Ficha Licitación

Licitación ID: 1002592-13-LE21

INSTALACION ELECTRICA OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Responsable de esta licitación: SERVICIO LOCAL DE EDUCACION LAS BARRANCAS, SLEPB PROGRAMA 1

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 9

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica	1 Unidad no definida
Cod: 72102201	1 Unidad no definida
“PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA BARRANCAS EN LA COMUNA DE PUDAHUEL”.

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

INSTALACION ELECTRICA OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Estado:

Adjudicada

Descripción:

“PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA BARRANCAS EN LA COMUNA DE PUDAHUEL”.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Contrato

Se requerirá suscripción de contrato

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

SERVICIO LOCAL DE EDUCACION LAS BARRANCAS

Unidad de compra:

SLEPB PROGRAMA 1

R.U.T.:

65.154.021-6

Dirección:

Av. General Bonilla 6100 Lo prado Ex mundo Mágico

Comuna:

Lo Prado

Región en que se genera la licitación:

Región Metropolitana de Santiago

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 04-11-2021 20:00:00

Fecha de Publicación: 21-10-2021 15:26:00

Fecha inicio de preguntas: 21-10-2021 18:00:00

Fecha final de preguntas: 25-10-2021 20:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 26-10-2021 23:59:00

Fecha de acto de apertura técnica: 05-11-2021 9:00:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 05-11-2021 9:00:00

Fecha de Adjudicación: 18-11-2021 11:52:32

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Extensión automática del plazo de ofertas:

Se estableció para esta licitación que: "Si a la fecha de recepción de ofertas, se han recibido 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliará automáticamente en 2 días hábiles, por una sola vez, bajo las condiciones establecidas en el artículo 25, inciso octavo, del Reglamento de la ley 19.886."

VISITA A TERRENO 25-10-2021 10:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- ANEXO N° 1 FORMULARIO DE DATOS DEL OFERENTE.

2.- ANEXO N°2: DECLARACIÓN JURADA SIMPLE SOBRE RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.

3.- ANEXO N°3 – DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES.

4.- ANEXO N° 4 FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE INDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.

5.- ANEXO N°5: DECLARACIÓN JURADA SIMPLE ARTÍCULO 4, INCISO PRIMERO, DE LA LEY N° 19.886.

6.- ANEXO N°6: DECLARACIÓN JURADA SIMPLE ARTÍCULO 4, INCISO SEXTO, DE LA LEY N° 19.886.

7.- ANEXO N°7: DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE LOS PRINCIPALES SOCIOS Y/O ACCIONISTAS.

8.- ANEXO N° 8: CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PARA FINES ESPECIALES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.

9.- ANEXO N°9: DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE NO HABER SIDO CONDENADO POR EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA.

Documentos Técnicos

1.- ANEXO N°10: EXPERIENCIA DEL OFERENTE.

2.- ANEXO Nº 11 PLAZO DE EJECUCIÓN

3.- ANEXO Nº 15 CARTA GANTT

4.- Anexo N° 16: especificaciones técnicas (anexo informativo)

5.- ANEXO N° 16

Documentos Económicos

1.- ANEXO Nº 12 OFERTA ECONÓMICA

2.- ANEXO Nº 13 PORCENTAJE GASTOS GENERALES Y UTILIDADES

3.- ANEXO Nº 14 Itemizado valores ofertados (en formato Excel y pdf)

4.- ANEXO N° 14 , ITEMIZADO EXCEL

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Cumplimiento de los requisitos	SEGUN REX ADJUNTA	5%
2 Experiencia de los Oferentes	SEGUN REX ADJUNTA	15%
3 Gastos generales y utilidades	SEGUN REX ADJUNTA	10%
4 Precio	SEGUN REX ADJUNTA	40%
5 PLAZO DE EJECUCION	SEGUN REX ADJUNTA	30%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	APORTE FISCAL
Monto Total Estimado:	45000000


Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	UNIDAD DE TESORERIA
e-mail de responsable de pago:	RECEPCION.FACTURAS@BARRANCAS.EDUPUB.CL

Nombre de responsable de contrato:	GLORIA MONTECINOS
e-mail de responsable de contrato:	gloria.montecinos@barrancas.edupub.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-2-4065031-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Fecha de vencimiento:	03-01-2022
Monto:	5 %

Descripción:	Esta garantía deberá ser entregada físicamente al momento de la firma del contrato, para lo que se estipula un plazo no superior a 5 días hábiles. Esta garantía sólo será entregada por el proveedor adjudicado.

Glosa:	“Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato ID ” (ID de la Licitación) y de los derechos laborales de los trabajadores.

Forma y oportunidad de restitución:	La restitución de la garantía será realizada una vez que: ● Se haya cumplido la fecha vencimiento del documento. Previa acreditación del pago de obligaciones laborales y sociales de los trabajadores. ● Se haya cumplido la fecha vencimiento del documento. Previa acreditación del pago de la totalidad de las multas, cuando las mismas constituyan incumplimiento grave, es decir cuando sumadas exceden el 20%, del precio total contratado (en caso de existir éstas.) Se deja constancia que retiro será obligación y responsabilidad exclusiva del proveedor.

