|
Resolución de Empates |
|
En el caso de un empate en el puntaje, se resolverá cotejando el puntaje obtenido por los oferentes en cada criterio de evaluación, en el siguiente orden de prioridad:
1° Criterio 1.
2° Criterio 2.
3° Criterio 3.
4° Criterio 4.
Se logrará el desempate en uno de los criterios de evaluación, verificados en el orden establecido anteriormente, cuando exista en el mencionado criterio una diferencia en el puntaje de los oferentes, correspondiendo adjudicar la licitación a aquel oferente que haya obtenido el puntaje mayor en el respectivo criterio, no cotejando los siguientes criterios de evaluación.
Cualquier error de concordancia de la presente pauta de evaluación, será resuelto por la Comisión, sin modificar en lo sustancial la lógica de objetividad de los criterios de evaluación.
|
|
|
|
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación |
|
Las consultas que los oferentes deseen formular con relación a la materia de esta licitación, se deberán realizar a través del sitio www.mercadopublico.cl, en el ID asignado por dicho Sistema, en la sección “Preguntas y Respuestas”
|
|
|
|
|
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes |
|
La omisión o falta de integridad de cualquiera de los antecedentes de la oferta administrativa, técnica y/o económica, facultará a la DGA a excluir de la licitación al oferente, declarándose, por resolución fundada, inadmisible su oferta, por no haber dado cumplimiento a los requisitos establecidos en las Bases Administrativas.
No obstante lo anterior, la DGA podrá, en la etapa de evaluación de las ofertas, solicitar, a través del Sistema de Información, a cualquier oferente, que aclare su oferta o subsane errores u omisiones formales, siempre y cuando dicha solicitud no suponga, en caso alguno, la vulneración de los principios de igualdad de los oferentes y el de estricta sujeción a las bases, lo que será evaluado y resuelto por la DGA. En este caso se evaluará de acuerdo a numeral XII Ítem 4 Cumplimiento Requisitos Formales.
|
|
|
|
|
Pacto de integridad |
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
|
|
|
|
|
Modificación a las Bases |
|
La DGA podrá modificar las presentes Bases de Licitación, por acto administrativo totalmente tramitado, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por algún oferente, hasta antes del cierre de recepción de las ofertas, prorrogando -de ser necesario- el plazo de cierre de recepción de ofertas en cinco (5) días hábiles, para que los oferentes puedan conocer y adecuar sus ofertas a los nuevos requerimientos. Las modificaciones que se lleven a cabo serán informadas oportunamente en el Sistema de Información y formarán parte integral de la licitación por tanto, los proponentes deberán revisar, periódicamente, el proceso en dicho portal.
|
|
|
|
|
Derecho a declarar inadmisibles las ofertas o declarar desierta la Licitación |
|
La DGA declarará inadmisibles las ofertas que no cumplan los requerimientos establecidos en las Bases. Por otra parte, declarará desierta la licitación si no se presentan ofertas, cuando se excedan los marcos presupuestarios disponibles, o bien si éstas no resultan convenientes a sus intereses, sin incurrir por todo ello en responsabilidad alguna por tratarse del ejercicio de potestades facultativas propias, así reconocidas expresamente por los proponentes. En ambos casos, dicha declaración será por resolución fundada.
La DGA se reserva el derecho a no adjudicar a oferente alguno el presente llamado a licitación pública, en el evento de producirse un caso fortuito o fuerza mayor, debidamente calificado por el Servicio, que le impida continuar con el proceso.
|
|
|
|
|
Revocación de la Licitación |
|
La DGA se reserva el derecho de revocar el presente proceso de licitación, aun existiendo ofertas. Esta revocación puede ser declarada de forma unilateral por la DGA mediante acto administrativo fundado que así lo autorice y se podrá realizar hasta antes de adjudicado el procedimiento.
No se devolverá la documentación que presenten los oferentes en esta eventualidad ni en ningún otro caso, salvo que la autoridad del Servicio la autorice expresamente, o bien, en el caso de las garantías de seriedad de la oferta entregadas por los participantes.
|
|
|
|
|
Validez de la oferta |
|
Las ofertas tendrán una validez mínima de 60 días corridos desde la fecha de cierre de recepción de ofertas. Si dentro del plazo antes referido no se pudiera efectuar la adjudicación, la DGA podrá solicitar a los proponentes, antes de la fecha de su expiración, una prórroga de la validez de las mismas por igual periodo. Si alguno de ellos no lo hiciere, dicha oferta se entenderá desistida. Si la oferta presenta una validez mínima inferior a la indicada anteriormente esta será declarada inadmisible.
