|
Pacto de integridad |
|
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos: 1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven. 2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas. 3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase. 6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma. 7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas. 8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
|
|
|
|
Bases |
|
Esta Licitación se rige por las presentes Bases Administrativas y Técnicas de licitación en que se publicaran en el portal de compras del Estado www.mercadopublico.cl y en lo no previsto por estas bases por las normas de la Ley 19.886 y su Reglamento.
Asimismo, forman parte de estas bases de licitación, las aclaraciones escritas que emita CONAF, en respuestas a consultas que fueren requeridas por los participantes, a través de la modalidad Foro del mencionado portal de compras.
La Corporación podrá modificar y/o hacer aclaraciones a las Bases de esta licitación pública, hasta antes de la fecha de cierre de la misma, por propia iniciativa, a objeto de precisar o complementar elementos de su contenido que, a su juicio, no hayan quedado suficientemente claros, y/o a causa de las consultas realizadas a través de la Plataforma de Compras, otorgando un plazo prudente para que los oferentes incorporen estas modificaciones en sus ofertas, de esta manera propender a recibir mejores ofertas. La fecha de cierre de recepción de ofertas podrá ser prorrogada en una semana más, lo que se indicara oportunamente en el portal www.mercadopublico.cl, en caso que a dicha fecha no se hayan recibido ofertas. Por el mismo plazo de tiempo serán ampliadas cada una de las fechas de todas las etapas de esta licitación pública.
|
|
|
|
|
Antecedentes Técnicos |
ANTECEDENTES TÉCNICOS REQUERIDOS :
Línea N°1 (Sector 1): Faena de replantación de pino insigne y fertilización con Boro en 59,0 hectáreas.
A) Replantación:
Rodales a intervenir (06) y superficies parciales (Total 59,0 ha)
Rodal 52- 1 10,49 has,
Rodal 52- 2 16,63 has,
Rodal 52- 3 17,05 has,
Rodal 63- 0 9,36 has,
Rodal 67- 1 4,49 has,
Rodal 93- 2 (44) 0,98 has,
Características del Servicio de replantación con pino insigne:
Densidad de plantación 1250 arb/ha
La replantación se debe realizarse en forma homogénea, siendo a un espaciamiento de 3,5 metros entre hileras y a 2,3 metros en la hilera. Se deberá respetar un ancho de 3,0 metros libres de plantación a orilla de los caminos y, 6 metros distante a orillas del borde de quebrada.
Tipo de plantas: en speedling 1/0 que son aportadas por Vivero Chomedahue
Preparación de suelos: casilla (30x30) con pala plantadora “doble T” con cultivo de suelos
Tipo de terreno: El terreno se encuentra con desechos de cosecha ordenados en fajas.
Flete de plantas: el contratista deberá transportar a su costo aproximadamente 73.750 plantas producidas en speedling, desde el vivero Chomedahue Comuna de Santa Cruz ubicado a 90 km del predio.
El transporte de plantas debe ser efectuado en camión cerrado, con una capacidad de 15.000 plantas por viaje, las cuales se dispondrán en canastos de plantación aportados por CONAF, previo a la actividad de replantación se debe dar preferencia a las mejores plantas existente en las respectivas bandejas, se cuenta con un 10% de plantas extras.
Época de replantación: 15 de mayo al 30 julio del 2026.
Aportes de CONAF: Se entregaran a costo de Conaf las 73.750 plantas de Pino radiata puestas en el Vivero Chomedahue, además los canastos para su traslado.
B) Fertilización con Boro
Características del Servicio de Fertilización con Boro:
Superficie a fertilizar: 59,0 has con replantación de Pino radiata
Especie: Pino radiata.
Densidad a Fertilizar: 1.250 plantas/ha
Producto a aplicar: Boronatrocalcita al 10%, que es aportado por Conaf.
Dosis de aplicación: 30 gramos por planta.
Dosificador: cilindro plástico graduado para 15 gramos.
Modo de aplicación: El boro se debe incorporar al suelo en dos hoyos distantes a 10 cm. del cuello de la planta a ambos lados y, a 10 cm. de profundidad (en la zona radicular de la planta en V. Después de aplicado el producto, tapar el hoyo con tierra.