Beneficiario:	Garantía por Correcta Ejecución de las Obras
Fecha de vencimiento:	03-01-2023
Monto:	10 %

Descripción:	Cauciona la correcta ejecución de obras, estando en uso y con recepción provisoria. Las obras no deberán presentar fallas atribuibles a los procesos llevados a cabo por el adjudicado. De presentarse fallas de responsabilidad del adjudicado, se hará cobro de esta garantía. La presentación de esta garantía será requisito para efectuar el último estado de pago indicado en las presentes Bases, se presenta para reemplazar la garantía por fiel cumplimiento de contrato y asegurar la correcta ejecución de las obras. Las obras civiles que se ejecuten en el marco del Contrato deberán ser caucionadas por parte del Contratista para garantizar su correcta ejecución, esto es, garantizar las obras de deterioros que se puedan producir durante 12 meses siguientes de la recepción provisoria con observaciones de las obras y que sean responsabilidad del Contratista.

Glosa:	“Para garantizar la correcta ejecución de las obras del contrato derivado del ID……………” (ID de la Licitación) e identificación del contrato.

Forma y oportunidad de restitución:	SEGUN REX ADJUNTA

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el adjudicatario no acepta la orden de compra dentro del plazo señalado o si no cumple con alguno de los requisitos establecidos en las presentes Bases, se entenderá ipso facto que aquél no acepta la adjudicación. En tal evento el “SLEP BARRANCAS” procederá a dejar sin efecto la respectiva adjudicación, debiendo, además, declarar desierta la Licitación, desestimadas las propuestas o bien readjudicar al oferente que hubiere ocupado el segundo lugar o el tercero en la evaluación, este último solo si el segundo se desiste de la readjudicación, previa Resolución del “SLEP BARRANCAS”. En el caso que el adjudicatario sea una Unión temporal de proveedores y alguno de sus integrantes estuviese afecto a inhabilidad deberá informar por escrito dentro del plazo de 5 días hábiles, si se desiste o si decide igualmente ejecutar el contrato adjudicado con la integración del resto de sus miembros, siempre que estos fuesen hábiles. En el evento de no informar lo anterior o de manifestar su intención de desistirse, la Licitación será readjudicada al siguiente oferente mejor evaluado. El nuevo adjudicatario deberá cumplir con los requisitos establecidos dentro de los mismos plazos y en la forma y condiciones establecidas en las presentes Bases. La confirmación definitiva de la readjudicación se llevará a cabo por el Sistema de Información www.mercadopublico.cl. De ser necesario, el “SLEP BARRANCAS”, podrá solicitar la prórroga de la Vigencia de la Oferta para readjudicar.

Resolución de Empates

Cuando respecto del puntaje total, dos o más ofertas obtengan la misma puntuación, de manera que queden ubicadas en el primer orden de elegibilidad, se seleccionará la propuesta que haya presentado la mejor propuesta económica, en caso de continuar el empate, se considerara la mejor propuesta en el “plazo de ejecución”.
En caso de persistir el empate, se seleccionará la propuesta que haya obtenido el mejor puntaje en “Experiencia”.

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto Nº 250, los interesados podrán realizar consultas sobre la evaluación y/o adjudicación, dentro del plazo fatal de 2 días hábiles siguientes a la respectiva notificación del acto, consultas que se realizarán mediante correo electrónico compras@barrancas.edupub.cl, indicando el nombre del proponente, dirección de correo electrónico y nombre e ID de la propuesta. Las respuestas serán remitidas dentro de los 2 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para efectuar las consultas aludidas, mediante correo electrónico dirigido al proveedor que hubiere formulado la consulta. Junto al envío de dicho correo y dentro del mismo plazo, las preguntas y respuestas serán publicadas como anexo a la Licitación.
Sin perjuicio de lo anterior, se entenderá que el oferente adjudicado no acepta la adjudicación en los siguientes casos:
a) No concurra a suscribir el contrato dentro del plazo establecido por el Servicio.
b) Al momento de suscribir el contrato no tenga la calidad de “hábil” en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado.

c) No entregue los documentos señalados precedentemente en los plazos señalados al efecto por el Servicio.
d) No entregue en tiempo y forma el documento de Garantía por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato; la Garantía por correcta ejecución de las obras; Póliza de Seguro a todo riesgo de construcción; Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil; Seguro de accidentes personales.
En estos casos el Licitante podrá adjudicar y suscribir el contrato con el oferente que hubiere ocupado el siguiente lugar en la evaluación o bien declarar desierta la Licitación, sin perjuicio del cobro de la garantía por la seriedad de la oferta.

Para estos efectos el oferente ubicado en el siguiente lugar en la evaluación deberá cumplir con la entrega de la documentación correspondiente, previo a la suscripción del contrato, en los plazos establecidos.

Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

SEGUN REX

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

Si durante la evaluación de las ofertas se detectaren errores u omisiones formales, se podrá solicitar a esos proveedores que salven dichos errores u omisiones. Lo anterior, siempre y cuando ello se efectúe de conformidad a lo establecido en el artículo 40 del Decreto Nº 250, de 2004.
La Comisión Evaluadora enviará, vía portal www.mercadopublico.cl la correspondiente solicitud de aclaración, informando los antecedentes omitidos que faltan. Tanto las aclaraciones solicitadas, como las respuestas pasarán a formar parte integrante de los antecedentes del contrato, en caso de ser adjudicado.
Se hace presente que sólo serán consideradas aquellas certificaciones o antecedentes que se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar las ofertas o, se refieran a situaciones que no hayan mutado entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación.
Los oferentes tendrán el término fatal de 24 horas para entregar los antecedentes omitidos, plazo que se contará desde la publicación de la solicitud de aclaración.

Prórroga de plazos
De producirse algunas de las hipótesis precedentemente señaladas se entenderán prorrogados automáticamente los plazos relativos a la evaluación de las propuestas, hasta la publicación de la Resolución que adjudique la Licitación. Dicha prórroga no requerirá acto administrativo previo.

Subir