Ficha Licitación

Licitación ID: 1028897-23-LQ19

Obra de Conservación Esc. pública Aguas y Gaviotas

Responsable de esta licitación: SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 36

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
Obras de Conservación Escuela Aguas y gaviotas

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

Obra de Conservación Esc. pública Aguas y Gaviotas

Estado:

Revocada

Descripción:

Obras de Conservación Escuela Pública Aguas y Gaviotas.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA

Unidad de compra:

Subdirección de administración y finanzas

R.U.T.:

65.154.272-3

Dirección:

Pedro de Valdivia N° 241

Comuna:

Carahue

Región en que se genera la licitación:

Región de la Araucanía

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 03-12-2019 15:01:00

Fecha de Publicación: 22-11-2019 16:48:00

Fecha inicio de preguntas: 22-11-2019 16:51:00

Fecha final de preguntas: 27-11-2019 10:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 28-11-2019 16:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 03-12-2019 15:02:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 03-12-2019 15:02:00

Fecha de Adjudicación: 10-12-2019 8:28:07

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Visita a Terreno 26-11-2019 10:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Documentos Administrativos

1.-  Identificación del Oferente (Anexo Nº1). Completamente llenado y firmado, por el oferente y/o representante legal y/o apoderado común de UTP.  Copia simple de Cedula de Identidad del Oferente y/o representante legal y/o de cada integrante o representante legal del integrante de la UTP.  Declaración jurada simple de inhabilidades y de acreditación del pago de remuneraciones y/o cotizaciones de seguridad social (Anexo Nº2). Debidamente llenado y firmado por el oferente y/o representante legal. • Cuando el oferente sea una UTP (Unión Temporal de Proveedores), aquel deberá presentar una declaración jurada por cada integrante de la UTP, suscrita por el respectivo integrante o por el representante legal del respectivo integrante, según sea el caso.  Garantía de Seriedad de la Oferta y Anexo N°9 de Presentación de Garantías. Debidamente llenado y firmado por el oferente y/o representante legal y/o apoderado común de UTP. En la forma indicada en el punto 11, del numeral II de las presentes Bases Administrativas.  Declaración jurada simple de aceptación de bases (Anexo Nº 4). Debidamente llenado y firmado por el oferente y/o representante legal y/o apoderado común de UTP.  Declaración Jurada de mantención de aseo, cuidado y entrega de la obra (Anexo Nº 6). Debidamente llenado y firmado por el oferente y/o representante legal y/o apoderado común de UTP.  Acuerdo para la creación de la UTP (Unión Temporal de Proveedores). • Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1000 UTM, el representante de la unión temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma. • Dicho documento debe establecer a lo menos, la identificación de los integrantes, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad, el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes, vigencia mínima de duración de contrato y eventual renovación y nombramiento de quien facturará o emitirá el respectivo documento tributario de cobro.

Documentos Técnicos

1.-  Registro de contratistas de obras civiles del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y/o inscripciones de obras menores en el MOP u obras municipales. Su presentación y contenido se considerará en el periodo de evaluación de las ofertas, según lo establecido en el punto 15 sobre “Criterios de Evaluación”, del presente numeral de las Bases Administrativas.  Experiencia de la empresa en obras (Anexo Nº 5). Debidamente llenado y firmado por el oferente y/o representante legal y/o apoderado común de UTP.  Medios de verificación de la experiencia señalada en Anexo N°5. Las empresas acreditarán su experiencia a través de certificados de recepción definitiva y/o provisoria emitidos por la D.O.M. los que deben ser homologables con las partidas que se licitan, lo que será interpretado por la comisión de Evaluación de la presente propuesta en base a su descripción. Los certificados deberán consignar a lo menos monto del contrato, días de duración, unidad de construcción (m2, m3 u otra).  Certificado de antecedentes laborales (F 30), obtenido dentro de los diez (10) días corridos anteriores a la fecha de apertura de la propuesta.  Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (F 30-1), obtenido dentro de los diez (10) días corridos anteriores a la fecha de apertura de la propuesta.  Plazo de entrega de Obra (Anexo Nº 7). Debidamente llenado y firmado por el oferente y/o representante legal y/o apoderado común de UTP. El Plazo de ejecución no podrá superar los 120 días corridos y tampoco podrá ser inferior en un 20% a este plazo. Las ofertas que contravengan lo dispuesto serán declaradas inadmisibles.  Carta Gantt Programa de Obra (Anexo N° 8): Debidamente llenado y firmado por el oferente y/o representante legal y/o apoderado común de UTP. Ella debe detallar la calendarización de sus operaciones, fecha de inicio y término de cada partida de construcción, en concordancia con el plazo de ejecución ofrecido.