La Fertilización en terreno con pendiente: la aplicación debe ser a ambos lados de la planta en paralelo a la curva de nivel.
(CONAF realizará una capacitación inicial al momento de comenzar la faena)
Herramientas a utilizar: pala plantadora, dosificador
Condiciones climáticas para la Aplicación del Boro: no aplicar con lluvia o llovizna
Características del terreno: El terreno se encuentra con desechos de cosecha ordenados en fajas.
Época de aplicación: 1 de Agosto al 15 de septiembre 2026
Aportes de CONAF: El fertilizante boronatrocalcita será aportado por Conaf, el contratista deberá asumir el costo de traslado desde bodega ubicada al interior del Cef Tanume a terreno.
Exigencias de Seguridad: El personal debe contar con los implementos de seguridad necesarios: elementos predefinidos por parte del oferente y que deben ser usados en forma obligatoria en el desarrollo de las faenas, dándose estricto cumplimiento al documento denominado: “Reglamento especial para empresas contratistas y subcontratistas de seguridad y salud en el trabajo” que se adjunta a las presentes bases en anexo”, situación que será evaluada por la prevencionista de Conaf, previo inicio de las faenas
Línea N°2 (Sector “): Faena de replantación de pino insigne y fertilización con Boro en 60,0 hectáreas.
A) Replantación:
Rodales a intervenir (02) y superficies parciales (Total 60,0 ha)
Rodal 27- 1 22,6 has.
Rodal 29-0 37,4 has.
Características del Servicio de replantación con pino insigne:
Densidad de plantación 1250 arb/ha
La replantación se debe realizarse en forma homogénea, siendo a un espaciamiento de 3,5 metros entre hileras y a 2,3 metros en la hilera. Se deberá respetar un ancho de 3,0 metros libres de plantación a orilla de los caminos y 6 metros distante a orillas del borde de quebrada.
Tipo de plantas: en speedling 1/0 que son aportadas por Vivero Chomedahue
Preparación de suelos: casilla (30 x 30) con pala plantadora “doble T” con cultivo de suelos.
Tipo de terreno: El terreno se encuentra con desechos de cosecha ordenados en fajas.
Flete de plantas: el contratista deberá transportar a su costo aproximadamente 75.000 plantas producidas en speedling, desde el vivero Chomedahue Comuna de Santa Cruz ubicado a 90 km del predio.
El transporte de plantas debe ser efectuado en camión cerrado, con una capacidad de 15.000 plantas por viaje, las cuales se dispondrán en canastos de plantación aportados por CONAF, previo a la actividad de reforestación se debe dar preferencia a las mejores plantas existente en las respectivas bandejas, se cuenta con un 10% de plantas extras.
La superficie a plantar es referencial, pudiendo sufrir ésta alguna modificación por razón de medición y topografía.
Época de replantación: 15 de mayo al 30 julio del 2026.
Aportes de CONAF: se entregaran a costo de Conaf las 75.000 plantas de Pino radiata puestas en el Vivero Chomedahue, además los canastos para su traslado.
B) Fertilización con Boro
Características del Servicio de Fertilización con Boro:
Superficie a fertilizar: 60,0 has con replantación de Pino radiata
Especie: Pino radiata.
Densidad a Fertilizar: 1.250 plantas/ha
Producto a aplicar: Boronatrocalcita al 10%, que es aportado por Conaf.
Dosis de aplicación: 30 gramos por planta.
Dosificador: cilindro plástico graduado para 15 gramos.
Modo de aplicación: El boro se debe incorporar al suelo en dos hoyos distantes a 10 cm. del cuello de la planta a ambos lados y, a 10 cm. de profundidad (en la zona radicular de la planta en V. Después de aplicado el producto, tapar el hoyo con tierra.
La Fertilización en terreno con pendiente: la aplicación debe ser a ambos lados de la planta en paralelo a la curva de nivel.
(CONAF realizara una capacitación inicial al momento de comenzar la faena)
Herramientas a utilizar: pala plantadora, dosificador
Condiciones climáticas para la Aplicación del Boro: no aplicar con lluvia o llovizna
Características del terreno: El terreno se encuentra con desechos de cosecha ordenados en fajas.
