En caso de empate se establecerán como medio de desempate los mismos criterios de evaluación, los que se aplicarán en el siguiente orden: criterio “Evaluación Económica”, criterio “Experiencia en mantenimiento de grupo generadores”, criterio “Localidad Servicio Técnico Oferente”, y criterio “Cumplimiento Programa (s) de Integridad y Compliance”. En caso de subsistir el empate, se considerará la oferta que ingresa primero al portal Mercado Público. En caso de subsistir el empate, se declarará desierta la licitación en cuestión por no ser determinable la oferta adjudicataria sin transgredir el principio de estricta sujeción a las bases de licitación y el principio de igualdad entre los oferentes.

En caso de existir dudas después de la Adjudicación, se podrán comunicar con Doña Daniela Toro Oporto, profesional del Subdepartamento de Abastecimiento al fono 45-2552000 o al e-mail daniela.toro@araucanianorte.cl.  

En caso de que un proveedor omita algún documento solicitado como “FACTORES EXCLUYENTES” en las presentes bases no será evaluado.

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación,

 asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del Código del Trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.

2.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.

5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase. Como contrapartida, respecto de los miembros de la comisión evaluadora éstos se obligan a no mantener contacto ni sostener reuniones con oferentes, lobbistas o gestores de intereses particulares, mientras integren la comisión, salvo en el caso de actividades previamente contempladas dentro de las bases del procedimiento licitatorio.

7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

El Servicio de Salud se reserva el derecho de modificar la información contenida en las presentes bases, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un oferente.

Toda modificación de las Bases Administrativas, Bases Técnicas y sus Anexos, se sujetará al mismo procedimiento a que está sometida la aprobación de las presentes bases (artículo 40 del reglamento). Por tanto, dicha modificación deberá aprobarse mediante resolución exenta. Estas modificaciones serán informadas exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.cl entendiéndose por tal circunstancia, conocidas y obligatorias para todos los participantes y se entenderán como parte integrante de las presentes bases de licitación.

Junto con lo anterior, se deja establecido que las modificaciones sólo serán procedentes hasta antes del cierre de la recepción de ofertas, considerándose un plazo prudencial para que los proveedores interesados puedan conocer y adecuar su oferta a las modificaciones.

Las consultas que los proponentes quisieran formular deberán ser realizadas a través de un foro electrónico disponible en el portal www.mercadopublico.cl conectado con el ID correspondiente a la presente licitación. Las respuestas serán emitidas por el Servicio de Salud. Todo lo anterior en la fecha señalada en el cronograma indicado en el acápite “ETAPAS Y PLAZOS” de las presentes bases administrativas.

Se deja constancia que solo se recibirán las consultas formuladas a través de los medios señalados, estando descartado cualquier otro tipo de comunicación entre los oferentes y el Servicio de Salud, salvo los franqueados por mandato expreso de las presentes bases (por ejemplo, visita a terreno). 

El Servicio de Salud podrá efectuar aclaraciones a la información suministrada para la respectiva licitación, a través del portal Mercado Público, la que en caso alguno podrá contener una modificación a la información contenida en ésta. En caso contrario, se deberá proceder a modificar las bases mediante la dictación del correspondiente acto administrativo.

El proceso de contratación a realizar tiene como objetivo suscribir un Convenio de Mantención Preventiva y/o Correctiva para los Grupos Electrógenos existentes en la Red del Servicio de Salud Araucanía Norte, necesarios para dar respaldo a la alimentación eléctrica que se requiere para el funcionamiento de la Dirección de Servicio (Edificio Dirección de Servicio, Droguería, SAMU Angol, SAMU Victoria, y mamógrafo), y del Hospital de Traiguén.

Las exigencias del servicio a ser contratado se encuentran en las “bases de licitación”, conformadas por las “bases administrativas”, las “bases técnicas” (representada en el Anexo N° 4 “Términos de Referencia” y Anexo N° 6 “Protocolo de Mantenimiento Grupo Electrógeno”), y demás anexos de la presente licitación pública, las que se entienden formar parte integrante de estas bases para todos los efectos legales.

El proveedor solo podrá presentar una oferta, la cual, deberá ser pura y simple, ajustada al ordenamiento jurídico nacional y a los documentos que integran el proceso de compra. Es obligatorio completar los anexos respectivos de la oferta (anexo 1, 2, 3, 4, y 5), sin perjuicio que el oferente incluya otra documentación que considere relevante para complementar lo indicado en los citados anexos. Tratándose del Anexo N° 3 existirán algunas menciones que no aplicarán, dependiendo del tipo de oferente.

Tratándose de una unión temporal de proveedores, los integrantes de ésta no podrán presentar ofertas en el marco de dicha unión, y paralelamente como integrante de otra unión temporal de proveedores (artículo 54 inciso segundo de la ley N° 19.886). La oferta presentada por una Unión Temporal de Proveedores cuyos integrantes no correspondan a empresas de menor tamaño (artículo 47 de la ley N° 19.886, y artículo 178 del reglamento) será declarada inadmisible (artículo 51 inciso primero y 53 inciso segundo de la ley N° 19.886).   

Se realizarán visitas a terreno obligatorias entre el tercero (3°) y cuarto día (4°) día corrido contado desde la publicación de las presentes bases de licitación a través del portal Mercado Público.

En cada visita a terreno se contemplará un margen de tolerancia de tiempo de espera máximo de 10 minutos, por lo que quien se presente fuera de este margen no podrá firmar la respectiva “acta de visita a terreno”.

Dado que la presente licitación pública consta de distintos establecimientos, el oferente deberá asistir a todas las visitas a terreno contempladas.

Los lugares y horarios de las visitas a terreno serán las que se indican a continuación:

• Al 3° día, a las 09:00 horas, en la entrada principal del Servicio de Salud Araucanía Norte, ubicado en calle Ilabaca N° 752, Angol.
• Al 3º día, a las 11:00 horas en la entrada principal de Droguería, ubicado en calle Ilabaca N° 684, Angol.
• Al 3° día, a las 12:00 horas, en la entrada principal de la Base SAMU Angol, ubicada en calle Manuel Jarpa S/N esquina Cautín, Angol.
• Al 4° día, a las 11:00 horas, en la entrada principal del Hospital de Traiguén, ubicado en calle 21 de Mayo N° 751, Traiguén.
• Al 4º día, a las 15:00 horas en la entrada principal de la Base SAMU Victoria, ubicada en calle Gorostiaga 341, Victoria.

Teléfono contacto: 45-2551351/45-2551357

El proveedor deberá encontrarse inscrito en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado de Chile (Chileproveedores), y en calidad de “hábil” como requisito para contratar con la Administración del estado (artículo 4 de la ley N° 19.886, y artículo 120 del reglamento).

Sin embargo, la inscripción en dicho registro y en calidad de hábil se exige en otros articulados con ocasión de efectuar la presentación de la oferta. Así, el artículo 16 inciso noveno de la ley N° 19.886: “Los organismos públicos contratantes deberán exigir a los proveedores su inscripción en el Registro de Proveedores a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública y encontrarse habilitados para participar en él, para poder participar de cualquier procedimiento de contratación y suscribir los contratos definitivos.”. En el mismo sentido los artículos 4 N° 19 (“19. Oferente: Proveedor que participa en un Proceso de Compras, presentando una oferta o cotización, estando habilitado para aquello.”), 26, 41 N° 8 y 181 inciso final, todos ellos del reglamento.

POR ENDE, LA SITUACIÓN DE HABILIDAD EN EL MENCIONADO REGISTRO SE ERIGE COMO UN REQUISITO PARA OFERTAR, SEA DE PERSONAS NATURALES, PERSONAS JURÍDICAS O UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES.

Tratándose de una unión temporal de proveedores, cada uno de sus integrantes deben figurar en dicha calidad (artículo 53 inciso primero de la ley N° 19.886, y artículo 181 titulado “Presentación de las ofertas”, el cual señala en su inciso final del reglamento lo que sigue: “Cada integrante de la Unión Temporal de Proveedores deberá encontrarse hábil en el Registro de Proveedores.”. En caso de no estar uno o varios de ellos en dicha calidad, se deberá efectuar el procedimiento establecido en el artículo 182 del reglamento.

Respecto de la acreditación de no estar afectos los oferentes a prohibiciones para contratar con la entidad, ello se entenderá cumplido al momento de presentar la respectiva oferta (Nota 5), mediante la suscripción del Anexo N° 2 “Declaración Jurada Simple” (dictamen N° 20.454 de la Contraloría General de la República).

Tratándose de uniones temporales de proveedores, además de lo anterior, se deberá hacer entrega del acuerdo en que conste la misma mediante documento público o privado (tratándose de una contratación inferior a las 1.000 UTM) o mediante escritura pública (tratándose de contrataciones superiores a las 1.000 UTM), como documento para ofertar (artículos 180 y 181 inciso primero del reglamento de la ley N° 19.886), en el cual deberá constar a lo menos la solidaridad entre sus integrantes respecto de todas las obligaciones que se generen con la institución, y nombrar un representante o apoderado común con poderes suficientes, además de establecer que la vigencia de dicha unión temporal de proveedores no podrá ser inferior a la del contrato, incluyendo su eventual renovación y/o prórroga en caso de resultar ser la unión temporal de proveedores adjudicada (artículos 180 y 181 inciso primero del reglamento). A su vez, ella deberá estar integradas por empresas de menor tamaño (artículo 51 inciso primero de la ley N° 19.886).

Todo lo anterior, de acuerdo a lo establecido en el acápite “FACTORES EXCLUYENTES”.

REQUISITOS PARA CONTRATAR.

Se estará a lo indicado en el Anexo N° 2 de acuerdo con lo preceptuado en la Nota N° 5, y a lo consignado en el acápite “ANTECEDENTES A ENTREGARSE PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO” de las presentes bases. Además, y en conformidad al artículo 58° inciso séptimo del reglamento de la ley N° 19.886, se exigirá a los adjudicatarios su condición de oferente “habilitado” en Registro de Proveedores para poder suscribir los contratos definitivos.

El precio por los servicios ofertados en el Anexo N° 1 “Oferta Económica”, deben expresarse en pesos, moneda nacional, valores netos.

El valor a ingresar al portal mercado público deberá ser el valor correspondiente al “Valor Total Neto por 2 años” señalado en el Anexo 1 “Oferta Económica”.

Ambos valores deberán ser coincidentes. En caso contrario, será causal suficiente para declarar inadmisible dicha oferta.

