PACTO DE INTEGRIDAD Y SOMETIMIENTO A LAS BASES DE LICITACIÓN |
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos: 1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven. 2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas. 3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase. 6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma. 7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas. 8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
Esta Licitación se rige por las presentes Bases Técnicas-Administrativas de Licitación, que se publicarán en el portal de compras del Estado www.mercadopublico.cl y en lo no previsto por estas bases por las normas de la Ley 19.886 y su Reglamento.
Asimismo, forman parte de estas bases de licitación, las aclaraciones escritas que emita CONAF, en respuestas a consultas que fueren requeridas por los participantes, a través de la modalidad Foro del mencionado portal de compras.
La Corporación podrá modificar y/o hacer aclaraciones a las Bases de esta licitación pública, hasta antes de la fecha de cierre de la misma, por propia iniciativa, a objeto de precisar o complementar elementos de su contenido que, a su juicio, no hayan quedado suficientemente claros, y/o a causa de las consultas realizadas a través de la Plataforma de Compras, otorgando un plazo prudente para que los oferentes incorporen estas modificaciones en sus ofertas, de esta manera propender a recibir mejores ofertas. La fecha de cierre de recepción de ofertas podrá ser prorrogada en una semana más, lo que se indicara oportunamente en el portal www.mercadopublico.cl, en caso que a dicha fecha no se hayan recibido ofertas. Por el mismo plazo de tiempo serán ampliadas cada una de las fechas de todas las etapas de esta licitación pública.
|
|
|
REQUERIMIENTO SOLICITADO Y OTRAS EXIGENCIAS TÉCNICAS |
Antecedentes técnicos Se requiere contratar los Servicios de “INSTALACIÓN PAQUETE TECNOLÓGICO PARA OBRAS DE CONSERVACIÓN AGUA Y SUELO EN BOSQUE NATIVO, PARA LAS PROVINCIAS DE CACHAPOAL, CARDENAL CARO Y COLCHAGUA REGIÓN DE O’HIGGINS”. Por cada hectárea de terreno se deben construir un paquete de obras de conservación de agua y suelo entre 200 y 300 metros lineales combinando cada una de ellas en función de las necesidades y aptitudes de cada predio.
CONAF al inicio de cada faena o predio definirá mediante el supervisor del contrato la ubicación y el criterio para el establecimiento de cada obra, la cantidad de obras a ejecutar en cada predio puede estar en el rango de entre 200 y 300 metros lineales de obras complementarias. En todos los casos se pagara por hectárea ejecutada, el supervisor dejara establecido en un documento de terreno, la cantidad de obras a ejecutar en cada predio, que será conocido por el oferente adjudicado antes de iniciar las faenas.
Características:
Las Zanjas de infiltración deben tener dimensiones de 4 m de largo, ancho 30 cm en la parte superior y 20 cm en la base, con una profundidad de 30 cm, cada una distribuidas homogéneamente y ubicadas en la curva de nivel.
Se sugiere que la confección y dimensiones de la Zanja sea verificada con plantilla de madera de forma trapezoidal.
Las Micro terrazas deberán estar ubicadas sobre la parte superior de un bosquete o conjunto de árboles, estas tendrán una longitud de entre 4 y 5 m de largo, ancho 80 cm a 1 metro y pendiente contraria al cerro de entre un 1% y 2%.
Los Canales de desviación deberán situarse en la parte superior de la cárcava o quebrada y su largo debe sobrepasar su cabecera con un ancho superior de 50 cm, ancho inferior 30 cm, profundidad de 30 cm y con pendiente del 1% al 2 % contraria hacia el área de desagüe del cerro. En la parte inferior del canal pendiente abajo, se dispone un pequeño camellón con el suelo removido del mismo canal, a cada lado del canal se debe confeccionar dos zanjas de infiltración donde desaguará el agua desviada por el canal.
Los Diques de contención deben cubrir el ancho del cauce en su totalidad. Considerando la marca de la máxima crecida. Largo de postes verticales: 1.20 mts de largo, enterrados a 40 cm, debe quedar una longitud libre de 80 cms a la vista y separados entre 0,8 a 1 m de distancia. Horizontalmente se debe construir un muro de contención en madera impregnada tipo polín torneado o medialuna, que debe cubrir la zona aérea de los postes verticales.
Todas estas obras estarán en los predios que se individualizan en cuadro adjunto. El adjudicatario accederá a los archivos KML de los rodales a intervenir, una vez firmada el acta de entrega de predios.
