLE	10%
2 PLAZO DE EJECUCIÓN	La evaluación de este criterio se realizará a partir de la información indicada por el oferente en el Anexo N°4, en concordancia con la carta Gantt y de acuerdo con la siguiente fórmula: ((Plazo de ejecución Oferta Menor) / (Plazo de ejecución Oferta n) x 100) x 0.10 El plazo de ejecución NO podrá ser inferior a 234 días corridos ni superior a 260 días corridos, de lo contrario la oferta será declarada inadmisible.	10%
3 Comportamiento contractual anterior	Se evaluará conforme al comportamiento contractual informado por www.mercadopublico.cl en ficha de proveedor y de acuerdo con la siguiente tabla: Comportamiento contractual anterior Puntaje Proveedor no registra sanciones aplicadas por incumplimientos en Mercado Público o Multas con el SLEP Puerto Cordillera, en los últimos 24 meses. 15 Proveedor registra de 1 a 2 sanciones aplicadas por incumplimientos en Mercado Público o Multas con el SLEP Puerto Cordillera, en los últimos 24 meses. 5 Proveedor registra más de 2 reclamos en Mercado Público o Multas con el SLEP Puerto Cordillera, en los últimos 24 meses o NO cuenta con contrato vigente en el Registro de Proveedores. 0	15%
4 Precio	XSe asignará 35 puntos a la oferta de menor valor. Las ofertas se medirán de manera inversamente proporcional a la más económica conforme a la siguiente ecuación: ((Precio Oferta Menor) / (Precio Oferta n) x 100) x 0.35	35%
5 Experiencia de los Oferentes	La evaluación de este criterio se realizará a partir de la información entregada por el proponente de acuerdo con documentación solicitada en ítem 5.2 de las Bases Administrativas, en conformidad con el Anexo N°3 y de acuerdo con la siguiente fórmula: (Nº de certificaciones válidas oferta n) / (Nº de certificaciones válidas oferta mayor)) x 100) x 0.30 Solo se aceptarán aquellos Certificados por servicios ejecutados dentro de los últimos tres años, que permitan acreditar la Experiencia del Oferente en obras de similar envergadura y características a la licitada. Se entenderán por servicios similares aquellos servicios de mejoramiento por montos mayores o iguales al 20% del presupuesto de la Obra licitada.	30%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	PROGRAMA 02
Monto Total Estimado:	238238744


Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	9 Meses

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	Jaime Rivera
e-mail de responsable de pago:	jaime.rivera@selpuertocordillera.cl

Nombre de responsable de contrato:	Juan Francisco Quintanilla
e-mail de responsable de contrato:	juan.quintanilla@slepuertocordillera.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-51-2710129-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera
Fecha de vencimiento:	10-08-2023
Monto:	200000 Peso Chileno

Descripción:	No hay información

Glosa:	“Para garantizar la seriedad de la oferta presentada a la licitación para la contratación del Servicio de Construcción de elevadores de 3 niveles”.

Forma y oportunidad de restitución:	La devolución de las garantías de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, se efectuará, a solicitud de éstos, dentro del plazo de 10 días contados desde la notificación de la resolución de la adjudicación. En el caso de él o los oferentes admisibles esta garantía será devuelta a solicitud de ellos una vez firmado el contrato y recibidas las garantías que caucionen el fiel y oportuno cumplimiento del contrato. Para aquellas garantías de seriedad de la oferta presentadas mediante instrumento financiero electrónico, se entenderán liberados posteriores a su vencimiento.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera
Fecha de vencimiento:	30-01-2025
Monto:	10 %

Descripción:	No hay información

Glosa:	Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y correcta ejecución del Servicio de construcción de elevadores de 3 niveles”.

Forma y oportunidad de restitución:	La garantía será devuelta al contratista a su solicitud, una vez que se haya emitido por parte de la Unidad de Planificación y Control de Gestión del Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera la Recepción Definitiva de la obra, tramitada la Resolución Exenta que aprueba dicha Recepción. EN EL CASO DE MEJORAMIENTOS Y OBRAS QUE NO REQUIERAN RECEPCION DEFINITIVA DE LA DOM: La garantía será devuelta al contratista a su solicitud, una vez que se haya emitido por parte de la Unidad de Planificación y Control de Gestión del Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera la Recepción conforme de Servicios, tramitada la Resolución Exenta que aprueba dicha Recepción. (12 meses posteriores a la recepción provisoria) En el evento que se autoricen aumentos de plazo el contratista deberá renovar la Garantía de modo de cubrir el período comprendido en el aumento de plazo otorgado. Para aquellas garantías de fiel cumplimiento de contrato presentadas mediante instrumento financiero electrónico, se entenderán liberados posteriores a su vencimiento.

Otras Garantías

Beneficiario:	Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera
Fecha de vencimiento:	29-03-2024
Monto:	1000 Unidad de Fomento

Descripción:	No hay información

Glosa:	b) La glosa de la Póliza de Seguro debe establecer claramente que es para garantizar el pago de indemnizaciones derivadas de los daños que se produzcan a terceros con motivo del “Servicio de construcción de elevadores de 3 niveles”.

Forma y oportunidad de restitución:	La garantía será devuelta al contratista a su solicitud, una vez transcurridos 30 días desde que se haya suscrito el Acta de Recepción Provisoria de las Obras.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

El SLEP Puerto Cordillera, podrá readjudicar la licitación, dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original, al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo con el puntaje obtenido, en los siguientes casos: a Si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al adjudicatario. b Si el adjudicatario no entrega la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato. c Si el adjudicatario desiste de su oferta. d Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4° de la Ley N°19.886 o en virtud de la Ley N°20.393, o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha condición.

Resolución de Empates

Si en la evaluación de las ofertas se produjera un empate entre dos o más oferentes respecto de su evaluación final, se adjudicará al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de evaluación Precio. En caso de que se mantenga la situación de empate, se establece como mecanismo de desempate el mayor puntaje obtenido en el criterio de evaluación Experiencia.

Cuando se produzcan situaciones en que, a pesar de la aplicación de los criterios de desempate, estos se mantienen, se adjudicará la oferta que haya ingresado primero en la plataforma de mercado público, según lo establece el comprobante de ingreso de oferta que emite el Sistema de Información

Subir