Los valores consignados deben considerar cualquier otro costo asociado a las ofertas (por ejemplo, costos de despacho, costo del mantención de los cilindros, entre otros), lo que incluye los costos directos asociados, aun cuando no esté indicado expresamente en los antecedentes de la licitación por el concepto de la buena fe, por lo que no se aceptará cobro extraordinario por este concepto, el cual deberá ser asumido por el contratista. Lo anterior cobra mayor relevancia tomando en consideración el periodo de consultas y respuestas, dentro del cual el contratista ha tenido el tiempo suficiente de plantear sus dudas.  

Las ofertas se considerarán con una vigencia mínima de 60 días corridos contados desde el cierre de las presentes bases en el portal Mercado Público, deberá ser en pesos chilenos y no será reajustable.

Las ofertas deben ser presentadas en español.

El adjudicatario en su oferta no podrá considerar un valor o precio mínimo requerido para realizar la aceptación de la orden de compra emitida. En caso contrario, la oferta en cuestión será declarada inadmisible y no será objeto de evaluación.

La contratación de los servicios requeridos se financiará con presupuesto de cada uno de los establecimientos identificados: Dirección del Servicio de Salud (Edificio Dirección de Servicio, Droguería, Bases SAMU Angol y Victoria, Mamógrafo), y del Hospital de Traiguén, respectivamente, al subtítulo 22.

A.- GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

 No se considera.

B.- OFERTAS EN SOPORTE PAPEL.

Tratándose del caso establecido en el inciso tercero del artículo 51 en relación con el inciso primero numeral tercero del artículo 115 (“Las Entidades podrán excepcionalmente efectuar los procesos de compra o ejecución contractual fuera del Sistema de Información y Gestión de Compras y Contrataciones del Estado establecido en el artículo 19 de la Ley de Compras, en las siguientes circunstancias: N° 3  Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Información y Gestión de Compras y Contrataciones del Estado, circunstancia que deberá ser ratificada por la Dirección mediante el correspondiente certificado, el cual deberá ser solicitado por las Entidades o los oferentes por las vías que informe dicho Servicio. En el caso de los oferentes, el certificado deberá ser solicitado dentro de las veinticuatro horas siguientes al cierre de la recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de dos días hábiles contado desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del Sistema de Información. Todos los documentos aprobados o enviados fuera del Sistema de Información deberán ser publicados en dicho sistema una vez solucionada la indisponibilidad.”), ambos del reglamento, cada oferente que se encuentre en dicha situación (situación de indisponibilidad del “Sistema de Información y Gestión de Compras y Contratación del Estado”, más conocido como “Mercado Público”) asume la responsabilidad de contar con la certificación de rigor extendida por la Dirección de Compras y Contratación Pública que acredite la INDISPONIBILIDAD DEL “SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN DEL ESTADO”, para con dicho respaldo proceder con la recepción material de la oferta por parte de la Oficina de Partes de la Dirección del Servicio de Salud Araucanía Norte dentro del plazo establecido al efecto. Por lo anterior, se exonera de toda responsabilidad al Servicio de Salud Araucanía Norte de entregar algún tipo de documento de recepción documental.

Dicha oferta debe ser entregada en sobre cerrado, dirigido al Encargado del Sub-Depto. de Abastecimiento, en la Oficina de Partes de la Dirección de Servicio de Salud Araucanía Norte, ubicada en calle Ilabaca N° 752 en la ciudad de Angol, dentro del plazo establecido en el artículo 115 del reglamento.

Identificación del sobre:

ü  Individualización del oferente.

ü  RUT

Identificación de la licitación a la que postula, es decir “CONVENIO MANTENCIÓN Y REPARACIÓN GRUPOS ELECTRÓGENOS RED SSAN 2025” ID 1057390-6-LE25.

Durante el periodo de tiempo que medie entre la publicación de las bases administrativas en el portal Mercado Público y la eventual adjudicación o deserción de la respectiva licitación, se encuentra prohibida toda comunicación entre los oferentes y el Servicio de Salud (como por ejemplo con su personal directo o indirecto, o establecer contactos formales o informales con funcionarios del Servicio de Salud para fines relacionados con esta licitación).  Lo anterior no operará respecto al periodo de preguntas y respuestas contemplado en el cronograma de la licitación, el cual deberá ser hecho a través del portal web Mercado Público en el foro habilitado al efecto, y de aquellos contactos contemplados expresamente en las presentes bases (por ejemplo, una eventual visita a terreno), de acuerdo con reglamento de la ley N° 19.886.

En esta instancia se verificará que se haya presentado todos los anexos obligatorios de la presente licitación, siendo estos: Anexo N° 1 “Oferta Económica”, Anexo N° 2 “Declaración Jurada Simple”, Anexo N° 3 “Identificación del Proveedor”, Anexo N° 4 “Términos de Referencia”, y Anexo N° 5 “Nómina de Trabajos Realizados en Instituciones Públicas y o Privadas”, y que el oferente se encuentre hábil en el Registro de Proveedores. Tratándose de un oferente del tipo unión temporal de proveedores, cada uno de sus integrantes deberán ser “hábiles” en dicho registro.

La verificación será efectuada por el Subdepartamento de Abastecimiento del Servicio de Salud, y en consecuencia se aceptarán o se rechazarán las ofertas a través de un “acta de apertura electrónica” que será emitida a través del portal Mercado Público. Esta verificación no constituirá evaluación del contenido de fondo de la oferta.

La no entrega de alguno de los documentos establecidos precedentemente, dejará al oferente fuera del proceso de evaluación (oferta rechazada), no pasando dichas ofertas a la etapa de evaluación. Las ofertas que se declaren “aceptadas” pasarán a la etapa de evaluación, en la cual se evaluarán los contenidos de fondo de las ofertas presentadas. Dicha situación se reflejará a su vez en el correspondiente Informe de Evaluación que deba levantar la comisión homónima.

La evaluación de la propuesta será realizada por una Comisión de Evaluación de las Ofertas designada para estos efectos mediante resolución exenta del Director del Servicio de Salud Araucanía Norte. Su objeto será evaluar las ofertas, aplicando en su cometido tanto los factores excluyentes de licitación, así como los criterios de evaluación considerados en la misma.

La información alterada, falsificada o incompleta, entregada por el (los) oferente(s), eliminará automáticamente a éste (éstos) de la presente propuesta (inadmisibilidad de la oferta), sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales en que incurra por los perjuicios producidos.

La evaluación de las ofertas se realizará en dos fases consecutivas:

1. Fase I: Se verificará la integralidad del contenido de fondo de los documentos adjuntos a cada oferta declarada como “aceptada” a través del Acta de Apertura Electrónica, realizando un análisis exhaustivo de cada uno de ellos. Solo las ofertas que cumplan con las exigencias solicitadas en el acápite “FACTORES EXCLUYENTES” pasarán a la siguiente fase II de evaluación. La oferta será declarada “inadmisible” si no cumple con lo establecido precedentemente.
2. Fase II: Se realizará la evaluación cuantitativa de las ofertas aplicando los CRITERIOS DE EVALUACION.

La Comisión de Evaluación informará al Sr. Director del Servicio de Salud Araucanía Norte el resultado de la evaluación en un informe en el que se adjuntarán todos los antecedentes que le permitan resolver sobre la propuesta más conveniente.

Se deja constancia que los integrantes de la comisión de evaluación son sujetos pasivos temporales o transitorios de la Ley del Lobby de conformidad a lo previsto en el artículo 4° N° 7 inciso final de la ley N° 20.730. Por lo tanto, sus obligaciones cubren al menos el período comprendido desde la publicación en el sistema www.mercadopublico.cl, del acto administrativo que los designa en ella y hasta la fecha de la resolución de adjudicación.

La designación de la comisión evaluadora se publicará oportunamente en el Sistema de Información y Gestión de Compras y Contratación del Estado www.mercadopublico.cl, y sus integrantes se registrarán en el sistema de la ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios.

Los miembros de la Comisión Evaluadora no podrán:

1.-Tener contactos con los oferentes, salvo en cuanto proceda alguno de mecanismos regulados en la ley.

2.- Aceptar solicitudes de reunión, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados directa o indirectamente con esta licitación, mientras integren la Comisión Evaluadora.

3.- Aceptar ningún donativo de parte de terceros. Entiéndase como terceros, entre otros, a las empresas que prestan servicios de asesoría, o bien, sociedades consultoras, asociaciones, gremios o corporaciones.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 12 bis y 35 nonies, ambos de la ley N° 19.886, la comisión evaluadora deberá suscribir una declaración jurada respecto del procedimiento de contratación en que declare expresamente la ausencia de conflictos de intereses y se obliguen a guardar confidencialidad sobre él.

Asimismo, y en virtud de lo preceptuado en el artículo referido en el párrafo anterior, toda persona contratada a honorarios que participe de las funciones de calificación o evaluación en el presente proceso licitatorio tendrá la calidad de agente público, encontrándose sujeto a responsabilidad administrativa en el desempeño de ellas, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que corresponda.

Se deja constancia de que son motivos de abstención, aquellas situaciones contempladas en el artículo 35 quinquies de la ley N° 19.886. Por consiguiente, no podrán tener participación, en comisiones evaluadoras o intervenir en el procedimiento de contratación pública o ejecución contractual en los que puedan tener interés, aquellas autoridades y funcionarios, independientemente de su calidad jurídica, que se encuentren en los casos puntualizados por la norma indicada.

En virtud de los principios de probidad administrativa (artículos 52 y 62 N° 6 de la ley N° 18.575, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado está fijado en el DFL N° 1/2000 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia) y de abstención (artículo 12 de la ley N° 19.880), y en aplicación del artículo 15 del reglamento, en el evento que un conflicto de interés se hiciese patente con posterioridad a la apertura de las ofertas, el integrante afectado por dicho conflicto deberá abstenerse de participar en la comisión de evaluación, debiendo poner en conocimiento de su superior jerárquico la circunstancia que le resta imparcialidad.

Lo anterior no solo será aplicable a los funcionarios de planta o a contrata, sino que también a los servidores a honorarios (artículos 12 bis inciso tercero y 35 nonies inciso segundo de la ley N° 19.886).

En el evento de hacer patente un integrante su abstención en el proceso de evaluación de las ofertas, éste deberá ser reemplazado por otro que forme parte de la comisión de evaluación designada por el Sr. Director. En caso de no ser ello posible, se designará a otro funcionario idóneo mediante acto administrativo debidamente tramitado. En cualquiera de dichos casos, ello quedará consignado en el Informe de Evaluación de las ofertas.

