Licitación ID: 1002588-5-LR21
Obras de Conservación en Escuela San Rafael
Responsable de esta licitación: SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 21
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
OBRAS DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN ESCUELA SAN RAFAEL DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUERTO CORDILLERA.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Obras de Conservación en Escuela San Rafael
Estado:
Adjudicada
Descripción:
OBRAS DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN ESCUELA SAN RAFAEL DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUERTO CORDILLERA.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
Unidad de compra:
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
R.U.T.:
61.999.320-9
Dirección:
Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Aldunate N°840, 1°, 3° y 4° PISO
Comuna:
Coquimbo
Región en que se genera la licitación:
Región de Coquimbo
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 26-02-2021 15:00:00
Fecha de Publicación: 26-01-2021 20:56:21
Fecha inicio de preguntas: 26-01-2021 23:00:00
Fecha final de preguntas: 07-02-2021 23:59:00
Fecha de publicación de respuestas: 09-02-2021 17:30:00
Fecha de acto de apertura técnica: 26-02-2021 15:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 26-02-2021 15:01:00
Fecha de Adjudicación: 16-04-2021 19:51:27
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
VISITA A TERRENO OBLIGATORIA 02-02-2021 10:30:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- 1 Identificación del oferente. Anexo N°1-A (persona jurídica) Anexo N°1-B (persona natural) Anexo Nº1-C (Unión Temporal de proveedores). 2 Declaración jurada simple. Anexo N°2-A (persona jurídica) Página 11 de 82 Para el caso de las Uniones Temporales de Proveedores, todos sus integrantes deberán presentar firmado el Anexo Nº2. Anexo N°2-B (persona natural) 3 Último Balance Tributario Clasificado presentado ante el S.I.I. Formato libre 4 Declaración de Renta (Formulario22) presentado ante el S.I.I. Formato S.I.I. Nota: Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurídicas deberán acompañar una copia escaneada en formato electrónico de su escritura de constitución y de su inscripción en el Registro de Comercio pertinente y un Certificado de vigencia de la sociedad (con una antigüedad no superior 30 días, o del documento que resulte idóneo para acreditar su existencia cuando se trate de personas jurídicas que no se constituyan mediante escritura pública inscrita en el Registro de Comercio pertinente. Todos los oferentes, sean personas naturales o jurídicas deberán presentar un Certificado de Antecedentes Laborales vigente, extendido por la Inspección Regional del Trabajo, en que conste que no tiene deudas, multas laborales y/o previsionales. Los oferentes que se encuentren inscritos en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán acompañar estos documentos si ellos, u otros similares se encuentren disponibles en dicho registro a la fecha de apertura de las ofertas. Los oferentes deberán presentar el último Balance Tributario Clasificado presentado ante el Servicio de Impuestos Internos y la Declaración de Renta (F22), a fin de acreditar la capacidad económica de los oferentes. La capacidad económica disponible se determinará analizando el último Balance Tributario Clasificado presentado ante el S.I.I. por los oferentes y la última Declaración de Renta (F22). Para determinar esta capacidad económica disponible se utilizará el indicador financiero RATIO DE LIQUIDEZ: RATIO DE LIQUIDEZ= ACTIVO CIRCULANTE/ PASIVO CIRCULANTE. El proponente que no presente dicho documento o cuente con una ratio de liquidez menor o igual a 1 será declarado INADMISIBLE, conforme al numeral 12 de las presentes bases.