El solo hecho de la presentación de una oferta significa la aceptación por parte del oferente de su vigencia durante el proceso licitatorio, sin necesidad de declaración expresa al respecto.
|
|
|
|
|
Antecedentes suscripción contrato |
|
Una vez comunicada la adjudicación, la DGA podrá requerir toda la información legal necesaria para la protección de sus intereses. En el caso que el proponente adjudicado sea una persona jurídica deberá acompañar, a petición de la DGA, en un plazo no superior a diez días corridos, los siguientes antecedentes:
a) Copia simple del instrumento de constitución de la persona jurídica de que se trata, y de todas las modificaciones hasta la fecha de presentación de la propuesta.
b) Copia simple de la escritura pública en que consten sus socios y representantes legales a la fecha de presentación de la propuesta. Si este antecedente ya consta en el instrumento de constitución, señalarlo expresamente. En el caso de las sociedades anónimas, se requerirá, además, presentar una copia del o los folios que correspondan del registro de accionistas de la compañía, u otro documento equivalente según su legislación de origen, en los que consten los accionistas de la sociedad. En caso de tratarse de una persona jurídica extranjera, deberá adjuntar copia íntegra y debidamente legalizada en Chile de su escritura de constitución y de la representación legal, además de todo documento que en su país sirva para acreditar la existencia y vigencia de la persona jurídica a la fecha de presentación de la propuesta. Por último, en el caso de tratarse de universidades, el decreto de nombramiento o acta de nombramiento del rector.
c) Copia simple de inscripción con certificación de vigencia (sociedades) o certificado de vigencia extendido por la autoridad competente (otras personas jurídicas), con antigüedad no superior a 6 meses anterior a la fecha de cierre de presentación de ofertas.
d) Certificado de antecedentes laborales y previsionales de la empresa, emitido por la Dirección del Trabajo, de fecha no anterior a 60 días contados desde la fecha de cierre de la presentación de propuestas.
En caso que el proponente adjudicado no cumpla con la obligación contenida en el párrafo primero dentro de plazo, la DGA podrá adjudicar al siguiente proponente mejor evaluado, y así sucesivamente.
|
|
|
|
|
Comisión evaluación ofertas |
|
Las ofertas presentadas serán revisadas y evaluadas, técnica y económicamente, por una Comisión que estará conformada por tres (3) funcionarios de la DGA, quienes estarán sujeto a la Ley N°20.730 que regula el Lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante autoridades y funcionarios, solo en lo que respecta al ejercicio de dichas funciones y mientras integren esta comisión.
Esta Comisión Evaluadora será designada por Resolución Exenta de esta Dirección Regional.
Los funcionarios que se designen para integrar la referida Comisión podrán ser reemplazados por otros, debidamente especificados, en la eventualidad de que en el plazo establecido para la evaluación de las propuestas éstos no puedan cumplir con esta labor.
Serán funciones de la Comisión Evaluadora, una vez realizada la apertura de las ofertas, las siguientes:
a) Evaluar los antecedentes que constituyen las ofertas ( técnica y económica)de los proveedores, y rechazar aquellas que no cumplan con los requisitos mínimos establecidos en las bases administrativas y técnicas;
b) Solicitar a los oferentes, en caso de errores u omisiones meramente formales, detectados durante la evaluación, que salven dichos errores, dentro del marco establecido por el artículo 40 del Reglamento de la Ley N° 19.886 de Compras Públicas, es decir, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informa de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del sistema de información.
La Comisión Evaluadora concederá un plazo fatal para la corrección, el cual será informado a través del sistema electrónico, el cual será contado desde el requerimiento. La DGA no considerara las respuestas o antecedentes recibidos, una vez vencido dicho plazo.