Por su parte, los integrantes de la Comisión Evaluadora deberán resguardar la confidencialidad de las deliberaciones que surjan durante sus reuniones de evaluación, y para ello, deberán suscribir un acuerdo de confidencialidad o una declaración jurada que contenga un compromiso de confidencialidad en cuanto a las ofertas y antecedentes que no tengan el carácter de públicos, y a todas las deliberaciones que se lleven a cabo durante el proceso de evaluación.

Los factores de evaluación de carácter excluyente donde la configuración de cualquiera de ellos respecto de un determinado oferente traerá como consecuencia dejar a éste dejara fuera de evaluación, son:

a)    No presentar los anexos N° 1, N° 2 , N° 3 y N° 4 y N° 5 debidamente completados y firmados (ver acápite “REQUERIMIENTOS”).

b)    No concurrir a las visitas a terreno obligatorias (ver acápite “ASISTIR A REUNIONES Y/O VISITAS A TERRENO (OBLIGATORIA)”.

c)    No ofertar por el total de lo solicitado en Anexo N° 1.

d)    No cumplir con las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo N° 4.

e)    La existencia de contradicciones en los términos de la oferta de un proveedor, sea en el monto ofertado, días ofertados para la ejecución de sus acciones, forma de ejecución de las acciones, etc., contenida en los formularios y/o anexos y/o documentación adjunta a su oferta.

f)     Ofertar una garantía técnica inferior a 6 meses por los trabajos realizados.

g)    Ofertar un tiempo de respuesta en terreno ante fallas superior a 6 horas.

h)    Que el profesional y/o técnico a cargo de ejecutar el servicio por parte del oferente, no tenga un mínimo de 3 años de experiencia en mantención de equipos del tipo “Grupo Electrógeno”, según especificaciones técnicas (ingresar currículum vitae), de acuerdo al Anexo N° 5 en su parte o sección “B – Experiencia del Técnico a cargo de la ejecución del servicio”.

i)     No entregar currículum vitae del profesional y/o técnico a cargo de ejecutar el servicio por parte del oferente.

j)     El oferente no podrá considerar un valor o precio mínimo requerido para realizar la aceptación de la orden de compra que le sea emitida.

k)    Si un oferente presenta más de una oferta (ejemplo, una oferta “base” y una segunda oferta de tipo “alternativa”). En dicho caso, todas ellas serán inadmisibles (artículos 48 inciso segundo y 59 del reglamento. Ver acápite “REQUERIMIENTOS”). Lo mismo se observará cuando un oferente (persona natural o jurídica) oferte de forma “individual” y a través de una “unión temporal de proveedores”: ambas ofertas serán declaradas inadmisibles (artículo 48 inciso primero y 59 del reglamento).

l)     Tratándose de una unión temporal de proveedores, cuando ésta presenta ofertas en más de un proceso de adquisición (artículo 51 inciso segundo de la ley N° 19.886). También ello se configura cuando un integrante de dicha unión temporal de proveedores se encuentre participando en otra unión temporal de proveedores (artículo 54 inciso segundo de la ley N° 19.886).

m)   En caso que el oferente no figure inscrito en el Registro de Proveedores, su inscripción no se encuentre vigente, o si el oferente se encuentre inscrito y vigente en él pero no figure en calidad de “hábil” (artículo 16 inciso noveno de la ley N° 19.886, y artículo 4 N° 19 de su reglamento). Lo mismo se aplica en caso de que una unión temporal de proveedores se desista en la contratación por la afectación de inhabilidad de uno de sus integrantes y decida no marginarlo (artículo 182 del reglamento – ver acápite “DE LOS PARTICIPANTES”). Igual resultado se observará si el oferente ha sido suspendido o eliminado del Registro de Proveedores (artículos 160 inciso primero y artículo 162 del reglamento).

n)    Si el oferente entrega documentos adulterados o falsos para efectos de la revisión de su experiencia en instituciones públicas y/o privadas (ver Anexo N° 5 “Nómina de Trabajos Realizados en Instituciones Públicas y o Privadas” en su Sección “A – Experiencia de la empresa”).

• o)    Por no ajustarse la oferta a lo señalado en la ley, en el reglamento, o a los requerimientos señalados en las bases (artículo 9 inciso primero de la ley N° 19.886, y artículo 59 del reglamento). Esto último (incumplimiento de bases) se dará por no cumplir la oferta con las especificaciones técnicas (bases técnicas), o vulnerar algún precepto de las bases administrativas que tenga asociada dicha sanción (inadmisibilidad). Lo mismo acontecerá (incumplimiento de bases) cuando la oferta presentada altere o contradiga lo preceptuado, sea en las bases administrativas, bases técnicas, o lo señalado en los anexos.

p)    Cuando se presenten ofertas simultáneas, de acuerdo a lo regulado en el artículo 9 inciso segundo y siguientes de la ley N° 19.886, y artículo 60 de su reglamento). En tal caso, subsistirá para efectos de evaluación solo la oferta más conveniente, declarándose inadmisibles las restantes.

q)    Cuando la oferta es considerada como “riesgosa o temeraria”, en los términos del artículo 61 del reglamento.

r)     Tratándose de uniones temporales de proveedores:

1. Por la no entrega del documento que formaliza la unión, en conformidad al artículo 52 inciso primero de la ley N° 19.886, y artículos 180 y 181 inciso primero del reglamento.
2. Por no darse cumplimiento a lo establecido en el artículo 180 del reglamento, esto es, por no estar compuesta por empresas de menor tamaño (de acuerdo a lo establecido en el artículo 47, 51 y 53 inciso segundo de la ley N° 19.886, y artículos 4 N° 14 y 143 del reglamento).
3. Que su objeto no sea la de presentación de una oferta para un proceso de licitación.
4. Que no se constituya exclusivamente para un proceso de compra en particular.
5. Por no establecerse la solidaridad entre los integrantes respecto de todas las obligaciones que se generen en el evento de resultar ser contratista en este proceso de contratación.
6. Por no efectuar el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes para representar al conjunto.
7. La unión temporal de proveedores no podrá tener una vigencia inferior a la del contrato al cual se está postulando, incluyendo la eventual extensión temporal que se contemple al contrato por aumentos de plazos o modificaciones de contrato.
8. Los integrantes de la unión temporal de proveedores no podrán, respecto de cada proceso de contratación y al momento de presentación de la oferta, participar en otra (artículo 54 inciso segundo de la ley N° 19.886).
9. Si durante el proceso de evaluación de las ofertas uno o varios de sus integrantes se retira, siempre y cuando sus características hayan sido incluidas para la evaluación.
10. La oferta presentada por una unión temporal de proveedores que no esté conformada por empresas de menor tamaño será declarada inadmisible (artículos 51 inciso primero y 53 inciso segundo de la ley N° 19.886).

Las ofertas que configuren una situación descrita como “FACTORES EXCLUYENTES”, se declararán inadmisibles, lo cual se efectuará mediante resolución exenta fundada, en conformidad al artículo 9 de la ley N° 19.886.

El Director del Servicio de Salud adjudicará la propuesta al oferente que cumpla con lo estipulado en las Bases Administrativas, Bases Técnicas, y demás antecedentes que la rigen, y cuya oferta haya sido evaluada como la más conveniente para el Servicio de Salud, según el resultado arrojado en el Informe de Evaluación elaborado por la Comisión de Evaluación de las Ofertas. En caso contrario, declarará inadmisibles las ofertas o declarará desierta la licitación, todo lo cual se efectuará mediante resolución exenta.

Para proceder a la adjudicación el proveedor deberá encontrarse inscrito y hábil en el Registro de Proveedores (artículo 4 N° 19 del reglamento, y artículo 16 inciso noveno de la ley N° 19.886). De no estarlo, la oferta será declarada inadmisible por la respectiva comisión. Tratándose de uno o algunos de los integrantes de una unión temporal de proveedores que se encuentren en la situación antes descrita, deberá observarse el procedimiento establecido en el artículo 182 del reglamento.

Del hecho de no encontrarse el oferente inscrito y hábil en el Registro de Proveedores al momento de la adjudicación (confección de la resolución de adjudicación), se procederá mediante correo electrónico a informar al responsable del contrato de dicha situación para que se reúna nuevamente la Comisión de Evaluación de las Ofertas y realicen una segunda evaluación, donde se indique que dicha oferta seria inadmisible por estar inhábil en el Registro de Proveedores.

Idéntica situación acontecerá si un proveedor figura como “suspendido” o “eliminado” del Registro de Proveedores (artículo 160 inciso primero y 162 del reglamento).

Los antecedentes no serán devueltos a los oferentes.

Queda estrictamente prohibido a los oferentes consultar o enviar alguna comunicación y/o documento sobre la apertura, evaluación o adjudicación de la propuesta al Servicio de Salud mientras éste se encuentre en proceso de evaluación y de adjudicación (ver acápite “PROHIBICIÓN DE COMUNICACIÓN CON LA ENTIDAD LICITANTE”).

El Servicio de Salud a través de la Comisión de Evaluación de las Ofertas está vedado de efectuar consultas y/o aclaraciones a los oferentes, ya que dicha facultad no se encuentra en la actual regulación del reglamento de la ley N° 19.886, con la salvedad de lo establecido en el acápite “SOLICITUD DE ANTECEDENTES O PRONUNCIAMIENTOS REQUERIDOS A CIERTOS OFERENTES”.

Asimismo, no podrá solicitar a los oferentes salvar errores u omisiones formales ni solicitar la entrega de ciertos documentos, ya que la presente base no considera como criterio de evaluación el “cumplimiento de requisitos formales de la oferta” (artículo 56 del reglamento).

En el caso de no cumplirse con la fecha indicada de adjudicación en las presentes bases de licitación, el Servicio de Salud Araucanía Norte publicará una nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl, informando allí las razones del atraso (artículo 58 inciso segundo del reglamento).

Ver acápite “REQUISITOS PARA OFERTAR Y CONTRATAR AL PROVEEDOR ADJUDICADO”.

La empresa adjudicada deberá suscribir un contrato.

El contrato deberá enviarse por el Servicio de Salud, en el plazo de 7 días corridos contados desde que es notificada la resolución exenta de adjudicación en el portal Mercado Público. Si dicha notificación cae en un día inhábil, se entiende efectuada la notificación al día hábil siguiente.