Documentos Técnicos
1.- EXPERIENCIA: Para determinar la experiencia, se deberá publicar Certificados emitidos dentro de los últimos cinco años, que permita acreditar la Experiencia del Oferente en obras civiles de similar envergadura y características a la licitada, entendiéndose por esto obras de construcción y edificaciones, que indiquen los m2 construidos. Se aceptará como acreditación de experiencia: a. Certificados emitidos por Instituciones Públicas que actúan como mandante de una obra. Debiendo indicar como Anexo N°3. Página 12 de 82 mínimo, nombre de la obra, m2 construidos, monto de la obra ($) y nombre del acreditado. Nota: Si el certificado no especifica claramente el tipo de obra acreditada, quedará a criterio de la Comisión de Evaluación considerarlo. b. Certificados emitidos por Privados que actúan como mandante de una obra ejecutada. Debiendo indicar como mínimo, nombre de la obra, m2 construidos, monto de la obra ($) y nombre del acreditado. En este caso además deberá acompañar la factura correspondiente. Nota: Se considerará un certificado por cada obra, en caso de que el certificado presentado contenga más de una obra solo se contabilizará una de ellas. 2 Carta Gantt, Programa Maestro o de Hitos, que consiste en la preparación de un programa general de hitos, es decir, fechas de inicio y término de partidas generales o resumen. El oferente deberá incluir y especificar la RUTA CRÍTICA del proyecto, dentro de su Carta Gantt. Formato libre 3 Listado de Equipos y Herramientas. Consiste en establecer los equipos y herramientas que destinará el oferente a la obra, con la salvedad de que el ITO chequeará desde el inicio de la obra la destinación real de dichos Equipos. En caso contrario podrá ser causal de aplicación de multa correspondiente. Anexo N°4 4 Listado de Mano de Obra. Consiste en indicar que recursos humanos destinara a la ejecución de la obra. Debe considerar desde el Profesional de la Obra hasta la mano de obra especializada (maestro pintor, maestro carpintero, operario, jornal, etc) Anexo N°5
 
Documentos Económicos
1.- 1 Formato oficial de la Oferta Económica del Proyecto, indicando el monto total de la oferta con IVA incluido en palabras y números y el Plazo ofertado en días corridos, según Anexo adjunto. Anexo N°6. 2 Presupuesto detallado del proyecto, se debe presentar presupuesto por el proyecto licitado, en el cual se incluirán todas las partidas que acrediten el desarrollo completo del proyecto de acuerdo con lo establecido en Especificaciones Técnicas y Planimetría correspondiente al proyecto. No se aceptarán partidas definidas como “incluidas en”. Las partidas indicadas como GLOBALES serán pagadas una vez que se encuentren ejecutadas en un 100%. Nota: El oferente no podrá agregar o eliminar partidas del itemizado oficial. En el caso que la oferta presentada por el oferente incluya un itemizado al cual se le hayan agregado o eliminado partidas, la oferta será declarada inadmisible, conforme al numeral 12 de las presentes bases. Anexo N°7. Página 13 de 82 LAS CUBICACIONES SON REFERENCIALES, ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DETERMINAR LAS CANTIDADES. El valor que se deberá ingresar a la plataforma de Mercado Público corresponde al valor neto del servicio. En caso de discrepancias entre lo señalado por el oferente en su oferta económica y lo completado en la ficha de Mercado Público, prevalece lo indicado en su oferta económica adjunta. 3 Análisis de Precios Unitarios. El oferente deberá presentar el Análisis de Precio Unitario por todas las partidas del presupuesto detallado en el Anexo Nº7. Formato libre
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Comportamiento contractual anterior Se evaluará conforme al comportamiento contractual informado por www.mercadopublico.cl en ficha de proveedor y de acuerdo con la siguiente tabla: Comportamiento contractual anterior Puntaje Proveedor no registra reclamos en Mercado Público durante los últimos 6 meses. 5 Proveedor registra reclamos en Mercado Público durante los últimos 6 meses. 0 5%
2 Cumplimiento de los requisitos Se evaluará la completitud de la entrega de los antecedentes que constituyen la Oferta Administrativa, la Oferta Técnica y la Oferta Económica de acuerdo con lo solicitado en los puntos 5.1, 5.2 y 5.3 de las Bases Administrativas, de conformidad al siguiente cuadro: Página 16 de 82 Completitud de la Oferta Administrativa, Técnica y Económica Puntaje El proponente presenta todos los antecedentes que constituyen la Oferta Administrativa, la Oferta Técnica y la Oferta Económica de acuerdo con lo solicitado en los puntos 5.1, 5.2 y 5.3 de las Bases, antes del vencimiento del plazo previsto para la presentación de ofertas. 5 El proponente presenta todos los antecedentes que constituyen la Oferta Administrativa, la Oferta Técnica y la Oferta Económica de acuerdo con lo solicitado en los puntos 5.1, 5.2 y 5.3 de las Bases, previo requerimiento a través de Foro Inverso. 2 El proponente NO presenta todos los antecedentes que constituyen la Oferta Administrativa, la Oferta Técnica y la Oferta Económica de acuerdo con lo solicitado en los puntos 5.1, 5.2 y 5.3 de las Bases, previo requerimiento a través de Foro Inverso. INADMISIBLE 5%