Época de aplicación: 1 de Agosto al 15 de septiembre2026
Aportes de CONAF: El fertilizante boronatrocalcita será aportado por Conaf, el contratista deberá asumir el costo de traslado desde bodega ubicada al interior del Cef Tanume a terreno.
Exigencias de Seguridad: El personal debe contar con los implementos de seguridad necesarios: elementos predefinidos por parte del oferente y que deben ser usados en forma obligatoria en el desarrollo de las faenas, dándose estricto cumplimiento al documento denominado: “Reglamento especial para empresas contratistas y subcontratistas de seguridad y salud en el trabajo” que se adjunta a las presentes bases en anexo”, situación que será evaluada por la prevencionista de Conaf, previo inicio de las faenas.
|
|
|
|
|
Otras Exigencias Técnicas |
|
El contratista debe cumplir con el procedimiento de seguridad y ambiente que establece las obligaciones y responsabilidades, que en estas materias debe cumplir toda empresa que provee un servicio a CONAF y que se encuentran señaladas en el Reglamento Especial para empresas contratistas y subcontratistas de seguridad y salud en el trabajo, documento que forma parte integrante de estas bases de licitación, y que es exigible además a todo su personal.
Además deberá entregar información respecto a la conformación del equipo de trabajo y la remuneración promedio a pagar por faena (ver anexos).
El personal de faena deberá contar con los implementos de seguridad: necesarios para realizar la faenas, para tal efecto el contratista deberá ingresar en oficina de administración listado de los equipos a usar según persona y/o función y todo lo que hace referencia el respectivo reglamento especial antes enunciados y aplicable a esta actividad en especial.
|
|
|
|
|
POSTULACIÓN Y DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR EN LA PROPUESTA POR PARTE DEL OFERENTE |
Postulación:Las ofertas deberán presentarse a través del Portal Electrónico www.mercadopublico.cl. Las ofertas deberán presentarse a través del portal Mercado Publico en valores unitarios expresados en pesos por hectárea de acuerdo a Anexo N°1 para cada faena en específico, es decir: Faena de Replantación y Fertilización en el CEF Tanumé.
Documentos que se deben adjuntar a la Propuesta:
Anexo N° 1: Oferta económica
Anexo N° 2: Experiencia del oferente.
Anexo N° 3: Plan de trabajo, en donde se indique plazos para ejecutar los servicios contratados
Anexo N° 4: Declaración jurada simple de remuneración imponible mínima mensual a pagar
Anexo N° 5: Curriculum.
Anexo N° 6: Declaración Jurada de aceptación y conformidad con las Bases
Anexo N° 7: Declaración jurada simple acerca del sistema prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos funcionarios.
Anexo N°8: Declaración Jurada Chile Compras
|
|
|
|
|
CONSULTAS Y ACLARACIONES |
|
Las consultas referentes a las Bases de esta licitación pública deberán ser realizadas sólo por la modalidad FORO del Portal de Compras del Estado, durante las fechas indicadas en el calendario de esta licitación. Las respuestas a dichas preguntas se publicarán a través de la misma modalidad
|
|
|
|
|
Observaciones a la Apertura de las Ofertas |
|
El o los proponentes que deseen efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas, deberá hacerlo a través del portal, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del Artículo N°33 del Reglamento de la ley 19.886.
|
|
|
|
|
Consultas posteriores al cierre de la licitación y antes de su adjudicación. |
|
CONAF podrá realizar consultas y solicitar antecedentes durante el período posterior al cierre de esta licitación y antes de su adjudicación. Estas consultas serán realizadas a través de la modalidad de “FORO INVERSO” del portal de compras. Los antecedentes que se soliciten deberán estar orientados a aclarar aspectos de la oferta o al requerimiento de documentos o certificados originales, y no podrán constituir temas evaluables por los criterios de evaluación de esta licitación.
|
|
|
|
|
Fecha de Cierre |
|
La fecha de cierre de recepción de ofertas, podrá ser prorrogada en más días, cuando no hubieran oferentes a la visita técnica, lo que se indicara oportunamente en el Portal Mercado Público, en caso que a dicha fecha, no se hayan recibido ofertas, por el mismo plazo de tiempo serán ampliadas cada una de las fechas de las etapas de esta licitación pública.
|
|
|
|
|
Apertura de las Propuestas |
|
La apertura electrónica de las ofertas económicas y técnicas se realizará directamente en el portal de Mercado Público y estará a cargo del Departamento de Finanzas y Administración de Oficina Regional de CONAF Región de O´Higgins.