En todo caso y por razones imprevistas, asociadas a los propietarios de los predios objeto de esta licitación, CONAF se reserva el derecho de realizar cambios en los predios indicados en el cuadro adjunto. Estos predios que se designen deberán tener características similares a los predios originalmente reemplazados.
Cuadro de predios superficies y coordenadas :
Las características técnicas de estas faenas se entregan a continuación:
Imágenes referenciales de las obras:
Zanja de infiltración :
Se debe realizar una excavación en el suelo en forma horizontal siguiendo la curva de nivel de las siguientes dimensiones:
Forma trapezoidal.
Plantilla
El corte de la zanja debe ser limpio con muros lisos y sin residuos en su interior, en caso de encontrar material rocoso que no pueda ser removido, la zanja debe moverse en la misma curva de nivel tantos metros como sea necesario. También podrá dividirse la zanja en dos secciones dejando el obstáculo aislado, en medio de esta
Micro Terraza :
El objetivo principal de esta obra es favorecer la captación y acumulación de agua en sectores con presencia de árboles adultos controlar el escurrimiento superficial y se ubicarán sobre un pequeño bosquete o conjunto de árboles nativos.
Canal de desviación :
El objetivo de esta es controlar el escurrimiento superficial, desviando el flujo hacia sectores estabilizados y de menor susceptibilidad de sufrir erosión ubicadas en zonas sobre sector erosionado (ej.: cárcava) o susceptible de sufrir erosión y que cuente con zona estable, capaz de recibir evacuación de agua.
En la parte inferior del canal pendiente abajo, se dispone un pequeño camellón con el suelo removido del mismo canal, a cada lado del canal se debe confeccionar dos zanjas de infiltración donde desaguará el agua desviada por el canal
Diques de contención de madera:
El objetivo de esta obra es la retención de escorrentía superficial, disminuir longitud de pendiente y erosividad de escorrentía superficial, estabilizar la quebrada provocando embancamiento de material, lo que disminuirá la pendiente y la velocidad del agua.
Consideraciones generales:
No se deberá por ningún motivo cortar vegetación arbórea o árboles nativos dentro o fuera de los rodales a intervenir, buscando siempre terreno descubierto, sectores con vegetación arbustiva o herbácea de menor tamaño, en todo caso se debe privilegiar suelo desnudo aplicando el mismo criterio de desplazamiento de la obra autorizado en caso de encontrar material rocoso de mayor tamaño.
La tierra resultante de la excavación debe ser ubicada en la parte inferior de la zanja es decir, pendiente abajo formando un muro de contención que permita aumentar la cantidad de agua almacenada y evitar el escurrimiento.
Para evitar accidentes el avance debe ser siguiendo la curva de nivel, de manera de lograr un trabajo ordenado y seguro a un mismo nivel y evitar posibles rodados de material, que afecten a personas ubicadas más abajo.
Características del ordenamiento de los desechos
Los desechos provenientes de la construcción de las obras tales como envases, herramientas, basura doméstica, materiales, deberán ser retirados del predio y dispuestos en vertedero autorizado, siendo responsabilidad del adjudicatario los costos asociados a este requerimiento. NO se permitirá por ningún motivo el uso del fuego, acumulación de material combustible en terreno o daños a infraestructura en post de facilitar el acceso o la construcción de las zanjas, como por ejemplo dañar cercos, construir senderos, remover señal ética u otros)
En las orillas de los caminos o senderos establecidos, las zanjas no pueden alterar el escurrimiento natural del agua lluvia, que pueda ocasionar daños al trazado.
Otras Exigencias Técnicas El contratista debe cumplir con el procedimiento de seguridad y ambiente que establece las obligaciones y responsabilidades, que en estas materias debe cumplir toda empresa que provee un servicio a CONAF y que se encuentran señaladas en el Reglamento Especial para empresas contratistas y sub-contratistas de seguridad y salud en el trabajo, documento que forma parte integrante de estas bases de licitación, y que es exigible además a todo su personal.
