Licitación ID: 1070620-101-R124
rfm Serv. Ejec. Obras Menores Varias HETG.
Responsable de esta licitación: HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 38
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Renovación de edificios, casas, señales y monumentos 1 Global
Cod: 72102801
CONSERVACIÓN Y REMODELACIÓN UNIDAD DE ODONTOLOGÍA  

2
Renovación de edificios, casas, señales y monumentos 1 Global
Cod: 72102801
CONSERVACIÓN Y MITIGACION UNIDAD OTORRINO E INFECTOLOGÍA  

3
Renovación de edificios, casas, señales y monumentos 1 Global
Cod: 72102801
MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE LA MEMORIA  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
rfm Serv. Ejec. Obras Menores Varias HETG.
Estado:
Adjudicada
Descripción:
SERVICIO DE EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES VARIAS: “CONSERVACIÓN Y REMODELACIÓN UNIDAD DE ODONTOLOGÍA”, “CONSERVACIÓN Y MITIGACION UNIDAD OTORRINO E INFECTOLOGÍA”; y “MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE LA MEMORIA” DEL HOSPITAL DR. ERNESTO TORRES GALDAMES Rex. 2210 de 17OCT2022
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas no serán de público conocimiento una vez adjudicada la licitación.
2. Organismo demandante
Razón social:
HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
Unidad de compra:
Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames
R.U.T.:
62.000.530-4
Dirección:
Av. Héroes de la Concepción 502
Comuna:
Iquique
Región en que se genera la licitación:
Región de Tarapacá
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 24-10-2023 15:01:00
Fecha de Publicación: 17-10-2023 18:17:15
Fecha inicio de preguntas: 17-10-2023 18:21:00
Fecha final de preguntas: 20-10-2023 17:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 23-10-2023 15:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 24-10-2023 15:05:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 24-10-2023 15:05:00
Fecha de Adjudicación: 12-01-2024 13:55:20
Fecha de entrega en soporte fisico 24-10-2023
Fecha estimada de firma de contrato 16-01-2024
Tiempo estimado de evaluación de ofertas 3 Semanas
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
No hay información de Antecedentes Administrativos
No hay información de Antecedentes Técnicos
No hay información de Antecedentes Económicos
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Precio Se utilizará una escala de puntajes de 1 al 100, asignando el puntaje más alto (100 puntos) a la oferta económica de menor valor, que cumplan con los requerimientos definidos en las bases técnicas. El resto de los oferentes obtendrá su puntaje de la siguiente forma: P (i) = Precio (mínimo entre oferentes)*100 / Precio del oferente evaluado 60%
2 Cumplimiento de los requisitos Oferente adjunta en primera instancia el 100% de los documentos solicitados en las presentes bases administrativas y técnicas. = 100 pts. Oferente omite 1 documento solicitado en las presentes bases administrativas y técnicas. = 50 pts. Oferente omite entre 2 documentos solicitados en las presentes bases administrativas y técnicas. = 25 pts. Oferente omite más de 2 documentos solicitados en las presentes bases administrativas y técnicas.= 0 pts. 5%
3 Plazo de Entrega (Ejecución) Se utilizará una escala de puntajes de 1 al 100, asignando el puntaje más alto (100 puntos) a la oferta con el menor plazo de ejecución. El resto de los oferentes obtendrá su puntaje de la siguiente forma: P (i) = PE (min)*100 / PE(i) Donde: P(i) = Puntuación del oferente i. PE (min) = Plazo de ejecución mínimo ofertado. PE(i) = Plazo de ejecución oferente evaluado 20%
4 Experiencia de los Oferentes Se considera los años de experiencia del oferente, medible con copia de documentos que la certifiquen (órdenes de compra o Facturas) en obras de similares características (se consideraran obras de similares características, aquellas facturas y/o órdenes de compra que se encuentren en un rango de entre los 5 y 50 millones de pesos y los trabajos en si tengan similitud al presente proyecto). Experiencia: - igual o superior a 4 años. = 100 pts. - igual a 2 y menor 4 años. = 75 pts. - igual a 1 y menor 2 años. = 50 pts. - menor a 1. = 0 pts. 15%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: No hay información
Nombre de responsable de pago: No hay información
e-mail de responsable de pago: No hay información
Nombre de responsable de contrato: No hay información
e-mail de responsable de contrato: No hay información
Teléfono de responsable del contrato: No hay información
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
Los subcontratistas que utilice deberán contar con la aprobación expresa del I.T.O., formalizado por escrito, pudiendo subcontratar hasta un 30% de la obra, referida solo a las “Instalaciones” Electricidad y climatización.