En esta primera etapa del proceso, serán rechazadas las ofertas:
- Que hayan excedido el presupuesto disponible.
- Que no asistan a la visita de predios.
|
|
|
|
|
Comisión de Evaluación de las ofertas |
La Comisión Evaluadora de las ofertas recibidas en la presente licitación pública estará integrada por los siguientes funcionarios de la Corporación:
Jefe Proyectos Productivos o quien lo represente.
Jefe del Departamento de Finanzas y Administración Regional o quien lo represente.
Abogado Regional, en calidad de ministro de fe o quien lo represente.
Jefe de Departamento de Bosques y Cambio Climático o quien lo represente.
|
|
|
|
|
Resolución de Empates |
|
Se hace presente que ante igualdad de puntaje de oferentes aplicados los criterios de evaluación, se dará preferencia en primer lugar al criterio menor precio unitario por hectárea más IVA, de persistir ésta se adjudicara al criterio de mayor puntaje en experiencia en el área, luego condiciones de empleo y remuneración sucesivamente.
|
|
|
|
|
Reserva de Derechos |
|
La Corporación Nacional Forestal Región de O’Higgins, se reserva el derecho de adjudicar la presente licitación pública, pudiendo asimismo declararla desierta por falta de proponentes o en el evento que las ofertas no sean convenientes para los intereses de la Corporación, sea por efecto del valor o por cualquier otra causa que deberá indicarse fundadamente en la Resolución que así lo declare.
La Corporación Nacional Forestal Región de O’Higgins se reserva el derecho de descartar a los proveedores que no estipulen expresamente en su oferta, los criterios de evaluación.
Además si la Corporación Nacional Forestal así lo estima pertinente y posee los recursos financieros, podrá solicitar un mayor cantidad de servicios en las mismas condiciones técnicas y económicas establecidas en las presentes bases.
|
|
|
|
|
READJUDICACIÓN |
|
En el caso que el proveedor adjudicado en la Licitación Pública, desista por cualquier motivo de la adjudicación de los servicios, la Corporación podrá re adjudicar al segundo oferente o sucesivos, que resulten de la aplicación de los criterios de evaluación.
|
|
|
|
|
CONTRATO Y ANTECEDENTES LEGALES PARA CONTRATAR |
|
Contrato: El o los adjudicatarios deberán suscribir contrato con CONAF en el día y plazo señalado por esta Corporación. Aspectos no contemplados en estas bases podrán ser incluidos en el contrato, éste además, contendrá un plano de los sectores a intervenir por cada línea licitada.
Antecedentes Legales, para contratar:Los antecedentes que debe cumplir y/o entregar el oferente adjudicado (persona natural o jurídica, según corresponda) al momento de la confección del contrato, deberán tener iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Se hace presente que para contratar, se exigirá inscripción y encontrarse hábil en el Registro Oficial de Proveedores del Estado Chile proveedores.
|
|
|
|
|
PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA DEL SERVICIO Y FORMAS DE PAGO |
|
Plazo Máximo de Entrega del Servicio: El plazo máximo de entrega del servicio debe ser en directa relación a los tiempos conferidos para cada actividad explicitada anteriormente, y a más tardar el 30 de septiembre del 2026.
Forma de Pago de los servicios: CONAF realizará pagos por actividades terminadas, en todos los casos, el pago se realizarán conforme a las actividades efectivamente ejecutadas, una vez que estas hayan sido recepcionadas conformes por parte de la Corporación, circunstancia que el oferente deberá comunicar mediante documento oficial al administrador de la unidad Tanume, ingresándola en las oficinas de Administración del CEF, el cual deberá contener la siguiente información:
•Nombre del proyecto
•Fecha de inicio y termino de la faena
•Actividad y superficie o longitud ejecutada.
•Numero de persona promedio mes (Hombre/Mujer)
•Fotografías y verificadores.