El adjudicatario, deberá entregar un informe final, que contenga el detalle de las obras ejecutadas y un set fotográfico por predio, dicha información deberá complementarse con un archivo KML, para efectos de la supervisión de las obras y el respectivo pago de los servicios. No obstante el supervisor podrá verificar en terreno durante la ejecución del contrato en avance parcial de las faenas cuya recepción conforme será considerada como insumo para la recepción final de las faenas, no siendo necesaria una verificación posterior.
|
|
|
POSTULACIÓN Y DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR EN LA PROPUESTA POR PARTE DEL OFERENTE |
Postulación
El proveedor deberá postular en el Portal Electrónico www.mercadopublico.cl. Las ofertas deberán presentarse a través del Portal Mercado Público en valores unitarios expresados en pesos por hectárea (con IVA) por las faenas de “INSTALACIÓN PAQUETE TECNOLÓGICO PARA OBRAS DE CONSERVACIÓN AGUA Y SUELO EN BOSQUE NATIVO, PARA LAS PROVINCIAS DE CACHAPOAL, CARDENAL CARO Y COLCHAGUA REGIÓN DE O’HIGGINS”.
Documentos que se deben adjuntar a la Propuesta Anexo N° 1: Curriculum
Anexo N° 2: Experiencia del oferente
Anexo N° 3: Declaración jurada simple de cantidad de personas contratadas para la ejecución total de los servicios a ejecutar.
Anexo N° 4: Remuneraciones
Anexo 5: Plan de trabajo, en donde se indique plazo máximo para ejecutar los servicios contratados en días hábiles (el plan de trabajo y sus componentes constituye criterio evaluable y otorga puntaje, el plazo especifico en días hábiles no constituye puntaje evaluable, solo se requiere para efectos de verificar que su oferta considera del plazo máximo del contrato)
Anexo N° 6: Oferta económica
Anexo N° 7: Formulario F 30 (no evaluable)
|
|
|
CONSULTAS Y ACLARACIONES |
Las consultas referentes a las Bases de esta licitación pública deberán ser realizadas sólo por la modalidad FORO del Portal de Compras del Estado, durante las fechas indicadas en el calendario de esta licitación. Las respuestas a dichas preguntas se publicarán a través de la misma modalidad.
|
|
|
OBSERVACIONES A LA APERTURA DE LAS OFERTAS |
El o los proponentes que deseen efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas, deberá hacerlo a través del portal, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del Artículo N°33 del Reglamento de la ley 19.886
|
|
|
CONSULTAS POSTERIORES AL CIERRE DE LA LICITACIÓN |
Consultas posteriores al cierre de la licitación y antes de su adjudicación.
CONAF podrá realizar consultas y solicitar antecedentes durante el período posterior al cierre de esta licitación y antes de su adjudicación. Estas consultas serán realizadas a través de la modalidad de “FORO INVERSO” del portal de compras. Los antecedentes que se soliciten deberán estar orientados a aclarar aspectos de la oferta o al requerimiento de documentos o certificados originales, y no podrán constituir temas evaluables por los criterios de evaluación de esta licitación.
|
|
|
FECHA DE CIERRE DE LA RECEPCIÓN DE OFERTAS |
La fecha de cierre de recepción de ofertas, podrá ser prorrogada en más días, cuando no hubieran oferentes, lo que se indicara oportunamente en el Portal Mercado Público, en caso que a dicha fecha, no se hayan recibido ofertas, por el mismo plazo de tiempo serán ampliadas cada una de las fechas de las etapas de esta licitación pública.
|
|
|
APERTURA DE LAS PROPUESTAS |
La apertura electrónica de las ofertas económicas y técnicas se realizará directamente en el portal de Mercado Público y estará a cargo del Departamento de Finanzas y Administración de Oficina Regional de CONAF Región de O´Higgins.
En esta primera etapa del proceso, serán rechazadas las ofertas:
• Que hayan excedido el presupuesto disponible.
• Que no presenten la garantía de seriedad de la oferta.
|
|
|
CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE LAS OFERTAS |
La Comisión Evaluadora de las ofertas recibidas en la presente licitación pública estará integrada por los siguientes funcionarios de la Corporación:
• Jefe de Departamento de Conservación de Ecosistemas Boscosos y Xerofíticos o quien lo represente.
• Jefe Provincial Colchagua o quien lo represente
• Jefa Provincial Cachapoal o quien la represente
• Jefe Departamento de Finanzas y Administración Regional o quien lo represente.
• Abogado Regional, o quien lo represente como ministro de Fe.
|
|
|
RESOLUCIÓN DE EMPATES |
Se hace presente que ante igualdad de puntaje de oferentes aplicados los criterios de evaluación, se dará preferencia en primer lugar al criterio experiencia del oferente en el área, de persistir ésta se adjudicara al criterio de mayor puntaje en la cantidad de empleos a contratar. De continuar la igualdad define el criterio oferta económica.
|
|
|
RESERVA DE DERECHOS |
La Corporación Nacional Forestal Región de O’Higgins, se reserva el derecho de adjudicar la presente licitación pública, pudiendo asimismo declararla desierta por falta de proponentes o en el evento que las ofertas no sean convenientes para los intereses de la Corporación, sea por efecto del valor o por cualquier otra causa que deberá indicarse fundadamente en la Resolución que así lo declare.