Documentos Económicos

1.-  Anexo Nº3. Oferta Económica: El oferente deberá presentar el Anexo en forma completa, debidamente llenado y firmado por el oferente y/o representante legal y/o apoderado común de UTP. • El valor que se indique debe expresarse en peso chileno, no podrá incluir reajuste alguno y deberá ajustarse al presupuesto disponible de la licitación y a lo requerido en las Especificaciones Técnicas. • El precio no podrá rebajarse en más de un 20% del presupuesto total disponible. Solo en este caso se podrá admitir previa evaluación técnica el aumento de partidas o la incorporación de obras extraordinarias. - Este precio es el que se debe subir a la plataforma www.mercadopublico.cl como su oferta económica. En caso que exista alguna diferencia entre el valor de la oferta publicada en el Portal y el del señalado en el respectivo formulario, primará para todos los efectos el valor indicado en el Portal. • El Oferente deberá considerar en ella todos los gastos, incluidos los de personal, traslados, equipos, permisos, derechos, impuestos, y en general, todo cuanto implique gasto para el cumplimiento del servicio, sea éste directo, indirecto o a causa de él. • Las ofertas económicas que superen el presupuesto disponible o se rebajen en más de un 20% de este, serán declaradas inadmisibles.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Oferta Económica	Corresponde a la evaluación de la oferta económica del Anexo Nº3 según corresponda. Este factor se evaluará de la siguiente forma: Nota Oferta Económica = (((Oferta Económica Menor)/(Oferta Económica en Evaluación)) * 100)	30%
2 Oferta Técnica	El puntaje técnico se obtendrá de acuerdo con los criterios y puntajes establecidos en las letras Rc, Ee y Cg que más adelante se indican, de acuerdo con la siguiente fórmula: OT= 0,3Rc+0,3Ee+0,4*Cg	20%
3 Plazo de entrega Obra	El contratista que indique realizar la obra materia del proyecto en el menor tiempo, será calificado con un siete, recibiendo el resto una nota proporcional, respecto del menor plazo ofrecido para realizar las obras, para lo cual se realizará la siguiente relación: Nota oferta Plazo empresa (NOP)=(Menor oferta plazo*7)/(Oferta plazo de cada oferente) Se considerará la oferta de menor plazo con nota 7, siempre y cuando el plazo no disminuya en un 20% el plazo máximo del proyecto señalado en las presentes bases.	40%
4 Cumplimiento requerimientos formales al cierre ele	Se evaluará en conformidad a lo establecido en el artículo 40º del D.S Nº 250/2004 que aprueba el reglamento de la ley Nº 19.886. Las ofertas se calificarán de la siguiente forma: El puntaje obtenido, se multiplicará por la ponderación del criterio de evaluación, en el siguiente sentido: Presentación de antecedentes formales completos al cierre electrónico =puntaje*10%	10%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA COSTA ARAUCANÍ



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	MARCELO NAVARRETE
e-mail de responsable de pago:	marcela.navarrete@educacionpublica.cl

Nombre de responsable de contrato:	Luis Gonzalez Romero
e-mail de responsable de contrato:	luis.gonzalez@educacionpublica.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-45-2378614-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	Servicio local de Educación Pública costa Araucanía
Fecha de vencimiento:	03-02-2020
Monto:	150000 Peso Chileno

Descripción:	Los Oferentes deberán entregar un Documento de Garantía por Seriedad de la Oferta, que podrá ser vale Vista, Póliza de seguro electrónica, Certificado de Fianza u otro documento que asegure el pago de la Garantía de manera rápida y efectiva pagaderos al primer requerimiento, todas de carácter irrevocable.

Glosa:	Para garantizar la seriedad de la oferta de la Propuesta Pública, denominada “Obra de Conservación Escuela Pública Aguas y Gaviotas del Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía”, ID ______.