•Recomendaciones para una mejora de las futuras faenas.
El pago será contra entrega de factura y extendida a nombre de Corporación Nacional Forestal Región del Libertador General Bernardo O`Higgins, debiendo ser extendida de la siguiente forma:
Razón Social: Corporación Nacional Forestal
RUT: 61.313.000-4
Giro: Forestal
Domicilio: Sargento José Bernardo Cuevas Nº 480
Comuna:Rancagua.
Región:Libertador General Bernardo O’Higgins
Orden de compra N°: 1035-XX-LP26
La recepción conforme de los informes y posterior V°B° para su cancelación deberá ser refrendada por el administrador de la unidad Tanume, quien a la vez emitirá su respectivo informe dando conformidad del servicio tanto en lo técnico como en lo administrativo derivándolo al Encargado del Contrato quien de aceptarlo solicitara su estado de pago a la instancia correspondiente.
Posteriormente a la evaluación y a la recepción conforme de los servicios contratados, el oferente podrá emitir la factura correspondiente a solicitud de Conaf, la que tendrá un plazo de 30 días corridos para su pago.
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES DE LAS PARTES |
|
Obligaciones del Proveedor: Junto con observar y cumplir todas las consideraciones de las presentes Bases Técnicas-Administrativas de Licitación, y sin que el listado precedente sea taxativo ni excluyente, el proveedor deberá dar pleno cumplimiento a lo presenta en el reglamento especial antes enunciados y principalmente a lo acordado en la reunión inicial entre las partes a efectuarse previamente al inicio del desarrollo de la línea convenida, en general se puede destacar lo siguiente:
•Entregar el listado de trabajadores al momento del inicio del servicio convenido con Conaf.
•Tener un supervisor permanente en terreno, mientras se ejecute la actividad convenida, con movilización independiente y toma de decisión
•Realizar la actividad convenida en los plazos y épocas estipuladas.
•Proveer un sector delimitado y acondicionado para la alimentación a los trabajadores.
•Proveer el vestuario y elementos de protección personal para los trabajadores, de acuerdo a los distintos tipos de funciones que se desarrollen en la actividad de terreno de esta prestación de servicios y condiciones climáticas imperantes.
•Contar con las herramientas, equipos y medios estipulados en su plan de trabajo.
•Pagar oportunamente los sueldos y leyes sociales de los trabajadores y acreditarlo ante la Corporación cuando esta lo requiera en cualquier momento durante la ejecución del contrato, al término de cada mes debe ingresar la información pertinente en oficina Conaf.
•Transportar a sus trabajadores hacia y desde su lugar de pernoctar y desarrollo de la línea convenida
•Contar con baño químico y comedor de terreno para los trabajadores.
•Instruir a sus trabajadores sobre la prohibición de hacer fuego para calefacción o cocción de alimentos y de fumar y de consumir bebidas alcohólicas durante la ejecución del servicio convenido, como así también de las charlas de inducción
•Dejar el área de intervención por la actividad convenida, cuando estas estén concluidas, libre de basuras y residuos líquidos o sólidos que puedan generar un impacto ambiental y entregar el sector en las mismas condiciones en que lo recibió al inicio de las faenas.
•En caso de almacenar combustibles y aceites, estos deberán quedar acopiados en un lugar seguro con un cortafuego en perimetral y cumplir las exigencias normativas en relación a almacenamiento, disposición de materiales combustibles y sustancias peligrosas.
•Cumplir con la obligación de informar a todos sus trabajadores los riesgos laborales los que se verán expuestos durante la ejecución de los servicios contratados, para lo cual debe disponer del apoyo de un profesional en el área de Prevención de Riesgo., quien debe proporcionar la información de su labor ingresando sus respectivos informes en oficina de Conaf.
•Promocionar y compartir el contenido de la ley Karin, entre sus trabajadores.
•Cumplir con la cantidad de personal expuesto en la oferta de licitación, consideración que se tendrá presente mes a mes, el incumplimiento dará paso a la respectiva multa, en especial si ha considerado el tema género.
•Registrar la información de las personas contratadas según planilla del Anexo N° 3 de la presente base, la cual debe contener: nombre, y el rut, domicilio, fecha de contrato entre otras variables.