La Corporación Nacional Forestal Región de O’Higgins se reserva el derecho de descartar a los proveedores que no estipulen expresamente en su oferta, los criterios de evaluación.
Además, si la Corporación Nacional Forestal así lo estima pertinente y posee los recursos financieros, podrá solicitar un mayor cantidad de servicios en las mismas condiciones técnicas y económicas establecidas en las presentes bases o en base a la disponibilidad presupuestaria. Se reserva el derecho de adjudicar parcialmente la superficie indicada en el punto 3 de las presentes Bases de Licitación.
Con todo lo anterior, si la licitación no registra oferentes o es declarada desierta, la Corporación está facultada para realizar un trato directo con un mayor monto, siempre y cuando disponga de los recursos financieros necesarios. Para ello solicitara cotizaciones adicionales a los mismos u otros eferentes del rubro.
|
|
|
READJUDICACIÓN |
En el caso que el proveedor adjudicado en la Licitación Pública, desista por cualquier motivo de la adjudicación de los servicios, la Corporación se encuentra facultada tanto para dejar sin efecto la Licitación, como para readjudicar al segundo oferente o sucesivos, que resulten de la aplicación de los criterios de evaluación.
|
|
|
CONTRATO Y ANTECEDENTES LEGALES PARA CONTRATAR |
Contrato con CONAF El adjudicatario deberá suscribir un contrato con CONAF en el plazo señalado por esta Corporación. Al contrato además, se acompañará el listado que contiene la identificación de los predios de pequeños y medianos propietarios objeto de las faenas licitadas en la temporada 2022.
Antecedentes Legales, para contratar Los antecedentes que debe cumplir el oferente adjudicado (persona natural o jurídica, según corresponda) al momento de la confección del contrato, son:
Tener iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Estar inscrito en el Registro Oficial de Proveedores del Estado Chileproveedores.
En el caso de que el oferente sea una Persona Jurídica, se requiere que además se acompañe toda la documentación relativa a la vigencia de la sociedad y la pertinente a la vigencia de la personería de sus respectivos representantes legales, sin perjuicio de encontrarse inscrito en Chileproveedores.
|
|
|
PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA DEL SERVICIO Y FORMAS DE PAGO |
Plazo Máximo de Entrega del Servicio El plazo máximo de entrega del servicio debe ser el 10 de Diciembre 2022.
Forma de Pago de los Servicios Contra entrega de factura y extendida a nombre de Corporación Nacional Forestal Región del Libertador General Bernardo O`Higgins, debiendo ser extendida de la siguiente forma:
Razón Social: Corporación Nacional Forestal
RUT: 61.313.000-4
Giro: Forestal
Domicilio : Sargento José Bernardo Cuevas Nº 480
Comuna: Rancagua
Región: Libertador General Bernardo O’Higgins
Orden de compra N°:
CONAF, realizará dos pagos parciales, un primer pago cuando se tenga el 50% de la superficie ejecuta, es decir, cuando se tengan 100 hectáreas ejecutadas de obras del paquete tecnológico y un segundo pago final por el 50% restante, una vez ejecutadas las 100 hectáreas restantes.
CONAF podrá decretar el fin de las actividades contratadas en el momento en que lo estime conveniente, en cuyo caso se procederá a pagar la superficie en hectáreas efectivamente ejecutada.
En todos los casos, los pagos se realizarán una vez que éstas hayan sido recepcionadas conformes por parte de la Corporación, circunstancia que se acreditará mediante informes técnicos de ejecución de faenas que deberá remitir el proveedor. Asimismo las supervisiones parciales y recepción de obras por predios terminados por parte del supervisor serán consideradas como superficie verificada y no será necesaria su revisión posterior para efectuar el pago de los servicios.
Los informes remitos por el proveedor deberán contener al menos la siguiente información:
• Listado de predios concluidos.
• Nombre del predio, Rol, Comuna, Propietario.
• Superficie ejecutada y metros lineales construidos.
