Licitación ID: 1070620-77-LE22
rfm Habilit y mejoramiento sala de escaner imagen
Responsable de esta licitación: HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 38
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Instalación o reparación de paredes 1 Global
Cod: 72101607
RFM “HABILITACION Y MEJORAMIENTO, SALA ESCANER DE LA UNIDAD DE IMAGENOLOGÍA” HOSPITAL DR. ERNESTO TORRES GALDAMES  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
rfm Habilit y mejoramiento sala de escaner imagen
Estado:
Adjudicada
Descripción:
rfm Habilitación y mejoramiento, sala de escáner de la unidad de Imagenologia Rex N1540 - 09 agosto 2022
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
Unidad de compra:
Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames
R.U.T.:
62.000.530-4
Dirección:
Av. Héroes de la Concepción 502
Comuna:
Iquique
Región en que se genera la licitación:
Región de Tarapacá
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 19-08-2022 17:05:00
Fecha de Publicación: 10-08-2022 14:55:21
Fecha inicio de preguntas: 10-08-2022 17:05:00
Fecha final de preguntas: 16-08-2022 23:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 18-08-2022 17:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 26-08-2022 15:05:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 26-08-2022 15:05:00
Fecha de Adjudicación: 07-11-2022 10:53:06
Fecha de entrega en soporte fisico 19-08-2022
Fecha estimada de firma de contrato 22-11-2022
Tiempo estimado de evaluación de ofertas 15 Días
Visita a terreno - oficina de Unidad de Proyectos 16-08-2022 11:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- a. Sólo en el caso de que el oferente sea persona jurídica, y que no se encuentre inscrito en el Registro Oficial de Proveedores de la Administración del Estado de la Dirección de Compras y Contratación Pública del Ministerio de Hacienda: www.chileproveedores.cl o para el caso en que dichos documentos no han sido ingresados a la fecha de su postulación en este proceso de compras o no se encuentren vigentes en dicho portal, deberá ingresar los siguientes documentos en la misma plataforma y la ficha de la licitación pública en el sistema de información de la Dirección de Compras y Contratación Pública del Ministerio de Hacienda: www.mercadopublico.cl :  Copia original o legalizada de la Inscripción del extracto de la escritura de constitución de la sociedad y de las modificaciones que hubiere en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces correspondientes.  Certificado de Vigencia de la Sociedad emitida por el Conservador de Bienes Raíces respectivo, con una antigüedad no mayor de 30 días a la fecha de apertura de la presente propuesta. b. Anexo Nº 1 - Identificación del Oferente, según formato tipo anexada a las presentes bases. c. Anexo Nº 2 - Declaración Jurada, en que se acredite no encontrarse afecto a la causal de inhabilidad contemplada en el artículo 4 inciso 6º de la Ley Nº 19.886, esto es no ser funcionario directivo del establecimiento que requiere los servicios ni tener vínculos de parentesco con éstos, según formato tipo anexo a las presentes bases. (Obligatorio) d. Anexo Nº 3 - Cumplimiento de requisitos formales. e. Copia de la garantía de seriedad de la oferta. (Obligatorio) Nota: todos los documentos solicitados en este acápite se deberán ingresar a la carpeta electrónica que para esta licitación se abra y mantenga en el sistema de información www.mercadopublico.cl como: “Anexos Administrativos”. Sin perjuicio del registro de la información que corresponda en la plataforma informática del Registro Oficial de Proveedores de la Administración: www.chileproveedores.cl
Documentos Técnicos
1.- a. Anexo Nº 4 – Carta Gantt y Especificaciones Técnicas de proyecto que propone el oferente para la obra. b. Anexo Nº 5 – Experiencia de los oferentes en obras de similar envergadura, demostrable con órdenes de compra o factura, 02 por año. Nota: todos los documentos solicitados en este punto se deberán ingresar a la carpeta electrónica que para esta licitación se abra y mantenga en el sistema de información www.mercadopublico.cl como “Anexos Técnicos”.
 