•La certificación de que el proveedor adjudicatario cumplió con sus trabajadores las obligaciones de informar sobre los riesgos laborales de las faenas, y sobre la entrega y el uso de equipo de protección personal, deberá quedar registrada en formularios de charlas de seguridad, suscritas por sus trabajadores y que deberán ser presentadas cuando solicite cada uno de los pagos de los servicios contratados, siendo requisito ineludible para que CONAF proceda a gestionar los pagos correspondientes.
•Una vez que el oferente considere que ha dado termino al servicio, deberá emitir una carta aviso a la admiración de Conaf, para dejar constancia de la fecha de término y la obligación de parte de Conaf para emitir el informe de aceptación de buen cumplimiento del servicio.
Se deja constancia que el proveedor es el único y exclusivo responsable de las obligaciones laborales y previsionales que emanen para con sus trabajadores, eximiendo desde ya a la Corporación Nacional Forestal de cualquier tipo de obligación.
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N°21.643, que modificó el Código del Trabajo y Otros Cuerpos Legales, en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo, y el Decreto N° 21/2024 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que aprobó el Reglamento que estableció las directrices a las cuales deberán ajustarse los procedimientos de investigación de acoso sexual, laboral o de violencia en el trabajo, el proveedor y sus dependientes deberán dar cumplimiento íntegro a las disposiciones legales estipuladas en la normativa antes indicada. CONAF y el posible adjudicatario declaran rechazar cualquier conducta que sea constitutiva de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, tanto a dependientes de esta Corporación Nacional Forestal como a dependientes del proveedor o a terceros, y viceversa.
Asimismo, en los casos que la conducta provenga de terceros ajenos a la relación laboral, entendiéndose por tal aquellas conductas que afecten a las personas trabajadoras, con ocasión de la prestación de servicios, por parte de clientes, proveedores del servicio, usuarios, entre otros, la persona trabajadora afectada podrá presentar la denuncia ante su empleador o la Dirección del Trabajo, quienes deberán realizar la investigación conforme a las directrices establecidas en el presente reglamento según corresponda.
Por su parte, se deberá informar, cuando los hechos puedan ser constitutivos de delitos penales, los canales de denuncia ante el Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, debiendo el empleador proporcionar las facilidades necesarias para ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 175 del Código Procesal Penal.
La empresa principal o usuaria será siempre la responsable de realizar la investigación conforme lo establecido por el presente reglamento, según corresponda. Los empleadores de las personas trabajadoras involucradas deberán adoptar las medidas de resguardo y aplicar las sanciones que correspondan respecto de sus dependientes conforme lo establecido en la normativa vigente.
Por lo anterior, el potencial adjudicatario señala desde ya que tomará conocimiento de los procedimientos internos establecidos en la Corporación Nacional Forestal, regulados en su Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, específicamente en el Anexo N°2 y en el Protocolo de Prevención del acoso sexual, acoso laboral y violencia en el trabajo, que formarán parte integrante del procedimiento de contratación.
Obligaciones de CONAF:
•Asignar en orden los sectores en donde se ejecutarán las actividades.
•Supervisar la calidad técnica de las actividades, a través de un supervisor en terreno, haciendo presente las medidas correctivas del servicio.
•Recepción periódica y final de la documentación, de acuerdo a lo establecido en el contrato.
•Emisión del informe técnico de conformidad de parte de Conaf, para habilitar el estado de pago del servicio respectivo
•Velar por el fiel cumplimiento del contrato.
•Supervisar el correcto desarrollo de las actividades convenidas por contrato.
•Requerir la factura de pago del servicio, esta solo será solicitada al oferente una vez que se dé pleno cumplimiento a los aspectos técnicos y administrativos requeridos por el servicio licitado
|
|
|
|
|
CONTRAPARTE TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA |
|
Contraparte Técnica: La contraparte técnica será el Jefe de Departamento de Bosques y Cambio Climático o en quien delegue.
En cuanto al seguimiento y cumplimiento del contrato será el jefe Proyecto Productivo del Cef Tanume (encargado del contrato)
En cuanto a la supervisión y cumplimiento del contrato en terreno será el administrador del CEF Tanumé.