• Archivos digitales en formato KML con el deslinde de las superficies ejecutadas
• Fotografías de respaldo
Para efectuar el pago, el proveedor enviará a CONAF un informe técnico de ejecución de faenas mediante correo electrónico dirigido a:
alejandro.maureira@conaf.cl
En un plazo de 10 días hábiles CONAF evaluará en terreno el cumplimiento y recepción conforme de los servicios recibidos de acuerdo al punto 12 de las presentes Bases Técnicas -Administrativas de Licitación.
El proveedor deberá corregir dentro de los 05 días siguientes a la evaluación y notificación, mediante correo electrónico, los aspectos que la Corporación considere necesarios para el cumplimiento de los aspectos técnicos ofertados y contratados.
La recepción conforme final del informe técnico de ejecución de faenas deberá ser refrendada por el Jefe Provincial respectivo al territorio donde se ejecutan las obras y posterior V°B° del Jefe de Departamento de Conservación de Ecosistemas Boscosos y Xerofíticos de CONAF Región de O’Higgins.
Posteriormente a la evaluación y a la recepción conforme de los servicios contratados, el oferente podrá recién emitir la factura correspondiente que tendrá un plazo de 30 días corridos para su pago.
|
|
|
OBLIGACIONES DE LAS PARTES |
Obligaciones del Proveedor Junto con observar y cumplir todas las consideraciones de las presentes Bases Técnicas-Administrativas de Licitación, y sin que el listado precedente sea taxativo ni excluyente, el proveedor deberá:
• Tener un supervisor permanente en las faenas.
• Realizar las faenas en los plazos y épocas estipuladas en el plan de trabajo.
• Proveer el vestuario y elementos de protección personal para los trabajadores, de acuerdo a los distintos tipos de funciones que cumplan en la faenas objeto de esta prestación de servicios y condiciones climáticas imperantes.
• Contar con las herramientas, equipos y medios estipulados en su plan de trabajo en buenas condiciones.
• Pagar oportunamente los sueldos y leyes sociales de los trabajadores y acreditarlo ante la Corporación cuando esta lo requiera en cualquier momento durante la ejecución del contrato.
• Transportar hacia y desde la faena a sus trabajadores. (CONAF podrá verificar en cualquier momento las condiciones del vehículo y su correspondiente documentación al día). Asimismo la calidad de conductor profesional en caso de disponer de transporte tipo furgón o microbús. En caso de utilizar camionetas o vehículos menores no se requiere la calidad de conductor profesional de acuerdo a la normativa vigente.
• Contar con baño químico y comedor de terreno para los trabajadores o disponer de un lugar cercano establecido para la alimentación.
• Instruir a sus trabajadores sobre la prohibición de hacer fuego para calefacción o cocción de alimentos y de fumar y de consumir bebidas alcohólicas o cualquier tipo de drogas en las faenas.
• Dejar el área de faenas, cuando estas estén concluidas, libre de basuras y residuos líquidos o sólidos que puedan generar un impacto ambiental y entregar el sector en las mismas o mejores condiciones en que lo recibió al inicio de las faenas.
• En caso de almacenar combustibles y aceites, estos deberán quedar acopiados en un lugar seguro con un cortafuego perimetral y cumplir las exigencias normativas en relación a almacenamiento, disposición de materiales combustibles y sustancias peligrosas.
• Cumplir con la obligación de informar a todos sus trabajadores los riesgos laborales los que se verán expuestos durante la ejecución de los servicios contratados.
• Cumplir con informar sobre las medidas sanitarias para precaver contagios de COVD19 e implementar su plan de prevención de COVD19 propuesto en el plan de trabajo.
Se deja constancia que el proveedor es el único y exclusivo responsable de las obligaciones laborales y previsionales que emanen para con sus trabajadores, eximiendo desde ya a la Corporación Nacional Forestal de cualquier tipo de obligación.
Obligaciones de CONAF • Coordinar con los pequeños y medianos propietarios las facilidades necesarias de acceso y ubicación en el predio.
• Asignar en orden los predios y sectores de trabajo
• Entregar en forma previa al inicio de faenas la distribución de obras en cada predio.
• Supervisar la calidad técnica de las faenas de construcción a través o en compañía de un supervisor en terreno.
• Recepción periódica y final de las faenas de acuerdo a lo establecido en el contrato.
• Velar por el fiel cumplimiento del contrato.
|
|
|
CONTRAPARTE TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA |
Contraparte Técnica
La contraparte técnica para la contratación de los servicios señalados es el Jefe del Departamento de Conservación de Ecosistemas Boscosos y Xerofíticos o en quien delegue.