Para la confección del contrato, se solicitará al adjudicatario información referente a su representante legal, en caso de no encontrarse ella en la Ficha del Proveedor en el portal Mercado Público, o por encontrarse no vigente ella. Para dichos efectos, se remitirá la solicitud de información a través del Departamento Jurídico del Servicio de Salud, o de la Unidad Jurídica del Departamento de Inversiones y Recursos Físicos, quien deberá remitirla al correo electrónico del encargado y coordinador del convenio informado por el adjudicatario en su Anexo N° 3 “Identificación del Proveedor”, quien tendrá un plazo de 10 días corridos para dicho efecto. En caso contrario, se podrá dejar sin efecto la adjudicación y proceder a la readjudicación.

Se entenderá entregado el contrato por parte del Servicio de Salud al proveedor trascurridas 24 horas desde su envío al e-mail señalado por éste en Anexo N° 3 (encargado y coordinador del convenio).

El contrato deberá ser devuelto por el adjudicatario, firmado y en duplicado, dentro de los siete días corridos siguientes a la fecha de envío del contrato.

El responsable del contrato debe velar por el contrato, para cumplir con los plazos.

CONTENIDO MÍNIMO

El contrato deberá contener la individualización del proveedor, las características del bien y/o servicio contratado, el precio, las medidas a ser aplicadas por eventuales incumplimientos del proveedor, así como sus causales y el procedimiento para su aplicación, causales de término, y demás menciones y cláusulas establecidas en las bases (artículo 118° del reglamento de la ley N° 19.886). Lo anterior, dado que forman parte integrante del contrato tanto las bases administrativas, bases técnicas, anexos, así como la información contenida en los diversos formularios, las consultas de los oferentes y las respuestas brindadas por la Administración, las aclaraciones y las modificaciones a las bases si las hubiere, la oferta respectiva (de acuerdo a lo señalado en el acápite “NORMAS APLICABLES A LA PRESENTE LICITACIÓN, Y QUE REGULARÁN EL CONTRATO”), además de todo otro antecedente que expresamente se contemple para su debida ejecución. Por lo anterior, los derechos y obligaciones que emanen de dicho contrato estarán conformados por los acápites de las presentes bases administrativas, en virtud del principio de estricta sujeción a las mismas, sin necesidad de mención expresa en la respectiva orden de compra.

Además, deberá contener:

1. Declaración que indique los antecedentes que forman parte integrante del contrato, esto es; las bases Administrativas, bases técnicas, formularios, las consultas, aclaraciones y respuestas, las modificaciones a las bases si las hubiere, y la oferta respectiva.
2. Declaración de todos los gastos e impuestos que se puedan generar a causa o con ocasión de la celebración del contrato, serán de cargo exclusivo del proveedor.
3. Declaración en el sentido que el contrato suscrito no significará impedimento para que el Servicio de Salud pueda celebrar otros contratos de similar naturaleza, con otras personas, si a su juicio exclusivo fuere necesario para el mejor desarrollo de las funciones que le competen.
4. Declaración que el proveedor será el único responsable del retiro y limpieza de todos los escombros, residuos y embalajes, que conlleve la prestación de servicios. 
5. Declaración que el proveedor será el único responsable en caso de daños ocasionados a las personas o la propiedad pública o privada que sean atribuibles a actos u omisiones por parte de él o sus empleados en cumplimiento de las obligaciones que emanan del contrato, como asimismo respecto de terceras personas subcontratistas que circunstancialmente estén trabajando para ese proveedor a propósito del convenio, cuando sea procedente.
6. Declaración que entre el Servicio de Salud y el personal dependiente, contratado o subcontratado del proveedor (según los casos), no existe ningún tipo de vínculo, ni legal, ni laboral, ni funcionario.
7. Declaración en la cual el proveedor deberá dejar constancia del hecho de si registra o no saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del contrato, o al sexto mes de vigencia del contrato, lo que ocurra primero.
8. Declaración que el proveedor será el único responsable en caso de violación de derechos de marca, patentes, propiedad intelectual o similares, cuando sea procedente.
9. Declaración que el proveedor asumirá la responsabilidad del pago de todo costo adicional, puesto que el Servicio de Salud Araucanía Norte sólo se responsabilizará por el pago de los conceptos y montos autorizados en la respectiva resolución de adjudicación.

• GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: en los términos señalados en el acápite “NATURALEZA Y MONTOS DE LAS GARANTÍAS”, sub-acápite “Garantía fiel cumplimiento de contrato”.
• CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES (certificado F-30 de la Dirección del Trabajo). Lo anterior, para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 4 inciso segundo de la ley N° 19.886, y en el artículo 41 N° 10 de su reglamento (ver acápite “CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES DEL ADJUDICATARIO”).

En caso de no entregarse los antecedentes señalados, se entiende que el adjudicatario se desiste de perseverar en el procedimiento de contratación, por lo que se procederá a dejar sin efecto la adjudicación, y podrá readjudicarse la misma.

Se procederá a re adjudicar la licitación en comento, en los siguientes casos:

a)    En caso que el adjudicatario, con posterioridad a la emisión de la resolución exenta de adjudicación, y antes de la suscripción y aprobación del contrato, figure como “inhábil” en el Registro de Proveedores, o su inscripción ya no estuviere vigente. Lo mismo se aplica en caso de que en una unión temporal de proveedores alguno de sus integrantes estuviera inhábil en el Registro de Proveedores y no accediese a continuar con los restantes integrantes hábiles (artículo 182 del reglamento).

b)    Que el adjudicatario se desista de su oferta.

c)    Que el adjudicatario no proporcione los antecedentes necesarios para elaborar el contrato respectivo, de acuerdo con lo señalado en el acápite “FIRMAS Y GASTOS DEL CONTRATO”, dentro del plazo de 5 días corridos desde el requerimiento formulado al correo electrónico del encargado y coordinador del convenio.  

d)    Que el adjudicatario no suscriba o no entregue dentro de plazo el contrato respectivo firmado.

e)    Que el adjudicatario no entregue la garantía por fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

f)     Que el adjudicatario no entregue el certificado de antecedentes laborales y previsionales (formulario F-30 de la Dirección del Trabajo ver acápite “ANTECEDENTES A ENTREGARSE PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO”).

En caso de configurarse alguna de las situaciones antes descritas, el Servicio de Salud Araucanía Norte podrá readjudicar al oferente que le sigue en puntaje de acuerdo a la evaluación de las propuestas, quien deberá cumplir con las exigencias de las presentes bases (artículo 58 inciso final del reglamento). En el caso que se presente respecto del proponente readjudicado las mismas circunstancias descritas anteriormente, se podrá volver a readjudicar sucesivamente.

La presente facultad de readjudicar se podrá efectuar dentro del plazo de 60 días corridos contados desde el cierre de presentación de ofertas en las presentes bases en el portal Mercado Público.

Una vez publicada y notificada la resolución exenta que apruebe el contrato en el portal Mercado Público, las órdenes de compras serán emitidas por el Hospital de Traiguén, y por la Dirección del Servicio, según los casos, y según requerimiento, de acuerdo a lo señalado en las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo N° 4 “Términos de Referencia”. Será responsabilidad de cada referente técnico el solicitar mediante correo electrónico la emisión de la orden de compra a la unidad de abastecimiento del establecimiento correspondiente.

La orden de compra emitida a través del portal Mercado Público se entenderá notificada al proveedor transcurridas 24 horas desde su publicación en el sitio web www.mercadopublico.cl

El proveedor adjudicatario deberá aceptar la orden de compra emitida a su favor. En caso de que una orden de compra no haya sido aceptada, el Servicio de Salud podrá solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridos 24 horas desde dicha solicitud (artículo 117 inciso segundo del reglamento), entendiéndose esta situación como causal de incumplimiento del contrato.

Aceptada la orden de compra, el contratista deberá efectuar la prestación de los servicios de acuerdo a los términos pactados en las presentes bases, especificaciones técnicas, y orden de compra.

El establecimiento hospitalario involucrado en el presente convenio deberá velar que la orden de compra emitida corresponda a una “compra centralizada” y ésta sea enlazada al proceso licitatorio.

Las órdenes de compra deben ser emitida por cada proceso de compra, (lo que se traduce por cada requerimiento de servicio, durante toda la vigencia del contrato, y deberán ser solicitadas por el respectivo referente técnico. Tratándose de las “mantenciones preventivas, se emitirán de acuerdo a la calendarización de dichas acciones. Tratándose de mantenciones correctivas y reparativas, al tratarse de situaciones no programadas o eventuales, las órdenes de compra se generan en base a la cotización del contratista para reparar una falla que escapa al trabajo preventivo o al de su garantía. En consecuencia, dada la naturaleza de la prestación de servicios en comento, no se emitirá una orden de compra “genérica” con ocasión de aprobarse el contrato, o de producirse una eventual renovación de contrato, prórroga de contrato, y/o modificaciones de contrato, tal como lo establece el artículo 18 inciso segundo de la ley N° 19.886, y artículo 117 inciso tercero del reglamento, ya que la naturaleza de la prestación de servicios a ser contratada es eventual (salvo los mantenimientos preventivos), esto es, se producirá la prestación de servicios (mantenciones correctivas y reparativas) solo de acuerdo al requerimiento expreso del Servicio de Salud o del Hospital de Traiguén formulado a través del respectivo referente técnico.

Los productos adquiridos serán entregados de acuerdo a los términos pactados en las presentes bases, especificaciones técnicas, convenio de suministro y orden de compra.

El adjudicatario no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitación, y en especial lo que se establecerá en el contrato definitivo (artículo 14 inciso primero de la ley N° 19.886). La infracción de esta prohibición dará derecho al Servicio de Salud para poner término anticipado al contrato. Sin embargo, dicha situación no se entenderá configurada en caso de que la empresa contratista sea adquirida como universalidad jurídica (fusión por creación o fusión por incorporación) por una tercera empresa que figure en sus estatutos sociales como continuadora legal de los derechos y obligaciones de la contratista, en los términos señalados en los dictámenes N° 47.087/2008 y N° 16.156/2016 de la Contraloría General de la República.

A su vez, lo anterior es sin perjuicio de la cesión o transferencia que se pueda efectuar con arreglo a las normas del derecho común de los documentos justificativos de los créditos que emanen del respectivo contrato (artículo 14 inciso tercero de la ley N° 19.886, esto es, cesiones de las acreencias contenidas en facturas o factoring: revisar acápite “DE LA FACTURACIÓN Y MODALIDAD DE PAGO”).

Se prohíbe la subcontratación del servicio contratado (artículo 15 de la ley N° 19.886).

La coordinación y todos los aspectos administrativos del contrato estarán a cargo del RESPONSABLE DEL CONTRATO, Don Edilberto Enrique Pereira Riffo, correo electrónico enrique.pereira@araucanianorte.cl, profesional del Departamento de Inversiones y Recursos Físicos del Servicio de Salud Araucanía Norte. 