Contraparte Administrativa: La contraparte administrativa será realizada por el jefe del Departamento de Finanzas y Administración Regional o en quien delegue.
|
|
|
|
|
Inicio de los Trabajos |
|
Los trabajos deberán ser iniciados posteriores a la fecha de la firma del contrato. En conjunto con el administrador predial el oferente coordinará el inicio de las actividades dentro del periodo considerado para ejecutarla previamente.
El encargado del contrato o jefaturas superiores citaran al o los oferentes seleccionado a una reunión previa, con antelación de a lo menos 15 días previos al inicio del servicio convenido, con el fin de cotejar las obligaciones de las partes y de la documentación requeridas para habilitar el inicio de la línea convenida, la demora en el inicio por incumplimiento de los documentos requeridos serán asumidos como multa al oferente.
|
|
|
|
|
TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO |
|
CONAF queda facultada para declarar administrativamente el término anticipado del contrato, sin derecho a indemnización alguna para el proveedor adjudicado, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:
a) Si el Adjudicatario fuere declarado en quiebra o manifiesta insolvencia, o se encontrare sujeto a alguno de los procedimientos concursales establecidos en la Ley Nº 20.270.
b) Si se disolviese la empresa Adjudicataria.
c) Si se produjese cualquier incumplimiento gravísimo de las obligaciones establecidas en Bases y Contratos.
d) Si el Proveedor no diese cumplimiento reiterado a los plazos establecidos en las bases.
e) Si durante el ejercicio del servicio se transgredieran gravemente las prohibiciones señaladas en las presentes Bases y en el respectivo contrato.
f) Cuando CONAF y el Proveedor de común acuerdo resuelvan poner término al Contrato.
g) Si el adjudicatario es condenado con sentencia a firme por algún delito que merezca pena aflictiva.
h) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
En caso de término anticipado del contrato por alguna de las causales descritas anteriormente, la Corporación quedará automáticamente facultada para hacer efectiva la boleta de garantía de fiel cumplimiento de contrato, excepto las causales señaladas en las letras (f)-(h), a la vez Conaf queda liberada para retomar la ejecución con un oferente distinto.
|
|
|
|
|
Procedimiento de Aplicación de Multas |
|
Multas: Se cobrará una multa por los siguientes incumplimientos:
•2 UF por cada día de atraso del plazo establecido y/o convenido para el termino del servicio, para ello se consideran por separado los servicios demandados y sus plazos de ejecución antes expuestos.
Se hará efectiva la multa solo si la responsabilidad del atraso es totalmente del contratista, situación que debe ser informada al contratista y, que su debido pago debe ser ingresado a Tesorería de Conaf, salvo que la demora sea por perdida de jornadas de trabajo debido a lluvia, lo que se debe dejarse constancia inmediatamente en oficina de administración Cef Tanume de Conaf, para su consideración de extender el plazo de replantación o fertilización.
•1 UF por cada hallazgo, por afectación de vegetación nativa o presencia de desperdicios y/o desechos materiales u orgánicos en la zona de faenas, atribuibles al contratista
•Así mismo, se considerará falta la ausencia del supervisor del contratista en terreno. La acumulación de hasta cuatro inasistencias dentro de un mismo mes dará lugar a la aplicación de una multa de 5 UF.
•Del mismo modo, se aplicará una multa de igual monto por la acumulación mensual de observaciones relativas al incumplimiento del uso de los implementos de seguridad y de las normas de seguridad establecidas en el contrato, por parte del personal del contratista
•También será causal de una multa de 10 UF por cada mes que no entere su dotación de personal que ha comprometido en su plan de trabajo y/o proporción de género, así también, las condiciones de remuneraciones debido a que dichas variable son criterio de evaluación de las distintas ofertas. La reiteración de este incumplimiento será causa de término de contrato.
Con todo, las multas que se impongan no podrán superar el 20% del monto total del contrato, sin perjuicio de la facultad para dar por terminado anticipadamente el contrato.
Procedimiento de Aplicación de Multas: El retraso en la entrega del servicio contratado no podrá ser superior a 15 días hábiles desde que se constata el hecho; En caso contrario, superando el plazo señalado, dará a lugar al término anticipado de contrato La multa aparejada al retraso mencionado será comunicada por la vía más expedita al prestador de servicios, quedando registro de esto.