En cuanto a la contraparte técnica por parte del adjudicatario será el suscriptor del Contrato, o a quien este designe.
Contraparte Administrativa
La contraparte administrativa será realizada por la jefatura del Departamento de Finanzas y Administración Regional o en quien delegue.
|
|
|
INICIO DE LOS TRABAJOS |
Los trabajos deberán ser iniciados no antes de la entrega formal de predios.
|
|
|
TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO |
Término Anticipado del Contrato CONAF queda facultada para declarar administrativamente el término anticipado del contrato, sin derecho a indemnización alguna para el proveedor adjudicado, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:
a) Si el Adjudicatario fuere declarado en quiebra o manifiesta insolvencia, o se encontrare sujeto a alguno de los procedimientos concursales establecidos en la Ley Nº 20.270.
b) Si se disolviese la empresa Adjudicataria.
c) Si se produjese cualquier incumplimiento gravísimo de las obligaciones establecidas en Bases y Contratos.
d) Si el Proveedor no diese cumplimiento reiterado a los plazos establecidos en las bases.
e) Si durante el ejercicio del servicio se transgredieran gravemente las prohibiciones señaladas en las presentes Bases y en el respectivo contrato.
f) Cuando CONAF y el Proveedor de común acuerdo resuelvan poner término al Contrato.
g) Si el adjudicatario es condenado con sentencia a firme por algún delito que merezca pena aflictiva.
h) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
i) Si se decretasen medidas sanitarias debido al COVID 19 que impidan la normal ejecución de las actividades que contempla esta licitación.
j) En caso que el monto de las multas impuestas excedan el 20% del monto del contrato.
En caso de término anticipado del contrato por alguna de las causales descritas anteriormente, la Corporación quedará automáticamente facultada para hacer efectiva la boleta de garantía de fiel cumplimiento de contrato, excepto las causales señaladas en las letra (f) – (h) e (i).
|
|
|
MULTAS Y PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS |
Multas Se cobrará una multa de 1 UF, por cada día hábil de atraso sobre el plazo de entrega del servicio contratado.
También será causal de una multa de 10 UF por cada mes que no entere la dotación de personal mensual que ha comprometido en su plan de trabajo y en el Anexo Nº3 de su oferta, debido a que dicha variable es un criterio de evaluación de las distintas ofertas.
Con todo, las multas que se impongan no podrán superar el 20% del monto total del contrato, sin perjuicio de la facultad para dar por terminado anticipadamente el contrato.
Procedimiento de Aplicación de Multas El retraso en la entrega del servicio contratado no podrá ser superior a 10 días hábiles desde que se constata el hecho; En caso contrario, superando el plazo señalado, facultará al término anticipado de contrato contemplado en el punto 28 de las presentes bases de licitación.
La multa aparejada al retraso mencionado será comunicada por la vía más expedita al prestador de servicios, quedando registro de esto.
En el evento de sobrevenir causa inimputable al proveedor, caso fortuito o fuerza mayor, esta deberá ser comunicada al momento de verificarse la misma, debiendo ser analizada por la Corporación su procedencia, en caso de improcedencia, se dará curso a la multa ya mencionada.
El atraso comenzará a contar desde el día hábil siguiente, desde la fecha de entrega comprometida en el plan de trabajo, propuesto por el proveedor, que valga la mención, no podrá ser superior al plazo de entrega máxima del servicio establecido en estas bases.
En caso de suspensión temporal de las faenas por causales ajenas al contratista o a la Corporación este plazo será ampliado en la misma cantidad de días de suspensión.
|
|
|
RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS |
Las partes procuran de solucionar sus conflictos en forma amistosa y de común acuerdo. En caso de no prosperar o no llegar acuerdo en los términos señalados, se someterán a los Tribunales Ordinarios de Justicia de Rancagua
|
|
|
OTRO DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LAS BASES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN. |
● Listado de identificación de los predios de pequeños y medianos propietarios beneficiarios de las faenas.
● Reglamento Especial para empresas contratistas y sub-contratistas de seguridad y salud en el trabajo.
|
|
|
Visita Tecnica |
La visita a terreno para la licitación 1035-26-LP22 será el día viernes 30 de septiembre a las 11:00 am.
Lugar a visitar: Predios en Rincón de Panamá
-Parcela 66-A - Propietario José Gallardo
Rincón de Panamá - Propietario Juan Castro
Punto de encuentro: Cruce de Panamá
Coordenadas de referencia: 276283 mE; 6160189 mS
|
|
|