La coordinación y todos los aspectos técnicos del contrato para el Hospital de Traiguén estará a cargo de su Jefe de Mantenimiento, quien actuará como su COORDINADOR Y REFERENTE TÉCNICO.

En consecuencia, los funcionarios que ejercerán como coordinadores y referentes técnicos son:

• Hospital de Traiguén, Don Manuel Alejandro Flores Castillo, correo de contacto manuel.flores@araucanianorte.cl
• Dirección Servicio de Salud, Droguería, Mamógrafo, y Bases SAMU Angol y Victoria, Don Edilberto Enrique Pereira Riffo, correo de contacto enrique.pereira@araucanianorte.cl

Dicho cometido comprenderá, entre otras, las siguientes funciones:

ü  Solicitud de orden de compra.

ü  Dar recepción conforme a los trabajos de mantención, señalando si existen o no observaciones en los trabajos, y/o eventuales multas.

El ADJUDICATARIO nombrará un ENCARGADO Y COORDINADOR DEL CONVENIO, el cual deberá ser informado a través del Anexo Nº 3 “Identificación del Oferente” adjunto a las presentes bases. El desempeño de su cometido deberá ser:

1. Representar al adjudicatario en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del convenio.
2. Establecer procedimientos para el control de la información manejada por las partes.
3. Informar cualquier cambio regulado por las bases de este convenio.
4. Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación de este contrato.

Dicha designación no obsta a que el contratista pueda cambiar al encargado y coordinador del convenio. Para ello, se deberá informar al responsable del contrato del Servicio de Salud Araucanía Norte por el representante legal del adjudicatario mediante correo electrónico, no siendo por ello necesaria modificación contractual alguna.

El responsable de contrato deberá velar por la correcta ejecución del contrato hasta su término.

Para tal cometido, dicho funcionario deberá coordinarse con los referentes técnicos de cada establecimiento, a fin de supervisar la emisión de las órdenes de compra por los suministros requeridos y que éstos cuenten con las respectivas recepciones conformes por los servicios efectivamente prestados.

Al referente técnico de cada establecimiento le corresponde la revisión de las facturas que sean emitidas por el contratista, y su eventual rechazo antes del 8° día de su emisión, enviar a pago las facturas, y efectuar toda coordinación que sea necesario efectuar con el encargado y coordinador del convenio de la empresa en caso de ser necesario o en caso de problemas en la ejecución del contrato, de lo cual deberá poner en conocimiento del responsable del contrato. En caso de configurarse una situación que habilite a la administración a efectuar el cobro de una multa o un eventual término anticipado de contrato, será el responsable del contrato quien deberá iniciar el procedimiento de apercibimiento correspondiente, previo informe emitido por el respectivo referente técnico del establecimiento.

El responsable del contrato podrá ser subrogado en caso de ausencia de éste. En dicho caso, hará las veces de “responsable del contrato” el Encargado del Subdepartamento de Ingeniería y Mantenimiento del Departamento de Inversiones y Recursos Físicos.

El responsable del contrato también podrá ser cambiado en el transcurso del contrato, para lo cual se deberá realizar mediante resolución exenta, la cual deberá ser notificada al contratista y enviada mediante correo electrónico al encargado y coordinador del convenio del contratista.

1. De la entrega de los servicios:

Una vez que se haya aprobado el contrato mediante resolución exenta, tanto el contratista como los referentes técnicos de cada establecimiento deberán efectuar las coordinaciones necesarias a fin de establecer las fechas para cada una de las “mantenciones preventivas” a ser efectuadas respecto de los equipos del tipo “grupo electrógeno” en convenio:

Respecto de las “mantenciones correctivas” y las “mantenciones reparativas”, ellos se efectuarán de acuerdo vaya surgiendo la contingencia respectiva.

En todo caso, tanto las mantenciones preventivas, las mantenciones correctivas, y las mantenciones reparativas deberán efectuarse de acuerdo a lo señalado en el ANEXO N° 4 “TÉRMINOS DE REFERENCIA”. Además, se contempla el adiestramiento del personal que opera cada uno de los grupos electrógenos en convenio, efectuar asesorías técnicas al establecimiento respectivo respecto de futuras adquisiciones, elaboración de informes requeridos, solución de problemas, entre otras, lo cual no dará derecho a cobros adicionales al establecimiento dado que ello forma parte de la labor preventiva contemplada en los términos de referencia.

Todo lo anterior, con la finalidad de mantener la continuidad de servicio de los grupos electrógenos incluidos en el contrato, toda vez que se trata de respaldar el funcionamiento de equipos hospitalarios de los cuales depende eventualmente la vida de los pacientes.

El contratista deberá tomar todas las precauciones para resguardar los bienes ubicados en las dependencias que serán intervenidas, dado que los diversos tipos de mantenciones será efectuadas in situ, salvo que por la envergadura de la falla se haga del todo necesario enviar el equipo “grupo electrógeno” o parte de éste a las dependencias del taller del proveedor.

En la ejecución de los diversos tipos de mantenciones (preventivas, correctivas, y reparativas), el proveedor deberá considerar lo siguiente:

• Todos los elementos, accesorios e insumos necesarios para la puesta en marcha del o los equipos. En caso de requerirse la adquisición de ciertos repuestos, se deberá estar a lo establecido en el Anexo N° 4 “Términos de Referencia”.
• El traslado del equipo “grupo electrógeno” desde dependencias de la Dirección del Servicio de Salud Araucanía Norte, Droguería, mamógrafo, Base SAMU Angol, Base SAMU Victoria, u Hospital de Traiguén, según sea el caso, hacia el taller del proveedor, y viceversa. Lo anterior, cuando las labores de mantención hagan necesario efectuar ello.
• Los gastos que se incurran por concepto de mano de obra, pasajes, viáticos, honorarios, fletes, etc.
• Cualquier elemento, dispositivo o accesorio que sea indispensable para el funcionamiento del equipo, aun cuando no se haya indicado explícitamente en la oferta.
• El retiro y limpieza de todos los escombros, residuos y embalajes, que conlleve las labores de mantención de los equipos “grupo electrógeno”. Lo anterior, dado que las labores de mantención se efectuarán en un recinto sanitario.
• El proveedor será responsable de dejar en las mismas condiciones que fueron encontrados los objetos que hayan sido removidos, como puertas, marcos, etc. Los bienes dañados por la ejecución de los trabajos por parte de personal de la empresa ejecutante (tratándose de las reparaciones efectuadas en el establecimiento), o que se verifiquen durante el traslado hacia y desde el taller (en el caso de ser necesario el traslado del equipo grupo electrógeno al taller del contratista), o las producidas en el propio taller del oferente, deberán ser asumidos y repuestos por el oferente o contratista. De esta forma, el proveedor será el único responsable en caso de daños ocasionados a las personas o la propiedad pública o privada que sean atribuibles a actos u omisiones por parte de él o sus empleados en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que emanan del contrato, como asimismo respecto de terceras personas subcontratistas que circunstancialmente estén trabajando para ese proveedor a propósito del convenio, cuando sea procedente. El responsable del contrato informará de dicha situación al contratista por escrito, a fin de que éste repare los daños infligidos. Tratándose de afectaciones y/o daños en la infraestructura y/o bienes de la institución, el responsable del contrato comunicará dicha situación por escrito al proveedor, con sus antecedentes. El contratista deberá dar respuesta satisfactoria de los daños causados, lo cual deberá acreditar el responsable del contrato, pudiendo el Servicio de Salud realizar los descuentos por dicho concepto con cargo al respectivo pago a efectuarse por los servicios contratados, o por cualquier vía que determine el Servicio de Salud al efecto. En caso que el contratista no de cumplimiento a esta obligación, el Servicio de Salud podrá iniciar los trámites a fin de dar término anticipado al contrato.  

Cualquier eventualidad durante la ejecución de los trabajos será informada al responsable del contrato de manera oportuna al correo electrónico enrique.pereira@araucanianorte.cl con copia al referente técnico del establecimiento respectivo.

1. De la recepción conforme de los servicios:

La recepción conforme la realizará el referente técnico definido en cada establecimiento, a través de un ACTA DE RECEPCIÓN CONFORME, la cual deberá quedar extendida en un documento en formato físico/papel. En dicho documento el respectivo referente técnico determinará si se efectuó conforme el servicio adjudicado en la presente licitación, y dará el V°B para el envío de la factura a pago del servicio correspondiente.

El referente técnico deberá velar que la empresa haya dado cabal cumplimiento a lo señalado en las especificaciones técnicas (Anexo N° 4 Términos de Referencia”), y en el caso de las mantenciones preventivas, que adicionalmente se haya dado cumplimiento a lo establecido en el Anexo N° 6 “Protocolo de Mantenimiento Grupo Electrógeno”. A su vez, el referente técnico debe velar que el equipo quede en estado de “operativo”.

Dicha “recepción conforme” se debe realizar mediante el acta antes mencionada, la cual deberá consignar el número de la orden de compra, si el servicio contratado fue entregado conforme a las bases de licitación, y si en la ejecución de la mantención requerida se configura un hecho (el cual debe ser detallado) que permita la aplicación de alguna de las multas establecidas en el acápite “AUMENTO DE PLAZO Y MULTA”. Además, deberá establecer el periodo de tiempo en que fue realizada la mantención respectiva, la fecha en que se otorga la “recepción conforme”, y si existió atraso en relación al plazo de reparación establecido en el Anexo N° 4 “Términos de Referencia”.

El “acta de recepción conforme” no corresponde al documento denominado “acta de recepción conforme de factura”.

Posterior a su emisión, el referente técnico deberá solicitar a la unidad de Abastecimiento correspondiente efectuar la recepción conforme de la orden de compra relacionada en el portal Mercado Público, entregando para ello el “acta de recepción conforme”.

Si la empresa emite la factura antes de realizar la recepción conforme de la orden de compra, el referente técnico respectivo deberá solicitar su rechazo por no ajustarse a las bases de licitación.

En caso de no quedar en calidad de “operativa” el equipo, o de no haberse ejecutado la mantención de acuerdo a lo señalado en el Anexo N° 4 “Términos de Referencia”, se otorgará la “recepción no conforme”, en el mismo documento señalado en forma previa (Acta de Recepción Conforme), efectuando las mismas menciones antes consignadas. En el acta se deberán consignar expresamente los motivos de tal conclusión (recepción no conforme), a fin de que el contratista tome expreso conocimiento de ello, y proceda a su debida enmienda. En consecuencia, se efectuará una segunda revisión del equipo sometido a mantención, la cual deberá ser registrada en una nueva “ACTA DE RECEPCIÓN CONFORME”, la que contendrá las mismas menciones requeridas en la primera acta emitida. En caso de otorgarse la “recepción conforme” o la “recepción no conforme”, se deberá seguir el mismo procedimiento señalado en forma previa.