3 Experiencia de los Oferentes La evaluación de este criterio se realizará a partir de la información entregada por el proponente de acuerdo con documentación solicitada en ítem 5.2 de las Bases Administrativas, en conformidad con el Anexo N°3 y de acuerdo con la siguiente fórmula: (Metros cuadrados construidos oferta n) / (Oferta con mayor cantidad de metros cuadrados construidos) x 100) x 0.25 Solo se aceptarán aquellos Certificados emitidos dentro de los últimos cinco años, que permita acreditar la Experiencia del Oferente en obras civiles de similar envergadura y características a la licitada, entendiéndose por esto obras de construcción y edificaciones, que indiquen los m2 construidos. Sólo se contabilizarán hasta 20 certificados adjuntos como acreditaciones de experiencia, que serán aquellos indicados en el Anexo N°3, el resto de los certificados incluidos no serán contabilizados. 25%
4 Precio Se asignará 30 puntos a la oferta de menor valor. Las ofertas se medirán de manera inversamente proporcional a la más económica conforme a la siguiente ecuación: ((Precio Oferta Menor) / (Precio Oferta n) x 100) x 0.30 30%
5 Capacidad Económica Disponible La capacidad económica disponible se evaluará analizando el último Balance Tributario Clasificado presentado ante el S.I.I. por los oferentes y la última Declaración de Renta (F22). Para determinar esta capacidad económica disponible se utilizará el indicador financiero RATIO DE LIQUIDEZ: RATIO DE LIQUIDEZ= ACTIVO CIRCULANTE/ PASIVO CIRCULANTE. y se evaluará conforme a la siguiente tabla: Capacidad Económica Disponible Puntaje Ratio de liquidez igual o mayor a 4 20 Ratio de liquidez igual o mayor a 3 y menor a 4 15 Ratio de liquidez igual o mayor a 2 y menor a 3 10 Ratio de liquidez mayor a 1 y menor a 2 5 Ratio de liquidez igual o menor a 1 INADMISIBLE Para el cálculo de la Ratio de Liquidez se utilizarán hasta un decimal. 20%
6 Plazo de Ejecución La evaluación de este criterio se realizará a partir de la información indicada por el oferente en el Anexo N°6, en concordancia con la Carta Gantt presentada por el oferente y de acuerdo con la siguiente tabla: ((Plazo de ejecución Oferta Menor) / (Plazo de ejecución Oferta n) x 100) x 0.15 El plazo de ejecución ofertado NO podrá ser inferior en más de un 20% a 180 días corridos, de lo contrario la oferta será declarada inadmisible. 15%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: 31.02.004
Monto Total Estimado: 375500000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 6 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: Juan Carlos Castillo
e-mail de responsable de pago: juancarlos.castillo@educacionpublica.cl
Nombre de responsable de contrato: Eduardo Guerra
e-mail de responsable de contrato: eduardo.guerra@educacionpublica.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-51-2673684-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera RUT: 61.999.320-9
Fecha de vencimiento: 05-04-2021
Monto: 200000 Peso Chileno
Descripción: Garantía o caución de seriedad de la oferta, que tendrá el carácter de irrevocable y podrá consistir en cualquier instrumento que asegure su cobro de manera rápida y efectiva.
Glosa: “Para garantizar la seriedad de la oferta presentada a la licitación para la contratación de Obras de conservación de infraestructura en Escuela San Rafael”.
Forma y oportunidad de restitución: En el caso de él o los oferentes adjudicados esta garantía será devuelta a solicitud de ellos una vez firmado el contrato y recibidas las garantías que caucionen el fiel y oportuno cumplimiento del contrato. Respecto de los oferentes no adjudicados, esta garantía será devuelta una vez finalizado el proceso Página 9 de 82 de adjudicación de la licitación previa solicitud de su parte. Para aquellas garantías de seriedad de la oferta presentadas mediante instrumento financiero electrónico, se entenderán liberados posteriores a su vencimiento.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera RUT: 61.999.320-9
Fecha de vencimiento: 30-12-2022
Monto: 15 %
Descripción: Garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato y correcta ejecución de las obras, que tendrá el carácter de irrevocable y podrá consistir en cualquier instrumento que asegure su cobro de manera rápida y efectiva.
