|
Pacto de integridad |
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
|
|
|
|
Contrato |
|
El contrato formal se tendrá un plazo máximo de 5 días hábiles, a contar de la fecha de notificación de la adjudicación de parte de la Municipalidad para suscribir el contrato ante Notario Público o la Secretario Municipal y entrega de la garantía correspondiente, si así no lo hiciere por causa imputable el oferente adjudicado, se podrá estimar por desistido y la Municipalidad hará efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato de la oferta. La no suscripción del contrato respectivo, por causa no imputable a la Municipalidad, facultará a esta a dejar sin efecto y dictar uno nuevo, adjudicando a otro proponente según lo indicado en el informe del comité técnico respecto a la proposición de adjudicación o rechazar a todos los proponentes, según defina la Alcaldía, si ello resultase conveniente para los intereses municipales. Todos los derechos, impuestos y demás gastos que origine la celebración del contrato en la notaría, serán de cargo exclusivo del oferente adjudicado. El responsable del contrato, de parte de la municipalidad, corresponderá al Secretario Municipal.
|
|
|
|
|
Entrega de concesion |
Una vez adjudicada la licitación a través del portal del sitio de internet www.mercadopublico.cl, el proveedor adjudicado, procederá a la entrega de la concesión en el Pueblo de Tarapacá - Comuna de Huara en el plazo estipulado en el punto N°15.2, Previo aviso al contacto indicado en la respectiva ADJUDICACIÓN y posterior coordinación con la contra parte municipal.
Cronograma Feria Comercial Tarapacá 2019
- Ø Lugar: Pueblo de Tarapacá – Comuna Huara
- Ø Fecha de inicio: lunes 23 de julio de2019.
- Ø Entrega Oficial: domingo 02 de Agosto de 2019.
- Ø Fecha de término: miércoles 15 de agosto de 2019.
|
|
|
|
|
Multas |
La Ilustre Municipalidad de Huara podrá cobrar multas a la empresa adjudicada, cuando esta no cumpla con sus obligaciones contractuales dentro de los plazos estipulados y en las condiciones acordadas.
No se procederá el cobro de la multa, si el incumplimiento se debe a caso fortuito o fuerza mayor u otro motivo no imputable al proveedor. En caso fortuito o de fuerza mayor será calificado como tal por la unidad técnica, en base al estudio de los antecedentes por los cuales el proveedor acredite el hecho que le impide cumplir y aprobado formal y fundadamente por el Sr. Alcalde, cuando corresponda. La multa deberá ser cancelada mediante vale vista a nombre de la Ilustre Municipalidad de Huara, Rut: 69.010.200-5, el que debe ser entregado con antelación al pago, el cual no se efectuara mientras la multa no se encuentre pagada.
Multas por atraso de los servicios adjudicados será:
DIAS DE ATRASO MULTA
Entre 1 a 3 días 1% diario (por cada día de atraso).
Entre 4 a 7 días 1,5% diario (por cada día de atraso).
Entre 7 a mas días 3% diario (por cada día de atraso).
Los días de atraso se contaran en días corridos a partir de la fecha y hora, según lo disponible plazo de entrega ofertado por el oferente, debieran ser entregados los resultados.
Cuando se traten de entregas incompletas de los resultados, la Ilustre Municipalidad de Huara, considerara que los servicios no han sido entregados en las condiciones ofertadas y adjudicadas, por lo cual se le aplicara la multa por atraso.
En los casos que por error del oferente adjudico sean entregados los resultados erróneos, defectuosos o incumpliendo las especificaciones técnicas, este dispondrá de 48 horas para su cambio y entrega en la IMH, según lo dispuesto en las presentes bases, comenzando a correr desde el mismo momento y según lo indicado la unidad técnica a cargo.
Los plazos de entrega se fijaran en días y fechas hábiles, en horario de trabajo de la IMH.
La Multa se aplicara por una unidad técnica, comunicándosela al oferente adjudicado por escrito, quien tendrá un plazo de dos (2) días hábiles para solicitar reconsideración de la misma acompañando todos los antecedentes de funden la solicitud. La unidad técnica resolverá dentro del plazo de dos días hábiles y de tal manera decisión el adjudicatario podrá apelar ante el señor alcalde, quien decidirá previo informe Jurídico.
|
|
|
|
|
Termino anticipado del contrato |
La Municipalidad podrá modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolución fundada, en virtud de las siguientes causales:
1) Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.
2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
4) Por causa de interés público.
5) Por exigirlo la seguridad nacional.
Sin perjuicio de los demás casos previstos en estas bases, se entenderá por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el adjudicatario las siguientes:
a) Retraso en el inicio de la prestación de los servicios.
b) Paralización o suspensión del servicio por causa imputable al adjudicatario
c) Incumplimiento reiterado de instrucciones impartidas por la Municipalidad.
d) Incumplimiento de la obligación de confidencialidad.
e) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
f) En general sobrevenir al contratista alguno causal de inhabilidad para participar en procesos de compras o contratar con el Estado.
g) Prohibición de celebrar contratos con el Estado declarada judicialmente, prevista en la Ley N°20.393.
|
|
|
|
|
Responsabilidades a cumplir |
|
El concesionario deberá hacerse cargo de cualquier falla o daño, ya sea por imprevistos o por mal uso, de todas las instalaciones que comprenda el servicio concesionado. Asimismo, será responsable de cualquier daño producido a terceros, ya sea por imprevistos o por mal uso de todas las instalaciones que comprenda el servicio concesionado.
|
|
|
|
|
Derecho de concesion |
|
El adjudicatario deberá pagar íntegramente el derecho a la concesión a la Municipalidad de Huara, un monto mínimo de $ 7.000.000 (Siete millones de pesos) al termino de los servicios, por los tanto, dicho monto deberá ser reflejado en el ingreso de su comprobante de oferta económica.
|
|
|
|
|
Requisitos para contratar: |
|
REQUISITO PARA CONTRATAR.
- Adjuntar programa o plan de trabajo.
- Adjuntar procedimiento para la ejecución del servicio.
- Adjuntar curriculum del oferente o Empresa.
- Certificado de experiencia para contratar en concesionarios o feria eventos masivos
|
|
|
|