PLAZO DE EJECUCIÓN

Respecto de las “mantenciones preventivas”, éstas deberán ser efectuadas en la fecha previamente coordinada con el referente técnico, respecto de cada uno de los equipos correspondientes a cada establecimiento y que se encuentren en convenio.

Respecto de las “mantenciones correctivas y reparativas”, el proveedor deberá concurrir a la “llamada de emergencia” que le fuere comunicada por el referente técnico vía correo electrónico, en el plazo ofertado, el cual no podrá superar las 6 horas. Ya en el establecimiento, y en caso de no poder solucionar la falla o avería en la “visita de emergencia”, el proveedor deberá presentar en el plazo de 5 días hábiles un presupuesto por los repuestos necesarios, el cual deberá considerar un plazo de ejecución no superior a 15 días para poder reparar el grupo electrógeno.

La ejecución de las acciones respectivas (mantención preventiva, correctiva y reparativa) deberán efectuarse de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas (Anexo N° 4 “Términos de Referencia”).

AUMENTO DE PLAZO

Sólo en casos debidamente calificados y aprobados por el Director del Servicio de Salud Araucanía Norte, podrá concederse un aumento de plazo en la asistencia para ejecutar un determinado servicio. Tratándose de mantenciones preventivas, deberá efectuarse respecto a un determinado equipo, según su programación respectiva. Respecto de las mantenciones correctivas y/o reparativas, deberá efectuarse respecto del plazo de ejecución de faenas que fuere cotizado por el proveedor ante una determinada falla.

Dicho aumento de plazo deberá ser solicitado por la empresa al Director del Servicio de Salud Araucanía Norte, por escrito, sea mediante carta a ser ingresada mediante Oficina de Partes del Servicio de Salud (calle Ilabaca N° 752, Angol), o mediante correo electrónico dirigido al responsable del contrato, y con copia al referente técnico del Hospital, en ambos casos, con una anticipación de a lo menos 2  días corridos respecto del día programado. En el caso de enviar una carta, deberá darse aviso de ello al responsable del contrato mediante correo electrónico.

La solicitud deberá ser fundada, y solo podrá tener su origen en situaciones calificada de caso fortuito o fuerza mayor, según lo preceptuado en el artículo 45 del Código Civil. Para ello, el contratista deberá acompañar los antecedentes que acrediten su petición, cumpliéndose para ello los requisitos de “caso fortuito o fuerza mayor” señalados en el sub acápite “DEL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS”).

Dicha solicitud de aumento de plazo deberá establecer la cantidad de días corridos de aumento de plazo solicitado, además de los motivos que avalarían dicha solicitud.

Para evaluar la solicitud efectuada, el responsable del contrato deberá considerar la opinión del referente técnico del Hospital de Traiguén (tratándose de situaciones que afecten a dicho nosocomio), emitiendo un informe, en donde se pronuncie sobre la pertinencia del aumento de plazo.

Con dicha información, se autorizará o se rechazará el aumento de plazo solicitado.

En caso de aprobarse o rechazarse la solicitud de aumento de plazo, ella se efectuará mediante resolución exenta del Servicio de Salud Araucanía Norte.

MULTA

Para esta contratación de servicios, se establece el siguiente régimen de multas:

a)    Multa por atraso (no concurrir en el día a ejecutarse la mantención preventiva programa) del servicio programado. La multa ascenderá al 1,5% del monto neto de la mantención del equipo a efectuarse la mantención preventiva retrasada, por cada día corrido de atraso en la ejecución del servicio programado, con un tope de 20 días corridos. Al exceder este plazo se considerará un incumplimiento grave al contrato.

b)    Multa por cumplimiento tardío de la obligación de otorgar asistencia en terreno (tiempo de respuesta a llamados de emergencia) dentro del plazo de horas ofertado. El proveedor será sancionado con una multa que ascenderá a $100.000.- pesos por llamado en que se concurrió de forma tardía.

Las multas establecidas precedentemente en su conjunto no podrán superar el treinta por ciento del precio contratado (artículo 136 del reglamento).

El Servicio de Salud queda facultado para descontar la multa respectiva, del pago de la factura correspondiente. También podrá hacer efectiva la multa con cargo a la garantía de fiel cumplimiento del contrato, bastando la sola resolución que autorice el cobro de la multa o demandando su pago ejerciendo las acciones legales pertinentes; o en la forma que determine el Servicio de Salud, a su elección. En caso de que la multa sea percibida mediante el cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, y el proveedor no haga entrega de una garantía de reemplazo, se procederá a dar término anticipado del contrato (ver acápite “TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO”).

De la misma forma, si en la eventualidad que el proveedor no haga pago de la multa, habiendo el Servicio de salud efectuado el cobro respectivo, será causal de término anticipado del contrato.

Limitaciones al cobro de multas. La entidad licitante no podrá proceder al cobro de las multas que se hayan aplicado, en caso de que adeude al mismo proveedor el pago de las prestaciones del contrato que hayan sido devengadas durante los meses anteriores al que se hizo obligatorio el pago de multa. Lo anterior, por aplicación del artículo 138 del reglamento. Una vez que se haya efectuado el pago de lo adeudado, se procederá a efectuar el cobro de la multa al contratista. Para este caso, se entiende que no existe deuda en el pago de los servicios prestados si la factura de rigor aún se encuentra dentro del plazo de pago definido en las presentes bases administrativas en el acápite “DE LA FACTURACIÓN Y MODALIDAD DE PAGO”.

En caso de que se proceda al cobro de la multa mediante el cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, se observará lo que sigue: a) el Servicio de Salud deberá hacer devolución al contratista de aquella suma de dinero que no es constitutiva de multa, lo cual efectuará una vez se haga entrega al Servicio de Salud de una nueva garantía de fiel cumplimiento del contrato de reemplazo, en los términos que se indicarán a continuación. Dicha devolución será ordenada mediante resolución exenta; b) el contratista deberá entregar una nueva garantía de fiel cumplimiento del contrato a fin de reponer la cobrada, en el plazo de 15 días corridos contados desde la fecha en que se verificó el cobro de la garantía en cuestión: para este caso, el monto y vigencia de la garantía corresponderá al establecido en la garantía original; c) Si el proveedor no diere cumplimiento a lo anterior, el Servicio de Salud dará término anticipado a la totalidad del contrato, por falta de la respectiva garantía, y retendrá en dicho caso aquellos montos sobrantes originados por el cobro de la multa.

DEL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS.

Una vez que se hubiere configurado la situación que habilite al cobro de multas, lo cual efectuará el responsable del contrato (enrique.pereira@araucanianorte.cl), se procederá a informar de ello al proveedor mediante el CORREO ELECTRÓNICO que éste haya informado a la Dirección de Compras y Contratación Pública de acuerdo a lo establecido en el artículo 140 del reglamento. Dicho correo electrónico también deberá ser informado al Servicio de Salud a través del Anexo N° 3 “Identificación del Proveedor”. En dicho correo electrónico se establecerán los motivos que dan pie para la aplicación de multas (apercibimiento de multas).

El contratista se entenderá notificado del apercibimiento de multa enviado por correo electrónico al día hábil siguiente de enviado el correo electrónico. Una vez notificado, el proveedor tendrá un plazo de 4 días hábiles para que manifieste sus descargos en relación al eventual incumplimiento, lo cual deberá efectuar mediante correo electrónico dirigido al responsable del contrato, con todos los antecedentes que avalen sus descargos.

Los descargos deberán ser fundados, y solo podrán tener su origen en una situación calificada de “CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR”, según lo preceptuado en el artículo 45 del Código Civil (esto es, que se deben reunir en forma copulativa 3 elementos: la inimputabilidad, irresistibilidad e imprevisibilidad del hecho respecto de quien lo alega, de acuerdo a los dictámenes de  Contraloría General de la República, entre otros, el dictamen N° 6.890/2011: “Asimismo, es menester recordar que esta Contraloría General, a través del dictamen N° 51.099, de 2008, entre otros, ha precisado que se configura el caso fortuito o la fuerza mayor cuando concurren copulativamente los siguientes elementos: a) la inimputabilidad del hecho, esto es, que provenga de una causa totalmente ajena a la voluntad del afectado, quien no debe haber contribuido en forma alguna a su ocurrencia; b) la imprevisibilidad del hecho, es decir, que no se haya podido prever dentro de cálculos ordinarios o corrientes, y c) la irresistibilidad del hecho, vale decir, que no se haya podido evitar ni aún en el evento de oponerle las defensas idóneas para lograr tal objetivo.”), situación que deberá ser acreditada (probada en forma documental) por el proveedor, de acuerdo a lo establecido en la jurisprudencia administrativa del órgano contralor (dictamen N° 30.819/2019: “… debe tenerse presente que según lo manifestado por esta sede de control en su dictamen N° 14.958, de 2018, los atrasos totales o parciales derivados de caso fortuito o fuerza mayor no constituyen incumplimientos de cargo del contratista, de modo que en la medida que se invoquen y acrediten tales imprevistos en la forma pertinente, no procede la aplicación de multas ni el término anticipado del contrato, …”, entre otros).

Con la respuesta del proveedor o sin ella, el Director del Servicio de Salud resolverá, de lo cual se dejará constancia a través de la correspondiente resolución exenta, la cual se pronunciará sobre los descargos, si existieren, y será publicada en el Sistema de Información y Gestión de Compras y Contratación del Estado, procediendo a dicho respecto los recursos dispuestos en la ley N°19.880 que rige los actos de los órganos de la administración del Estado.

El presente procedimiento deberá adoptarse para todo tipo de multa que se contemple en las presentes bases administrativas, así como de cualquier otra sanción que pueda serle aplicada al contratista, a fin de dar cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 135°, 136° y 137° del reglamento. 

Respecto de las diversas multas establecidas en las presentes bases de licitación, todas ellas son sanciones independientes entre sí. Sin perjuicio de lo anterior, las multas a aplicar al proveedor adjudicado no podrán exceder del 30% (treinta por ciento) del valor total de contrato.

Cabe señalar que si el proveedor cambiase el correo electrónico establecido en el portal Mercado Público (Sistema de Información y Gestión de Compras y Contratación del Estado) para notificaciones electrónicas sobre medidas aplicadas por incumplimientos contractuales (artículo 140 del reglamento), ello deberá ser informado al responsable del contrato.