Mediante la aclaración no podrán modificarse aspectos sustanciales de la propuesta, de tal forma que la oferta no podrá, mediante aclaraciones, transformarse en otra diferente, ni constituir una nueva oferta.
c) Establecer un ranking con todas las ofertas evaluadas. En el se ordenaran las ofertas, dé acuerdo al puntaje que hayan obtenido luego de haberles aplicado los factores de evaluación con los correspondientes puntajes y ponderaciones que se indican en el numeral siguiente.
d) La Comisión Evaluadora analizara las ofertas técnicas y las ofertas económicas presentadas por cada oferente en el plazo establecido en las presentes bases y tendrá en cuenta los criterios y pautas establecidos en este documento para la adjudicación. Durante el desarrollo de su trabajo la Comisión podrá requerir a las oferentes aclaraciones respecto de sus propuestas para efectos de la evaluación, y no podrá mantener contacto con ningún oferente que no hubiere sido previsto en las bases, todo ello de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas. En todo caso, las aclaraciones que se pidan y las que se den, ambas por escrito, no podrán alterar las bases de licitación, ni la esencia de la oferta, ni violar el principio de igual entre los oferentes.
La Comisión levantará un acta con la evaluación de las ofertas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 40 bis del Reglamento de Compras, en la cual consignará los puntajes obtenidos por cada oferente en los criterios a evaluar consignados en estas Bases. Dicha acta será suscrita por la referida Comisión y publicada en el Sistema de Información, junto al acto administrativo que dé cuenta del resultado de la licitación.
|
|
|
|
|
Adjudicación |
|
La DGA adjudicará la licitación mediante resolución fundada, la cual se notificará a los oferentes a través del Sistema de Información- www.mercadopublico.cl-, y se entenderá perfeccionada transcurridas 24 horas desde su publicación en dicho Sistema.
En el caso que la adjudicación no se realice en el plazo señalado al efecto en el numeral III de las presentes Bases, la DGA informará en el Sistema de Información las razones que justifiquen el incumplimiento del referido plazo, e indicará un nuevo plazo para ello.
Los oferentes que no resulten seleccionados no tendrán derecho a indemnización de ninguna especie o naturaleza.
En el caso que el o los proveedores adjudicados no estén inscritos en el Registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, Chileproveedores, estarán obligados a inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación de la adjudicación.-
Lo anterior, con el objeto de verificar la habilidad de los proveedores, de acuerdo a lo establecido en el artículo N° 4 de la Ley de Compras.
|
|
|
|
|
Nueva adjudicación Licitación |
|
En caso que el adjudicatario se desistiese de su oferta o el oferente adjudicado no acredita su inscripción en el Registro Electrónico Oficial de proveedores del Estado o si el oferente adjudicado no presenta la garantía de fiel cumplimiento y/o no firma el contrato correspondiente en el plazo establecido en las Bases, la DGA podrá readjudicar la licitación al oferente cuya oferta le suceda en la calificación o podrá declararla desierta mediante acto administrativo totalmente tramitado. En este caso, tal como se señala en el numeral X, “Garantía de Seriedad de la Oferta”, se hará efectiva la Garantía entregada por la adjudicataria.
|
|
|
|
|
Contrato |
|
Según Art. XVI de las Bases Administrativas
|
|
|
|
|
Interpretación documentos de trabajo |
|
Toda discrepancia entre los distintos documentos del contrato, así como toda diferencia de interpretación de su contenido, será resuelta por el Director Regional de Aguas Región de La Araucanía.
Los requisitos mínimos establecidos en las Bases del presente concurso prevalecerán sobre lo ofrecido por el Oferente en su propuesta.
|
|
|
|
|
Inspector Fiscal o Inspector técnico obra |
|
La DGA, con el fin de velar por el buen cumplimiento del convenio, designará un Inspector Fiscal y a un subrogante del mismo, quienes serán funcionarios profesionales de la DGA.
|
|
|
|
|
Inspección de los trabajos |
|
El Inspector Fiscal será el encargado del cumplimiento cabal de la oferta adjudicada, el cumplimiento de los plazos estipulados, cursará las multas en los casos que corresponda y será el responsable de recepcionar los informes de acuerdo a las formalidades establecidas en las presentes bases administrativas.
Cualquier duda o situación no contemplada en las presentes Bases y que surja durante la ejecución de los trabajos será evaluada por la Inspección Fiscal y consultada entre las partes. En todo caso, previa consulta y negociación, primará lo que resuelva el Director Regional de Aguas Región de La Araucanía, conforme lo consignado en el numeral XIX de las presentes Bases.
|
|
|
|
|
CONSULTAS Y ACLARACIONES SOBRE LOS TRABAJOS |
|
Las preguntas que el Contratista considere necesario efectuar durante la ejecución del trabajo, sólo serán consideradas si son dirigidas por escrito al Inspector Fiscal e ingresada vía Oficina de Partes.