Documentos Económicos
1.- a. Anexo Nº 6 – Carta oferta y presupuesto itemizado por partidas, según formato tipo en anexos de las presentes bases. b. Anexo Nº 7 – Programa financiero y estado de pago, según formato tipo en anexos de las presentes bases. Nota: todos los documentos solicitados en este punto se deberán ingresar a la carpeta electrónica que para esta licitación se abra y mantenga en el sistema de información www.mercadopublico.cl como “Anexos Económicos”. Se deja establecido que aquellas ofertas que no adjunten los documentos contenidos en los puntos 7.3, 7.4 y 7.5 se considerarán inadmisibles, por no ajustarse a las bases lo que se indicará en la Resolución que corresponda y, por tanto, no serán objeto de evaluación. Los proponentes podrán anexar adicionalmente a la carpeta electrónica que para esta licitación se abra y mantenga en el sistema de información www.mercadopublico.cl, al momento de realizar su oferta, los documentos que estimen pertinentes para un conocimiento más acabado de su oferta por parte de la institución mandante, hasta la fecha de cierre de presentación de ofertas en la licitación. Los valores ofertados por el proponente deberán incluir todos los gastos asociados, sean directos o indirectos, tales como fletes, transporte, embalaje; traslados de personal, aranceles aduaneros, e impuestos pertinentes, si corresponde. Tratándose de documentos o archivos que no se puedan adjuntar en la carpeta electrónica de la plataforma informática de la Dirección de Compras y Contratación Pública del Ministerio de Hacienda en formato digital, deberán ser entregados físicamente dentro de un sobre cerrado donde indique la propuesta, el contratista, y su domicilio, salvo que se indique otro tratamiento para estos casos. Estos documentos deben entregarse en la forma indicada en el Sub-departamento de Recursos Físicos y Abastecimiento del H.D.E.T.G., ubicado en Avenida Héroes de la Concepción N° 502, de Iquique, antes del cierre para la presentación de las ofertas indicado en el portal www.mercadopublico.cl
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Cumplimiento de los requisitos Oferente adjunta en primera instancia el 100% de los documentos solicitados en las presentes bases administrativas y técnicas. 100 puntos. Oferente omite 1 documento solicitado en las presentes bases administrativas y técnicas. 50 puntos. Oferente omite entre 2 documentos solicitados en las presentes bases administrativas y técnicas. 25 puntos. Oferente omite más de 2 documentos solicitados en las presentes bases administrativas y técnicas. 0 puntos. 5%
2 Experiencia de los Oferentes Se considera los años de experiencia del oferente, medible con copia de documentos que la certifiquen (órdenes de compra o Facturas) en obras de similares características (se consideraran obras de similares características, aquellas facturas y/o órdenes de compra que se encuentren en un rango de entre los 5 y 50 millones de pesos y los trabajos en si tengan similitud al presente proyecto). Experiencia: - igual o superior a 4 años. = 100 pts. - igual a 2 y menor 4 años. = 75 pts. - igual a 1 y menor 2 años. = 50 pts. - menor a 1. = 0 pts. 15%
3 Plazo de Entrega Se utilizará una escala de puntajes de 1 al 100, asignando el puntaje más alto (100 puntos) a la oferta con el menor plazo de ejecución. El resto de los oferentes obtendrá su puntaje de la siguiente forma: P (i) = PE (min)*100 PE(i) Donde: P(i) = Puntuación del oferente i. PE (min) = Plazo de ejecución mínimo ofertado. PE(i) = Plazo de ejecución oferente evaluado 20%
4 Precio Se utilizará una escala de puntajes de 1 al 100, asignando el puntaje más alto (100 puntos) a la oferta económica de menor valor, que cumplan con los requerimientos definidos en las bases técnicas. El resto de los oferentes obtendrá su puntaje de la siguiente forma: P (i) = Precio (mínimo entre oferentes)*100 Precio del oferente evaluado 60%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: recursos propios
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Cristian Palacios Reyes
e-mail de responsable de pago: cristian.palacios@hospitaliquique.cl
Nombre de responsable de contrato: Daniel Loyola
e-mail de responsable de contrato: arqdalo@gmail.com
Teléfono de responsable del contrato: 56-57-2406567-
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
Esta licitación podrá concertar con terceros la subcontratación parcial del contrato, sin perjuicio que la responsabilidad de su cumplimiento permanecerá en el contratista adjudicado. El Contratista suministrará todo el trabajo y los materiales necesar
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique
Fecha de vencimiento: 19-11-2022
Monto: 200000 Peso Chileno
Descripción: El instrumento donde se constituya la garantía deberá ser entregado en la Oficina de Partes, del Hospital, ubicado en Héroes de la Concepción 502 de Iquique, piso 2°, cuyo máximo plazo será la fecha y hora del cierre de recepción de ofertas indicado en la carpeta electrónica del sistema de información de la Dirección de Compras y Contratación Pública del Ministerio de Hacienda: www.mercadopublico.cl, según el cronograma aprobado por las presentes bases. Además, dicho instrumento deberá ser ingresado al portal ya mencionado según lo indica el punto 7.3 letra e.
Glosa: “Para garantizar la seriedad de la oferta de la licitación Pública para adquirir los servicios de habilitación y mejoramiento, sala Escáner de Unidad de Imagenología, al interior del Hospital Dr. E. Torres G.”.
Forma y oportunidad de restitución: Adjudicada la propuesta, se devolverán las garantías de seriedad de la oferta, salvo a los oferentes seleccionados en el 1er, 2do y 3er lugar, a quienes se les devolverá el documento una vez firmado el contrato con el proponente adjudicado. El proponente adjudicado tiene la obligación de renovar el documento de garantía antes señalado con a lo menos ocho (8) días hábiles de anticipación a la fecha de su vencimiento y así sucesivamente hasta la fecha de suscripción del contrato respectivo. Esta garantía no devengará intereses, ni reajustes y será devuelta una vez adjudicada la propuesta a los oferentes que no resultaren seleccionados; y al adjudicatario, una vez que entregue la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato y se encuentre firmado el contrato.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique
Fecha de vencimiento: 07-12-2022
Monto: 5 %
Descripción: Previo a la suscripción del contrato, las o la persona (s) natural (es) o jurídica(s) adjudicada (s) deberán garantizar la ejecución fiel, completa y oportuna del contrato y el pago de cualquier derivación del mismo, mediante una boleta de garantía bancaria; vale vista o cualquiera otra caución o garantía pagadera a la vista otorgada con carácter de irrevocable y de ejecución inmediata que asegure el pago de manera rápida y efectiva que se constituirá por una monto equivalente al 5% del valor total del contrato, dicha boleta deberá tener una vigencia de 60 días hábiles posteriores a la recepción definitiva de la obra y deberá estar extendida a favor del Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique, R.U.T.: 62.000.530-4, con la siguiente glosa: “Para Garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato de la Licitación para los servicios de habilitación y mejoramiento, sala Escáner de la Unidad de Imagenología, al interior del Hospital Dr. E. Torres G.” Esta garantía no devengará intereses, ni reajuste alguno, tendrá el carácter de irrevocable y se hará efectiva en caso de incumplimiento total o parcial del contrato o de cualquier obligación emanada del mismo, por parte del futuro proveedor de servicios. Esta garantía será devuelta por el Hospital con posterioridad al término normal del contrato sino tuviese observaciones. Será responsabilidad única del oferente ingresar la oferta y la documentación solicitada para la presente propuesta en forma correcta en la carpeta electrónica de la licitación en el sistema de información: www.mercadopublico.cl.
Glosa: “Para Garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato de la Licitación para los servicios de habilitación y mejoramiento, sala Escáner de la Unidad de Imagenología, al interior del Hospital Dr. E. Torres G.”
Forma y oportunidad de restitución: Esta garantía será devuelta por el Hospital con posterioridad al término normal del contrato sino tuviese observaciones.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar yo la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates
En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “

Ante una igualdad de puntaje en la evaluación final de las ofertas, se adjudicará de la siguiente forma:

1º por mayor puntaje en el criterio de precio.

2º por mayor puntaje en el criterio de evaluación de plazo de ejecución.

3º por mayor puntaje en el criterio Calidad Técnica.

4º por mayor puntaje en el criterio cumplimiento de requisitos formales.


De persistir el empate en puntaje de dos o más ofertas, se adjudicará al oferente que hubiese ingresado primero la oferta a la carpeta electrónica de la licitación pública alojada en el sistema de información de la Dirección de Compras y Contratación Pública del Ministerio de Hacienda: www.mercadopublico.cl.

En caso que el o los oferentes adjudicados no estén inscritos en el registro electrónico oficial de proveedores de la Administración del Estado que mantiene la Dirección de Compras y Contratación Pública del Ministerio de Hacienda, también conocido como plataforma informática www.chileproveedores.cl , estarán obligados a inscribirse en dicha base de datos dentro del plazo de 15 días corridos contados desde la adjudicación indicada en la carpeta electrónica:  www.mercadopublico.cl.

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.