Glosa: Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y correcta ejecución del proyecto Obras de conservación de infraestructura en Escuela San Rafael”.
Forma y oportunidad de restitución: La garantía será devuelta al contratista a su solicitud, una vez que se haya emitido por parte de la Unidad de Planificación y Control de Gestión del Servicio Local de Educación Pública Puerto Página 20 de 82 Cordillera la Recepción Definitiva de la obra, tramitada la Resolución Exenta que aprueba dicha Recepción. En el evento que se autoricen aumentos de plazo el contratista deberá renovar la Garantía de modo de cubrir el período comprendido en el aumento de plazo otorgado. Para aquellas garantías de fiel cumplimiento de contrato presentadas mediante instrumento financiero electrónico, se entenderán liberados posteriores a su vencimiento.
    Otras Garantías
Beneficiario: Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera RUT: 61.999.320-9
Fecha de vencimiento: 30-11-2021
Monto: 1000 Unidad de Fomento
Descripción: Póliza de Seguro por daños a terceros de responsabilidad civil, por un monto mínimo de UF 1.000, con una vigencia que exceda a lo menos en 30 días el plazo fijado para el término de los trabajos, para responder por los daños que puedan causarse a terceros con la ejecución de las obras contratadas, debiendo en todo caso, mantenerse vigente hasta que se suscriba el Acta de Recepción Provisoria de las Obras. Se hace presente que en las condiciones particulares de las Pólizas se deberá dejar establecido como mínimo las siguientes exigencias: a) Debe ser de renovación automática. b) Que la prima se encuentre íntegramente pagada a su presentación al SLEP Puerto Cordillera. c) La glosa de la Póliza de Seguro debe establecer claramente que es para garantizar el pago de indemnizaciones derivadas de los daños que se produzcan a terceros con motivo de la Obra “Conservación de infraestructura en Escuela San Rafael”.
Glosa: La glosa de la Póliza de Seguro debe establecer claramente que es para garantizar el pago de indemnizaciones derivadas de los daños que se produzcan a terceros con motivo de la Obra “Conservación de infraestructura en Escuela San Rafael”.
Forma y oportunidad de restitución: A su vencimiento.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
El SLEP Puerto Cordillera, podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo con el puntaje obtenido, en los siguientes casos: a Si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al adjudicatario. b Si el adjudicatario no entrega la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato. c Si el adjudicatario desiste de su oferta. d Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4° de la ley N°19.886 o en virtud de la ley N°20.393, o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha condición.
Resolución de Empates
Si en la evaluación de las ofertas se produjera un empate entre dos o más oferentes respecto de su evaluación final, se adjudicará al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de evaluación Precio. En caso de que se mantenga la situación de empate, se establece como mecanismo de desempate el mayor puntaje obtenido en el criterio de evaluación Experiencia.
Cuando se produzcan situaciones en que, a pesar de la aplicación de los criterios de desempate, estos se mantienen, se adjudicará la oferta que haya ingresado primero en la plataforma de mercado público, según lo establece el comprobante de ingreso de oferta que emite el Sistema de Información.
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación
Los oferentes que tengan dudas respecto de la adjudicación podrán efectuar sus consultas al mail de contacto de la Sección de Compras del SLEP Puerto Cordillera, adquisiciones.sl@educaciónpublica.cl dentro de un plazo de 48 horas siguientes, contadas desde la fecha de adjudicación de la licitación, vencido este plazo no se dará respuesta a consultas.
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes
Los encargados de evaluar podrán aceptar ofertas que presenten defectos de forma, omisión o errores menores, siempre que éstos no sean sobre cuestiones de fondo, ni su corrección altere el monto de su oferta, ni atente contra el proceso de licitación y el principio de igualdad de los oferentes. Podrán permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes hayan sido emitidos o tengan fecha anterior al plazo de cierre de recepción de
ofertas. Para ello se les especificará un plazo breve y fatal, a través del foro inverso disponible en la plataforma www.mercadopublico.cl. En estos casos se les asignará un menor puntaje a las ofertas que no cumplieron dentro del plazo, en el criterio de evaluación Cumplimiento de Requisitos Formales.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.