DE LA FACTURACIÓN:

Una vez recepcionado conforme y sin observaciones un determinado suministro por parte de cada establecimiento, según corresponda, el proveedor estará habilitado para emitir la respectiva factura, a nombre del establecimiento que corresponda. Si el proveedor en los hechos la emitiese con antelación a ello, el Servicio de Salud procederá al rechazo de la factura dentro del plazo de los 8 días corridos a través de la página web www.sii.cl por incumplimiento de las bases de la presente licitación, esto es, por no haberse otorgado la recepción conforme de los servicios.

La factura deberá ser emitida de acuerdo a las siguientes menciones, según sea el caso:

Además, la factura deberá indicar la denominación y número de ID de la adquisición, además de consignar la orden de compra.

Tener en cuenta al momento de la facturación:

1. Campo 801 “Folio de Referencia" informar OC sin anteponer números ni palabras: 1057390-xx-xx25
2. Enviar archivo XML a la casilla de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com

Se deberá adjuntar a la factura la respectiva orden de compra.

Será el referente técnico del Hospital de Traiguén o el referente de la Dirección del Servicio quien deberá reunir los antecedentes para efectuar el pago en el respectivo establecimiento.

Sin embargo, no se procederá a dicho pago en caso de presentarse alguna de las siguientes situaciones:

• Facturas mal extendidas o que no incorporen los antecedentes propios de los suministros, por tanto el plazo regirá desde la fecha de presentación de la nueva factura y antecedentes propios requeridos.

Las facturas deberán ser remitidas por el adjudicatario al correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com con copia a los referentes técnicos de cada establecimiento respectivo.

De conformidad al artículo 3 Nº 2 de la Ley Nº 19.983, se podrá reclamar del contenido de la factura o de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio, dentro del plazo de 8 días corridos siguientes a su recepción.

DE LA MODALIDAD DE PAGO:

Se pagará solamente el servicio en la medida que cuente con el acta recepción conforme de la prestación del servicio, emitida por el responsable del contrato.

Para efectos de proceder al pago, se deberán acompañar los siguientes documentos:

a)   Orden de compra recepcionada conforme en el portal web Mercado Público (artículo 133 del reglamento).

b)   Factura ingresada al sistema E-SISSAN. 

c)    Acta de recepción conforme (de factura) ingresada por sistema E-SISSAN.

De conformidad al artículo 3 Nº 2 de la Ley Nº 19.983, se podrá reclamar del contenido de la factura o de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio, dentro del plazo de 8 días corridos siguientes a su recepción, lo que deberá ser puesto en conocimiento de su emisor por carta certificada, o por cualquier otro medio fehaciente, conjuntamente con la devolución de la factura o guía(s) de despacho, o bien junto con la solicitud de emisión de la nota de crédito, entendiéndose que el reclamo se entenderá practicado en la fecha de envío de la comunicación.

Se procederá al pago dentro de los 30 días siguientes de la remisión de la factura electrónica por parte del Servicio de Impuestos Internos, en caso de no estar sujetos los servicios facturados a la aplicación de eventuales multas por atraso en la entrega. En caso contrario, se podrá dar pago hasta 60 días corridos, fundado en la posibilidad de ser aplicada la multa mediante el descuento de dicha factura (artículo 133 del reglamento). En caso de no ser ello tampoco posible de realizar en el plazo de 60 días corridos, la factura relacionada al servicio que posee multa deberá ser pagada sin descuento dentro del plazo antes señalado, y la multa deberá ser percibida mediante otra modalidad establecida en el acápite “PLAZO, AUMENTO DE PLAZO Y MULTAS”.

Si el contratista celebra un contrato de factoring o una cesión de crédito (artículo 14 inciso tercero de la ley N° 19.886), en conformidad a lo establecido en el artículo 9 de la ley Nº 19.983, tratándose de facturas emitidas como documento electrónico en conformidad a la ley por un contribuyente autorizado por el Servicio de Impuestos Internos, la cesión del crédito solo podrá efectuarse por medios electrónicos y se pondrán en conocimiento del establecimiento respectivo mediante su anotación en un registro público electrónico de transferencias de créditos contenidos en facturas electrónicas que llevará el Servicio de Impuestos Internos, entendiéndose desde dicho instante puesta en conocimiento del respectivo establecimiento. 

Dado lo anterior, se solicita al contratista que efectúe una factorización que comunique por correo electrónico ello al responsable del contrato. 

En ambos casos, esto es, tratándose de cesiones de crédito de una factura tradicional o de una factura electrónica, sólo se pagarán los contratos de factoring o de cesión de crédito por proveedor, cuando se les notifique oportunamente de ello y no existan obligaciones pendientes (artículo 127 del reglamento).

PAGO INDEBIDO Y SU RESTITUCIÓN.

En caso de efectuarse un pago indebido a un proveedor, éste estará obligado a la restitución de la suma de dinero a que no tenga derecho.

Para ello, deberán aplicarse las causales y efectuarse el procedimiento establecido en el artículo 134 del reglamento.

En caso de que un proveedor no acceda a la restitución, el Servicio de Salud oficiará a la Dirección de Compras y Contratación Pública para los efectos de iniciar un procedimiento de suspensión de dicho proveedor en el Registro de Proveedores.

El contrato iniciará su vigencia desde la notificación de la resolución que apruebe el contrato, según lo establecido en la ley N° 19.886 de compras públicas (artículo 10 inciso tercero) y de su reglamento (artículo 9),

El contrato a ser suscrito considera ejecutar mantenciones preventivas a cada uno de los equipos del tipo “grupo electrógeno” en convenio, durante un periodo de 24 meses, efectuándose 2 mantenciones preventivas por año, lo cual totalizan 4 mantenciones preventivas a ser efectuadas en un periodo de 24 meses por cada equipo. A su vez, cada mantención preventiva tendrá una garantía técnica mínima de 6 meses, pudiendo ser más de acuerdo a la oferta del proveedor (lo anterior no obsta a lo regulado en relación a las mantenciones correctivas y reparativas). En consideración a dichas mantenciones preventivas, el contrato mantendrá su vigencia por un periodo de 24 meses más el periodo de garantía técnica que reste respecto de la última mantención preventiva programada y ejecutada. A modo ejemplificativo, si la cuarta mantención preventiva se realiza en el mes N° 18, y la garantía técnica ofertada es de 6 meses, el contrato concluirá al mes N° 24. De la misma forma, si la cuarta mantención preventiva se realiza en el mes N° 24, y la garantía técnica ofertada es de 6 meses, el contrato mantendrá su vigencia hasta el mes N° 30.

El contrato podrá renovarse por una vez por un periodo de 24 meses, siempre que exista disponibilidad presupuestaria y buena evaluación de los servicios, lo cual deberá acreditarse mediante un informe del responsable del contrato, y se deberá renovar la respectiva garantía de fiel cumplimiento de contrato. Lo anterior deberá constar en una resolución extendida para dicho efecto. Será responsabilidad del responsable del contrato el que dicha resolución de renovación de contrato sea publicada en el sistema de información de compras públicas con antelación al término de vigencia del contrato.

En caso de renovarse el contrato, se deberá reajustar los valores originariamente ofertados por la variación que haya experimentado el índice de precios al consumidor (IPC) en el período de vigencia del contrato, lo cual deberá oficializarse mediante resolución exenta.

La Entidad estará facultada para aumentar el plazo de ejecución del contrato (prórroga), en conformidad al artículo 129 N° 2 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas, mediante una modificación de contrato aprobada mediante resolución exenta.

La liquidación final del contrato, es la forma normal de término de contrato, que procede por el término total y satisfactorio del convenio, una vez efectuada la devolución de las garantías.

También se deberá efectuar la liquidación del contrato en caso de efectuarse el término anticipado del mismo, en cuyo caso se deberán establecer las prestaciones mutuas adeudadas que pudieran existir. 

El contrato celebrado entre las partes deberá terminarse anticipadamente por alguna de las siguientes causas (artículo 13 bis de la ley N° 19.886, y artículo 130 de su reglamento):

A.- La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el proveedor no se encuentre en mora de cumplir sus obligaciones. Las partes deberán suscribir un documento que formalice dicha circunstancia. En él, deberá indicarse si existen o no obligaciones pendientes, el monto de éstas y, si correspondiere, la forma en que se realizará el pago de éstas.

B.- Unilateralmente por el Servicio de Salud Araucanía Norte: Deberá unilateralmente declarar el término anticipado del contrato, sin indemnización alguna a favor de la contraparte, en los casos que a continuación se detallan, pudiendo en su caso, hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones legales procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren procedentes:

a)    La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista. Se cobra la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

b)    Por situación sobreviviente, consistente en orden o instrucción de una autoridad u organismo respecto del cual el Servicio de Salud dependa o deba acatar sus instrucciones, tales como el Ministerio de Salud, Contraloría General de la República, entre otras. En estos, se pondrá término al contrato en la oportunidad establecida por la entidad respectiva y sin derecho a indemnización. En dicho caso no se cobrará la garantía de fiel cumplimiento del contrato, a menos que la orden se deba a causa imputable al proveedor.

c)    El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor. Será de cargo del responsable del contrato el establecer mediante informe el fundamento de manera precisa, clara e inequívoca la configuración de los hechos o incumplimientos que dan origen a esta medida. Se cobra la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Los casos de incumplimiento grave son:

C.1.- Sobrepasar el tope de multas, respecto de cualquier multa, sea respecto del tope individual o general.

C.2.- Si el proveedor no efectuare el pago de una multa cualquiera (basta 1 sola), una vez agotadas las vías establecidas en bases (salvo demanda judicial).

C.3.- Por no concurrir a una llamada de emergencia ante la comunicación de una falla verificada durante la vigencia del contrato.

C.4.- Por no responder en caso de daños ocasionados a las personas o la propiedad pública o privada que sean atribuibles a actos u omisiones por parte de él o sus empleados en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que emanan del contrato, como asimismo respecto de terceras personas subcontratistas que circunstancialmente estén trabajando para ese proveedor a propósito del convenio, cuando sea procedente.

C.5.- Cuando el mandante determina que el contratista no ha cumplido íntegramente con el “Protocolo de Mantenimiento Grupo Electrógeno” (Anexo Nº 6) respecto de un determinado servicio de mantención preventiva.

C.6.- Cuando el proveedor no logre solucionar o corregir el desperfecto dentro (mantención correctiva y/o reparativa) del plazo por él ofertado, que en caso alguno podrá superar los 15 días corridos. De superar dicho plazo se podrá dar término anticipado al contrato.