Estas consultas serán resueltas por escrito por el Inspector Fiscal dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles, contados desde la fecha de recepción de la consulta en la Oficina de Partes correspondiente.
De igual forma, el Contratista sólo podrá considerar válidas y oficiales las aclaraciones escritas, firmadas por el Inspector Fiscal.
|
|
|
|
|
INGRESO DE DOCUMENTOS E INFORMES |
|
Todos los documentos que se hagan llegar al Inspector Fiscal, ya sean solicitudes específicas o informes por etapa, deberán ser ingresados por Oficina de Partes de la Dirección Regional de Aguas Región de La Araucanía. Los documentos no se entenderán recibidos si no se cumple con este requisito. El Contratista deberá asegurarse que sus ingresos sean registrados adecuada y oportunamente.
|
|
|
|
|
APROBACIÓN FINAL DEL TRABAJO |
|
El adjudicatario deberá comunicar formalmente al inspector fiscal el término de los trabajos, dentro del plazo ofertado. El inspector fiscal se constituirá en terreno y levantará acta de recepción final de los trabajos, la cual se otorgará solo en el evento que los trabajos hayan sido terminados en forma íntegra y no existan observaciones por parte del inspector fiscal. Si existen observaciones a los trabajos, el Contratista dispondrá de cinco ( 5 ) días hábiles contados desde el día hábil siguiente a la notificación mediante correo electrónico de dichas observaciones por parte del Inspector Fiscal, para subsanarlas y entregar nuevamente los trabajos, donde le Inspector Fiscal dispondrá de cinco ( 5 ) días hábiles para revisarlos. En el caso de no aplicar nuevas observaciones, la Inspección Fiscal aprobara los trabajos mediante Oficio. En el caso que sean rechazados nuevamente, la Inspección Fiscal enviara oficio al contratista informando el plazo perentorio para acoger las observaciones realizadas, dicho plazo estará sujeto a las multas correspondientes. De no realizar las correcciones solicitadas, la Inspección Fiscal podrá solicitar el termino anticipado del contrato.-
|
|
|
|
|
PAGOS Y MULTAS |
|
a) Forma de Pago
El pago se hará mediante la presentación de la factura correspondiente al Inspector Fiscal para su visación. La factura se pagará después de la aprobación final de los trabajos conforme lo señalado en el numeral XXV, bajo condición de cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Que la inspección fiscal haya aprobado la etapa respectiva, mediante la presentación de sus informes asociados.
2. Que el Contratista o Proveedor presente oportunamente en la Oficina de Partes de La Dirección Regional de Aguas del MOP los documentos tributarios, exigido por las leyes según la naturaleza del Contrato.
Con la presentación de la factura, se deberá entregar al Inspector Fiscal lo siguiente:
a) Informe de Personal correspondiente al mes calendario anterior al estado de pago, señalando la cantidad de días efectivamente trabajados, así como también copias de comprobante de pago de las remuneraciones firmadas por el trabajador o boletas de honorarios, según corresponda.
b) Copia de la planilla de cotizaciones enteradas ante los organismos previsionales correspondientes, si fuese procedente.
c) Certificado vigente de la Inspección del Trabajo que acredite que no existen reclamos pendientes laborales ni previsionales en su contra, respecto del personal que se encuentre prestando servicios en este Contrato. Se aceptará el Certificado correspondiente al mes anterior de la prestación del servicio.
En caso de realizarse cambios de personal, no se cursará el pago asociado al servicio prestado por el personal reemplazante, en tanto dicho cambio no esté oficialmente autorizado.
La cancelación correspondiente será visada además por el Director Regional de Aguas.
b) Multas
b.1) Multa por no término de los trabajos.
Una vez terminado el trabajo encomendado, el Inspector Fiscal constatará la finalización de las actividades por los medios que éste disponga, en especial conforme lo dispuesto en el Numeral XXV de las Bases Administrativas. Si en dicha visita se constata que los trabajos aún no han sido terminados, cobrará una multa equivalente al 3% del valor total y le fijará un plazo al proveedor para que termine los trabajos, luego de lo cual el oferente nuevamente deberá dar aviso de término al Inspector Fiscal, el que deberá realizar una inspección de los trabajos. Si de esta nueva inspección se constata igualmente que los trabajos no han sido terminados, se aplicará una nueva multa de un 5% del valor total del monto adjudicado, y se fijará un plazo perentorio para su término, el que, si no es cumplido, facultará a la DGA a cobrar la boleta de fiel cumplimiento del contrato y dar por terminado el contrato de manera anticipada, sin perjuicio de las demás acciones legales que corresponda ejercer.