En el evento de sobrevenir causa inimputable al proveedor, caso fortuito o fuerza mayor, esta deberá ser comunicada por escrito al momento de verificarse la misma, debiendo ser analizada por la Corporación su procedencia, en caso de improcedencia, se dará curso a la multa ya mencionada.
El atraso comenzará a contar desde el día hábil siguiente, desde la fecha de entrega comprometida en el plan de trabajo, propuesto por el proveedor, que valga la mención, no podrá ser superior al plazo de entrega máxima del servicio establecido en estas bases.
|
|
|
|
|
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS |
|
Las partes procuran de solucionar sus conflictos en forma amistosa y de común acuerdo. En caso de no prosperar o no llegar acuerdo en los términos señalados, se someterán a los Tribunales Ordinarios de Justicia de Rancagua.
|
|
|
|
|
Anexos Integrantes de las Bases |
|
1. Formato de anexos oferta, equipos y personal a integrar para ejecutar los servicios requeridos.
2. Plano de actividad licitadas
3.Reglamento especial para empresas contratistas y subcontratistas de seguridad y salud en el trabajo
4. Bases Tecnicas Administrativas
|
|
|
|
|
Visita Tecnica |
|
Se realizará una visita de carácter obligatoria, por cuanto resulta
indispensable para que los oferentes conozcan en forma directa las
condiciones técnicas, operativas y/o emplazamiento del lugar donde se
ejecutaran los servicios, dicha visita será anunciada, en el portal que
indicara lugar, fecha y hora de la visita.
Todas las consultas generales por los oferentes durante el transcurso de la
visita serán respondidas en terreno y se subirá resumen de las consultas al
portal.
La asistencia se acreditará mediante acta firmada por oferente y
encargado de dicha actividad de la Corporación Nacional Forestal.
Aquellos oferentes que no efectúen las visitas a terreno, su oferta no
será evaluada.
Adjuntar además anexo N°7 de declaración jurada de conformidad con las
bases de licitación y de aceptación de la condiciones de los servicios a
contratar.
|
|
|
|
|
Presupuesto |
Se indica presupuesto según la línea de trabajo a postular:
Solo la Línea N° 1 (Sector 1): $40.946.000 con IVA incluido.
($694.000 por ha con IVA incluido).
Faena de replantación de pino insigne y fertilización con Boro en 59,0
hectáreas
Solo la Línea N° 2 (Sector 2): $45.210.000 con IVA incluido.
($753.500 por ha con IVA incluido).
Faena de replantación de pino insigne y fertilización con Boro en 60,0
hectáreas
El análisis de las ofertas es en forma separada, y se asignará a la
oferta que refleje el mayor puntaje en cada evaluación, por tanto
cada oferente tiene la opción de postular por una o las dos
actividades en forma individual.
Las plantas de pino radiata y el fertilizante boro serán
proporcionados por Conaf.
|
|
|
|
|
Obsservaciones Modalidad de pago |
|
CONAF, realizará pago por actividad terminada; una vez que éstas,
hayan sido recepcionadas conforme por parte de la Corporación,
Circunstancia que se acreditará mediante informe técnico de
ejecución de la actividad requerida a pago. Para ello, el contratista
informará por escrito el término de la actividad y en conformidad por
parte de Conaf podrá incorporar la correspondiente factura del
servicio, y la debida documentación financiera para proceder a su
estado de pago.
La mandante no otorgara anticipos por actividades o faenas, bajo
ningún concepto
|
|
|
|
|
Prohibición de Subcontratación |
|
Se prohíbe la subcontratación de la ejecución principal de las faenas
adjudicadas. Su no cumplimiento, significará término anticipado del
contrato.
(Se entiende por subcontratación el encargo a un tercero de la
realización de las labores principales del servicio contratado). No
obstante lo anteriormente señalado, se permite la subcontratación de
servicios menores; transporte personal; arriendo de maquinaria;
servicios de alimentación; etc. Los servicios de terceros
subcontratados deberán cumplir con las mismas exigencias
contempladas en las bases de licitación y contrato).
|
|
|
|