Forma y oportunidad de restitución:	Para aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido adjudicadas y no adjudicadas su devolución se realizará dentro del plazo de diez (10) días hábiles, contados desde la dictación de la Resolución que aprueba el contrato con el adjudicatario, mediante carta certificada dirigida al domicilio indicado en "Identificación del Oferente" o entrega directa solicitada en la unidad de compras por el Representante Legal. Sin embargo, este plazo se podrá extender cuando la presente licitación sea readjudicada. Para aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles, se dispondrá en la misma resolución que declara su oferta inadmisible su devolución inmediata, mediante carta certificada dirigida al domicilio indicado en "Identificación del Oferente" o entrega directa solicitada en la unidad de compras por el Representante Legal.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Servicio local de Educación Pública costa Araucanía
Fecha de vencimiento:	03-09-2020
Monto:	5 %

Descripción:	La Garantía de Fiel Cumplimiento es un requisito previo a la firma del contrato y que el adjudicatario deberá ingresar a través de oficina de partes dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la notificación de la resolución de adjudicación, junto al Anexo N°9 totalmente completo y firmado, mediante sobre cerrado dirigido al Servicio Local de Educación Pública, a la dirección Pedro de Valdivia # 241, de la Comuna de Carahue. El documento entregado por el adjudicatario podrá consistir en vale Vista, Póliza de Seguro electrónica, Boleta de Garantía, Certificado de Fianza u otro documento que asegure el pago de la Garantía de manera rápida y efectiva pagaderos a la vista al primer requerimiento, todas de carácter irrevocable. En el evento de existir errores en el documento entregado en Garantía, tanto en la descripción, en la glosa, en la fecha, monto, entre otros, se otorgará un plazo de quince (15) días hábiles para el cambio y enmienda del documento. Si la garantía de fiel cumplimiento no fuere entregada dentro del plazo establecido o no se corrigen los errores observados en ella o se reiteran los errores, se hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta y se adjudicará el contrato definitivo al Oferente siguiente mejor evaluado o bien, se declarará desierta la licitación, de conformidad al punto 18.7, del numeral II de las presentes Bases Administrativas. Si en el curso del contrato se introdujeren aumentos de obras u obras nuevas, extraordinarias o conexas, deberán garantizarse con una garantía adicional, que complemente a la primera garantía por fiel cumplimiento del contrato en la forma, porcentaje y plazo antes indicado, un documento de garantía pagaderos a la vista, de carácter irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de plazo definido. En caso de aumento de obras, el que deberá ser aprobado por la Unidad Técnica previo a ser ejecutado, se deberá garantizar mediante una garantía adicional, de acuerdo al monto del aumento de contrato y el plazo adicional otorgado para esa modificación es de 1 mes. En caso de ampliación de plazo, la boleta deberá ser remplazada por otra de acuerdo al nuevo plazo contractual aumentado en 1 mes. En caso de disminución de obra y/o plazo podrá remplazarse por otra de acuerdo a la disminución del monto y/o plazo contractual. La vigencia será de acuerdo al nuevo plazo contractual aumentado en 1 mes.

Glosa:	Para garantizar el Fiel Cumplimiento de Contrato de la Licitación Pública denominada Obra de Conservación Escuela Pública Aguas y Gaviotas del Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía, y el pago de obligaciones laborales y previsionales”. (indicar ID de la Licitación)

Forma y oportunidad de restitución:	Forma y oportunidad de restitución: La garantía de fiel cumplimiento del contrato se devolverá al contratista una vez terminada la ejecución de las obras y efectuada la recepción provisoria conforme sin observaciones, contra entrega de la Garantía de Correcta Ejecución de las Obras. Reposición:En el caso de cobro de la garantía, derivado del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que imponen las presentes bases de licitación o de las señaladas en el respectivo contrato, el proveedor deberá reponer la garantía por igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza, dentro de cinco (5) días hábiles siguientes, contados desde el cobro de la misma, bajo sanción de término anticipado del contrato sin derecho a indemnización alguna.

Otras Garantías

Beneficiario:	Servicio local de Educación Pública costa Araucanía
Fecha de vencimiento:	05-10-2020
Monto:	100 %

Descripción:	REMÍTASE AL PUNTO Nº 5 DEL NUMERAL III DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Glosa:	REMÍTASE AL PUNTO Nº 5 DEL NUMERAL III DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Forma y oportunidad de restitución:	REMÍTASE AL PUNTO Nº 5 DEL NUMERAL III DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Beneficiario:	Servicio local de Educación Pública costa Araucanía
Fecha de vencimiento:	05-10-2020
Monto:	5 %

Descripción:	REMÍTASE AL PUNTO Nº 6 DEL NUMERAL III DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS.

Glosa:	REMÍTASE AL PUNTO Nº 6 DEL NUMERAL III DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS.