C.7.- Cuando el proveedor derechamente no logre dar solución o dejar operativo lo requerido por el responsable del contrato, esto es, por no lograr obtener la correspondiente “recepción conforme”, de un servicio cualquiera.

d)    El estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato. Se cobra la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

e)    Que el proveedor fuera declarado en liquidación, esto es, se le iniciase un procedimiento concursal que busque su liquidación. Se cobra la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

f)     La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme al artículo 129 del reglamento. En tal caso, la Entidad sólo pagará el precio por los bienes y/o servicios que efectivamente se hubieren entregado o prestado, según corresponda, durante la vigencia del contrato. Asimismo, en el evento que la imposibilidad de cumplimiento del contrato obedeciere a motivos imputables al proveedor, procederá que se apliquen en su contra las medidas establecidas en el artículo 135 del reglamento. Se podrá cobrar la garantía de fiel cumplimiento del contrato, dependiendo de si la situación que la origina le es imputable o no al proveedor.

g)    Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. Se cobra la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

h)    Si el proveedor fuera condenado por algún delito que tuviera pena aflictiva o tratándose de una empresa, sus socios, o en el caso de una sociedad anónima, alguno de los miembros del directorio o el gerente. Se cobra la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

i)     En caso de que la empresa fuese condenada por aplicación de los artículos 8 y 10 de la ley Nª 20.393 que establece la responsabilidad legal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho. Se cobra la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

j)     Si el proveedor delega, cede, aporta o transfiere el presente convenio a cualquier título o efectúa asociaciones u otorga concesiones o subconcesiones (artículo 14 inciso de la ley N° 19.886). Se cobra la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

k)    Por la no entrega de una nueva garantía de fiel cumplimiento del contrato en caso de hacerse efectiva la misma por algún incumplimiento según el acápite “PLAZO, AUMENTO DE PLAZO Y MULTA”. Se retiene la suma sobrante de la garantía de fiel cumplimiento del contrato que previamente fuere cobrada.

l)     Registrar a la mitad del contrato o a los 6 meses del mismo, saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años de acuerdo a la legislación vigente, y no subsanes dicho incumplimiento en el plazo de 30 días desde que es requerido por escrito (artículo 4 inciso segundo de la ley N° 19.886). Se cobra la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

m)   En caso de establecerse por la Dirección de Compras y Contratación Pública la inhabilidad sobreviniente del contratista en el Registro de Proveedores, de acuerdo a lo establecido en el artículo 159 inciso segundo del reglamento, salvo que mediante acto administrativo se establezca lo contrario por razones de interés público o continuidad de servicio, en cuyo caso no se dará término anticipado al contrato. Tratándose de un contratista del tipo “unión temporal de proveedores”, la inhabilidad sobreviniente de uno de sus integrantes dará derecho a la contratista a proponer el reemplazado de éste por otro, de acuerdo a lo establecido en el artículo 53 inciso final de la ley N° 19.886, y artículo 183 del reglamento: en caso de no aprobarse el cambio propuesto, o que la contratista decida no reemplazar al integrante inhábil, se observará lo establecido en el artículo 159 inciso segundo del reglamento. No tendrán dicho efecto (término anticipado del contrato) una situación de suspensión o eliminación en el Registro de Proveedores (artículo 163 del reglamento).

n)    Por agotamiento del presupuesto disponible. En dicho caso no se cobra la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

• o)    Cuando el proveedor no hiciere la devolución de los fondos públicos que no tenga derecho de percibir en relación al contrato, por un error de la entidad licitante en caso de efectuar un pago indebido, de acuerdo a lo señalado en el artículo 134 del reglamento. Se cobrará la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

p)    Que, habiéndose notificado la orden de compra, ésta no haya sido aceptada siendo requerido para ello, o hubiese sido rechazada por el proveedor a quien iba dirigida. Se cobra la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

q)    Tratándose de una Unión Temporal de Proveedores (UTP):

Q.1 Por ocultar información relevante para la ejecución del contrato, que afecta a alguno de sus integrantes. Se cobra la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

Q.2 Por efectuar una modificación al instrumento constitutivo de la UTP, sin poner ello previamente en conocimiento de la entidad licitante (esto es, informar previo a dicha modificación la intención de proceder a ello). Se cobra la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

Q.3 Si algunos de los integrantes de la UTP deban ser cambiados (se retira de ésta por causal no referida a inhabilidad sobreviniente en el Registro de Proveedores: ver literal “m”), y dicho integrante reuniese una o más características que fueron objeto de la evaluación de la oferta, o que el reemplazante posea atributos inferiores a los que cumplía el anterior integrante al momento de adjudicarse a la UTP el contrato, en la medida que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismos términos adjudicados. Se cobra la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

Q.4 La constatación que la UTP se constituyó con el objetivo de vulnerar la libre competencia. Se cobra la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

Q.5 Disolución de la UTP. Se cobra la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

r)     Las demás establecidas en la ley, en el reglamento de la ley 19.886, en las presentes bases de la licitación o en el contrato. Se podrá cobrar la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

El Servicio de Salud procederá a dar término anticipado al contrato, en los casos antes señalados, previo informe fundado del responsable del contrato.

En caso de configurarse alguna de estas causales que habiliten a poner término anticipado al contrato, se deberá seguir con el procedimiento establecido en el acápite “PLAZO, AUMENTO DE PLAZO Y MULTAS”, sub-acápite “DEL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS”. A su vez, se dejarán sin efecto las órdenes de compras emitidas y no ejecutadas.

En el caso de término anticipado por la causal de mutuo acuerdo, las partes deberán suscribir un documento que formalice dicha circunstancia. En él, deberá indicarse si existen o no obligaciones pendientes, el monto de éstas y, si correspondiere, la forma en que se realizará el pago de éstas.

El Servicio de Salud Araucanía Norte se reserva el derecho de iniciar el procedimiento judicial encaminado a exigir el pago por parte del contratista, de las indemnizaciones por los daños y perjuicios ocasionados y no reembolsados.

En conformidad con lo preceptuado en el artículo 4 inciso segundo de la ley N° 19.886, y en el artículo 41 N° 10 de su reglamento, el adjudicatario deberá hacer entrega, junto con el contrato, de un certificado de antecedentes laborales y previsionales (F30) emitido por la Dirección del Trabajo, con el objeto de establecer si el proveedor tiene o no saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores, o con trabajadores contratados en los últimos 2 años.

En caso de establecerse la existencia de tales deudas por parte del adjudicatario, los primeros pagos por los servicios prestados en base al convenio que suscribirá el adjudicatario, deberá ser destinado por parte del proveedor al pago de dichas obligaciones, debiendo el adjudicatario acreditar mediante un certificado emitido por la Dirección del Trabajo, que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, o con un máximo de 6 meses, lo que ocurra primero.

Si el adjudicatario fuese una Unión Temporal de Proveedores, el cumplimiento de tales obligaciones laborales y previsionales se exigirá respecto de cada uno de sus integrantes individualmente considerados.

El Servicio de Salud exigirá al adjudicatario que efectúe dichos pagos y presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. Lo anterior lo efectuará a requerimiento expreso del responsable del contrato, a la mitad del contrato, y en caso alguno en un periodo superior a los 6 meses contados desde el inicio de la vigencia del contrato (lo que ocurra primero).

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario facultará al Servicio de Salud para terminar anticipadamente el contrato, pudiendo en tal caso llamarse a una nueva licitación en la que el adjudicatario no podrá participar, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 4º de la ley Nº 19.886.

Se deja expresamente establecido que el Servicio de Salud Araucanía Norte no tendrá  ninguna relación laboral y, por lo tanto, no asume ninguna obligación ni le cabrá responsabilidad alguna respecto, del personal que el prestador contrate o destine para el otorgamiento de los servicios materia de esta licitación, especialmente en lo relacionado con aspectos laborales y previsionales, siendo tales obligaciones de exclusiva responsabilidad y cargo del aludido prestador, quien otorgará las prestaciones bajo su propia responsabilidad y riesgo.

En consecuencia, el Adjudicatario se obliga a dar íntegro y cabal cumplimiento a las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes en Chile que rigen la actividad que desarrollará en virtud del contrato que suscribirá en su oportunidad con el órgano licitante.

Se liberará de toda responsabilidad al Servicio de Salud Araucanía Norte en caso de acciones entabladas por terceros, en razón de transgresiones de derecho de patente, marca registrada o diseños industriales.

El adjudicatario será el único responsable de la prestación de los servicios contratados, quien deberá sujetarse a las normas legales, reglamentarias o administrativas que rigen sobre la materia, así como a las disposiciones establecidas al efecto por el Servicio de Salud. El adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios que cause al Servicio de Salud o a terceras personas, con motivo de la ejecución de la entrega de los servicios, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones que por escrito le haya dado el Servicio de Salud, o por violación a las leyes o reglamentos aplicables a la prestación de los servicios contratados materia de las presentes bases.

Cualquier diferencia en la interpretación de estas Bases Administrativas será resuelta por el Servicio de Salud Araucanía Norte, a través de su Depto. de Asesoría Jurídica, quedando a salvo las facultades que a este respecto posee la Contraloría General de la República.

Asimismo, tanto en las bases y en el ulterior contrato a ser suscrito se observarán las instrucciones obligatorias emanadas de la Dirección de Compras y Contratación Pública, en la medida que éstas hayan sido emitidas (totalmente tramitadas) con antelación a la aprobación de las bases (artículo 30 letra j) de la ley N° 19.886).

Para todos los efectos de este proceso de licitación y las del ulterior contrato a ser suscrito con el respectivo proveedor adjudicado, el adjudicatario y el Servicio de Salud Araucanía Norte fijan y constituyen su domicilio en la ciudad de Angol, sometiéndose desde ya a la jurisdicción de sus tribunales de justicia por el mero hecho de participar en la presente licitación.

Entiéndase incorporadas en las presentes Bases, todas las normas sobre PROBIDAD ADMINISTRATIVA establecidas en las leyes N° 18.575, N° 18.834, N° 19.653 y N° 20.880, y la siguiente disposición expresa, dispuesta por el Ministerio de Salud: “Está prohibido aceptar, en beneficio del Servicio, cualquier donación que, por sus características de monto, tiempo, lugar o cualquier otro indicio, pueda estar asociada a alguna negociación con el donante”. La presente licitación, se regirá por lo establecido en las presentes bases administrativas y técnicas, por las especificaciones técnicas, y en lo no regulado por dichos documentos, por lo dispuesto en la ley N° 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, y en su reglamento.