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Tipo de documento: Boleta de Garantía
Beneficiario: Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique
Fecha de vencimiento: 24-01-2024
Monto: 200000 Peso Chileno
Descripción: El instrumento donde se constituya la garantía deberá ser entregado en la Oficina de Partes, del Hospital, ubicado en Héroes de la Concepción 502 de Iquique, piso 2°, cuyo máximo plazo será la fecha y hora del cierre de recepción de ofertas indicado en la carpeta electrónica del sistema de información de la Dirección de Compras y Contratación Pública del Ministerio de Hacienda: www.mercadopublico.cl, según el cronograma aprobado por las presentes bases. Además, dicho instrumento deberá ser ingresado al portal ya mencionado según lo indica el punto 7.3 letra e.
Glosa: Para garantizar la seriedad de la oferta de la licitación Pública para adquirir los servicios de ejecución de Obras Menores Varias: “CONSERVACIÓN Y REMODELACIÓN UNIDAD DE ODONTOLOGÍA”, “CONSERVACIÓN Y MITIGACIÓN UNIDAD DE OTORRINO E INFECTOLOGÍA” y “MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE LA MEMORIA”, al interior del Hospital Dr. E. Torres G.
Forma y oportunidad de restitución: Vencido el plazo de vigencia del documento de garantía, sin realizar la adjudicación en la presente licitación pública, el Hospital solicitará a los proponentes la prórroga de sus ofertas y garantías. Los oferentes podrán ratificar sus ofertas o retirarlas, formalizando su decisión mediante comunicación escrita dirigida al Hospital. Se devolverá la garantía a aquellos que no accedan a la prórroga. Adjudicada la propuesta, se devolverán las garantías de seriedad de la oferta, salvo a los oferentes seleccionados en el 1er, 2do y 3er lugar, a quienes se les devolverá el documento una vez firmado el contrato con el proponente adjudicado.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Tipo de documento: Boleta de Garantía
Beneficiario: Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique
Fecha de vencimiento: 29-04-2024
Monto: 5 %
Descripción: Esta garantía no devengará intereses, ni reajuste alguno, tendrá el carácter de irrevocable y se hará efectiva en caso de incumplimiento total o parcial del contrato o de cualquier obligación emanada del mismo, por parte del futuro proveedor de servicios.
Glosa: A) “Para Garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato de la Licitación para los servicios de CONSERVACIÓN Y REMODELACIÓN UNIDAD DE ODONTOLOGÍA al interior del Hospital Dr. E. Torres G.” B) “Para Garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato de la Licitación para los servicios de CONSERVACIÓN Y MITIGACIÓN UNIDAD DE OTORRINO E INFECTOLOGÍA al interior del Hospital Dr. E. Torres G.” C) “Para Garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato de la Licitación para los servicios de MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE LA MEMORIA al interior del Hospital Dr. E. Torres G.”
Forma y oportunidad de restitución: Esta garantía será devuelta por el Hospital con posterioridad al término normal del contrato sino tuviese observaciones. Será responsabilidad única del oferente ingresar la oferta y la documentación solicitada para la presente propuesta en forma correcta en la carpeta electrónica de la licitación en el sistema de información: www.mercadopublico.cl.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
No hay información de los Requerimientos técnicos y otras cláusulas
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.