Forma y oportunidad de restitución:	REMÍTASE AL PUNTO Nº 6 DEL NUMERAL III DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desistiere de firmar el contrato o aceptar la orden de compra a que se refiere el inciso primero del artículo 63 del Reglamento de la Ley de Compras, no entrega los antecedentes legales para contratar establecidos en las presentes bases yo la garantía de fiel cumplimiento, no se inscribe en Chile proveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases Punto N° 18.5, o sea inhábil para contratar en los términos de la Ley 19.886 y su Reglamento al momento de la suscripción del contrato o de la emisión de la orden de compra, el Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía, podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original, adjudicar la licitación al Oferente que de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación, mediante la correspondiente Resolución. En el caso de que el adjudicatario sea una Unión Temporal de Proveedores UTP y alguno de sus integrantes estuviese afecto a la citada inhabilidad del artículo 4°, inciso 6°, de la Ley 19.886, la UTP deberá informar por escrito, dentro del plazo de cinco 5 días hábiles, si se desiste o si decide igualmente ejecutar el contrato adjudicado, con la integración del resto de sus miembros, siempre que estos fuesen hábiles. En el evento de no informar lo anterior o de manifestar su intención de desistirse, la licitación será readjudicada al siguiente oferente mejor evaluado, a menos que, de acuerdo con los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación, mediante la correspondiente Resolución. Luego del retiro de alguno de sus miembros, la UTP debe continuar funcionando con al menos dos 2 integrantes. Si la integración no cumple con el mínimo recién indicado, o el integrante de la UTP que se retira es alguno de los que hubiese reunido una o más características objeto de la evaluación de la ofert

Resolución de Empates

En caso de que se produzca igualdad de puntaje entre dos o más oferentes el Servicio dirimirá de la siguiente manera, de acuerdo al siguiente orden de prelación:

a) Oferta que presenta mejor puntaje en el plazo de entrega de la Obra.

b) Oferta que presenta mejor puntaje en la oferta técnica.

c) Oferta que presenta mejor puntaje a en la oferta económica.

d) Oferta que presenta mayor cumplimiento de los requerimientos formales.

Si aún persiste el empate se evaluará de acuerdo a la oferta que ingresó primero al portal www.mercadopublico.cl.

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Las preguntas o consultas que surjan con ocasión de la adjudicación de la licitación deberán formularse al encargado(a) del proceso, Sra. Claudia Freire Orellana, a través de carta a la dirección Pedro de Valdivia N°241 de la ciudad de Carahue, o vía correo electrónico a Claudia.freire@educacionpublica.cl dentro del plazo de cinco (5) días hábiles desde la publicación de la Resolución de adjudicación en el portal www.mercadopublico.cl. La respuesta será dada dentro del plazo de dos (2) días hábiles desde la recepción formal de la pregunta o consulta.

Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

El Adjudicatario, en forma previa al pago mensual de los servicios por parte del SLEP Costa Araucanía, junto a la respectiva factura, deberá acreditar el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en relación con el personal que destine a la ejecución del contrato. Para ello deberá presentar el certificado emitido por la Inspección del Trabajo que dé cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social (F-31), planillas de pago de cotizaciones previsionales y copias de las liquidaciones de sueldo debidamente firmadas por los trabajadores. En caso de que el adjudicatario no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones antedichas, el SLEP podrá retener parcial o totalmente los pagos que tenga a favor de éste y pagar con ellos al trabajador o institución previsional acreedora y/o hacer efectiva el documento de garantía prevista en las presentes bases.

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

De conformidad a lo establecido en el artículo 40 del Decreto Supremo N° 250 de Hacienda de 2004, que Aprueba el reglamento de la Ley N° 19.886, la Comisión Evaluadora de las Ofertas podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes y permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación.

El plazo para dar cumplimiento a lo requerido no podrá ser superior a las 48 horas, desde que se envíe al oferente una comunicación en tal sentido mediante el portal www.mercadopublico.cl. De dicha solicitud se deberá informar a los demás oferentes, a través del sistema de información. Esta situación será considerada por la Comisión Evaluadora al momento de la evaluación de la respectiva oferta, bajo el criterio "Presentación de antecedentes formales completos al cierre electrónico”, asignando menor puntaje a las ofertas que no cumplieron, dentro del plazo para presentación de ofertas, con todo lo requerido.

Documentos que se podrán solicitar en caso de Omisión en la presentación de la Oferta del Proveedor:

Anexo N°1, Identificación del Oferente.
Anexo N°2, Declaración Jurada Simple.
Copia simple de cédula de identidad vigente del oferente y/o representante legal y/o de cada integrante o representante legal del integrante de la UTP.
Medios de verificación del Anexo N°5.
Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (F 30-1).
Registro de contratistas de obras civiles del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y/o inscripciones de obras menores en el MOP u obras municipales.

El Servicio declarará Inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplieren los requisitos establecidos en las bases, conforme lo dispuesto en el artículo N° 9 de la Ley N° 19.886.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir