Licitación ID: 1046-11-LE21
REPARACIÓN ESTACIÓN METEO. LA COMPANÍA
Responsable de esta licitación: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 11
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
REPARACIÓN ESTACIÓN METEO. LA COMPAÑÍA  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
REPARACIÓN ESTACIÓN METEO. LA COMPANÍA
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
REPARACIÓN ESTACIÓN METEOROLOGICA LA COMPAÑIA, COMUNA DE VALLENAR.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Unidad de compra:
Dirección General de Aguas - III Región
R.U.T.:
61.202.000-0
Dirección:
Av. Circunvalación Esquina Rancagua N° 499, piso 1
Comuna:
Copiapó
Región en que se genera la licitación:
Región de Atacama
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 06-08-2021 18:47:00
Fecha de Publicación: 27-07-2021 15:47:28
Fecha inicio de preguntas: 27-07-2021 19:05:00
Fecha final de preguntas: 02-08-2021 19:05:00
Fecha de publicación de respuestas: 03-08-2021 19:05:00
Fecha de acto de apertura técnica: 06-08-2021 18:48:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 06-08-2021 18:48:00
Fecha de Adjudicación: 09-08-2021 15:43:32
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- admin
Documentos Técnicos
1.- Tecnicos
 
Documentos Económicos
1.- anexo
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios En la propuesta técnica el contratista deberá elaborar un documento que permita a la comisión analizar el trabajo que realizara, los cuales deberá contar con la siguiente información: 1. Equipo humano: el oferente deberá entregar antecedentes del personal que utilizara para desarrollar las labores encomendadas, esto significa identificar a las personas que trabajaran y las labores que desarrollaran, en el caso del capataz deberá adjuntar su currículo vitae. 2. Equipos y herramientas: el oferente deberá elaborar un listado completo con los equipos que utilizara para los trabajos. 3. Desarrollo del trabajo y cronograma: el oferente deberá elaborar una breve explicación de la forma en que abordara el trabajo y el cronograma de actividades asociado. N° Ítem Nota 1 Equipo Humano que dispondrá el contratista para la ejecución de los trabajos encomendados. 4,0-7,0 2 Equipos y herramientas que dispondrá el contratista para la ejecución de las labores. 4,0-7,0 3 Desarrollo del trabajo y cronograma 4,0-7,0 Cabe hacer notar que será obligatorio presentar todos los antecedentes que consta la propuesta técnica, y cuya nota final será la ponderación de las calificaciones asignadas en cada ítem. 40%
2 Experiencia de los Oferentes Para este ítem el contratista deberá acreditar su experiencia en trabajos de similares características, las cuales serán ponderadas por la comisión de acuerdo al siguiente cuadro: Ítem Nota Contratista sin experiencia 4,0 Contratista que hayan efectuado entre 1 a 2 contratos 5,0 Contratistas que hayan efectuado entre 3 a 5 6,0 Contratistas que hayan realizado sobre 6 7,0 El proponente deberá entregar todos los antecedentes necesarios que sirvan para acreditar la experiencia señalada mediante boletas, facturas, órdenes de compra. Para la obtención de la nota final se debe considerar las ponderaciones equivalentes a cada factor que se indican a continuación: Factor Ponderación Oferta Económica (OE) 40% Oferta Técnica (OT) 40% Experiencia (EX) 20% Total 100% Por lo tanto, la nota final obtenido por el contratista (NF), se determina de la siguiente forma: NF=0,4*OE+0,4*OT+0,2*EX 40%
3 Precio Se procederá a evaluar las ofertas económicas de los contratistas que hayan efectuado la cotización a través del portal mercado público. A cada oferta económica se les asignara un puntaje, conforme a la siguiente formula, que le asigna el mayor puntaje a la oferta de menor valor promedio de cada ítem cotizado en la serie de precios unitarios: I=(P1×Imax)/P2 I: Puntaje a asignar a la oferta analizada P1: Precio de menor monto. P2: Precio de la oferta comparada. Imax: Puntaje máximo correspondiente a este criterio ,100 puntos El resultado de la aplicación de la ecuación corresponderá al puntaje total en la evaluación económica, la que posteriormente será expresada como una nota según la siguiente fórmula: "Nota=" "Puntaje obtenido ×7,0" /"Mayor puntaje de la propuesta" 20%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: SECTORIAL
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: LEONARDO TIZANDO
e-mail de responsable de pago: leonardo.tiznado@mop.gov.cl
Nombre de responsable de contrato: ALFONSO PINTO CASTILLO
e-mail de responsable de contrato: alfonso.pinto.c@mop.gov.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-52-2522273-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Ministerio de Obras Públicas - DGA RUT: 61.202.000-0
Fecha de vencimiento: 30-09-2021
Monto: 10 %
Descripción: Pesos Chilenos. No se aceptarán garantías sólo expresadas en UF
Glosa: "Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato denominado “CONSERVACIÓN DE ESTACION METEOROLÓGICA LA COMPAÑÍA”.
Forma y oportunidad de restitución: La devolución de la boleta de garantía debe solicitarse por escrito, presentando el proveedor en la oficina de partes de la DGA dicha solicitud, dentro de los sesenta (60) días siguientes finalizada la vigencia de la garantía técnica ofrecida por el adjudicatario, debiendo el Inspector Fiscal dejar constancia de conformidad de la ejecución de los trabajos, del cumplimiento de la garantía técnica y del cobro de multas en los casos que hubiera existido incumplimiento o atraso en la entrega de los equipos.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Ministerio de Obras Públicas - DGA RUT: 61.202.000-0
Fecha de vencimiento: 30-09-2021
Monto: 10 %
Descripción: Pesos Chilenos. No se aceptarán garantías sólo expresadas en UF
Glosa: Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato denominado “CONSERVACIÓN DE ESTACION METEOROLÓGICA LA COMPAÑÍA
Forma y oportunidad de restitución: La devolución de la boleta de garantía debe solicitarse por escrito, presentando el proveedor en la oficina de partes de la DGA dicha solicitud, dentro de los sesenta (60) días siguientes finalizada la vigencia de la garantía técnica ofrecida por el adjudicatario, debiendo el Inspector Fiscal dejar constancia de conformidad de la ejecución de los trabajos, del cumplimiento de la garantía técnica y del cobro de multas en los casos que hubiera existido incumplimiento o atraso en la entrega de los equipos.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates

Se establecerá un ranking entre las ofertas presentadas a partir de la nota final obtenida por cada contratista Este ranking ordenara las ofertas, de acuerdo a la nota obtenida luego de haberles aplicado cada factor.

La comisión evaluadora una vez que haya concluido el proceso confeccionara un Acta Final de Evaluación en la que dejara constancia, de la nota obtenida por cada una de las ofertas evaluadas. Dejará constancia sobre ofertas rechazadas y sus razones y en general, sobre cualquier hecho relacionado con el proceso de evaluación que le merezca comentar.

En caso de existir un empate entre dos o más ofertas (de la ponderación final), se priorizarán las ofertas de acuerdo al porcentaje obtenido en el factor Experiencia acreditada de acuerdo a lo especificado en el punto B). De mantenerse el empate, se priorizarán las ofertas de acuerdo al porcentaje obtenido en el factor Precio.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.