En todo caso si el incumplimiento es grave, la DGA pondrá término anticipado al mismo.
Verificada la infracción la DGA notificara por escrito al adjudicatario, comunicando las causales o razones que se tienen en vista para la aplicación de la multa con indicación de su monto, o, en su caso para poner término anticipado al contrato.
El adjudicatario, por su parte, dispondrá de un plazo de 3 días hábiles desde la notificación para efectuar sus descargos, resolviendo la DGA mediante resolución fundada, si acepta los mismos o ratifica la aplicación de la multa o el termino contractual, para tal efecto la autoridad deberá pronunciarse en el plazo de 5 días hábiles.-
En contra de esta última resolución procederán los recursos dispuestos en la Ley N° 19.880.-
No procederá esta sanción si se estableciere la concurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor calificado así por la DGA mediante resolución fundada.
|
|
|
|
|
MODIFICACIÓN Y TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO |
|
El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales:
1. Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.
La DGA y el Contratista podrán dar término anticipado al contrato, de común acuerdo entre ellos, cuando, a juicio de ambas partes, se hayan hecho presentes motivos que hagan imposible su cumplimiento y cuya solución no esté contemplada en el contrato. En este caso, no corresponderá pagar indemnización.
2. Incumplimiento grave o tardío de las obligaciones contraídas por el Contratista.
- Si el Contratista no destina personal en la cantidad y de la calidad indicada en su propuesta o recursos suficientes que, a juicio de la Dirección General de Aguas, ponga en peligro el poder llevar a cabo el trabajo en forma convenida.
- Si la DGA considera que el Contratista ha incurrido en negligencia, lo que se traduce en que la calidad del trabajo ejecutado no corresponde a lo estipulado en el contrato.
- Si existen causas graves imputables al Contratista que, a criterio de la DGA, impidan una correcta ejecución de los trabajos contratados.
- Si transgrede lo estipulado en las presentes Bases Administrativas y Técnicas y/o en el contrato o convenio que se suscriba, para la ejecución de la prestación de servicios.
3. La quiebra o el estado de notoria insolvencia del Contratista, a menos que se mejoren las cauciones entregadas, o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
4. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
5. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato.
Producidas cualquiera de las causales enumeradas (salvo aquellas indicadas en los números 1 y 4) u otras indicadas en los documentos del contrato, la DGA notificará por escrito al Contratista la causal del incumplimiento, fijándole un plazo perentorio para que lo solucione o corrija.
Si transcurrido este plazo el Contratista no ha solucionado o corregido la causal de incumplimiento, la DGA pondrá administrativamente término anticipado al contrato, procediéndose a su liquidación. En este caso, no corresponderá indemnizar al Contratista y se harán efectivas las garantías del contrato.
En caso de término anticipado, el Contratista deberá satisfacer íntegramente los servicios requeridos hasta antes de la notificación del referido término anticipado.
No obstante, todo lo descrito anteriormente, se deberá estar a lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de Compras.-
|
|
|
|
|
NORMAS DE TRABAJO |
|
Las actividades deberán ser ejecutadas por el Contratista en conformidad a las siguientes normas:
a) Normas Generales de Contratación, Remuneraciones y Cotizaciones Previsionales:
El personal que contrate el adjudicatario con motivo de la ejecución o durante la vigencia de esta contratación, no tendrá, en caso alguno, relación laboral ni vinculo de subordinación y/o dependencia y/o funcionario con la DGA, sino exclusivamente con el Contratista.
Sin perjuicio de lo anterior, y cada vez que la DGA así lo requiera, el Contratista estará obligado a informar respecto del estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a este último le corresponda respecto a sus trabajadores, como asimismo de igual tipo de obligaciones que tengan los subcontratistas con sus trabajadores. El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales deberá ser acreditado mediante certificados emitidos por la respectiva Inspección del Trabajo, o bien por aquellos medios idóneos reglamentados por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento. En caso que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dos últimos años, los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el Proveedor acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo del contrato. La DGA exigirá que el contratista proceda a dichos pagos y le presente los documentos que demuestren el total cumplimiento de la obligación.
El incumplimiento del Contratista de las obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores será estimado como incumplimiento grave y facultara a la DGA para poner término anticipado a la contratación. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley N° 20.123.
b) Confidencialidad de la Información:
El Contratista se obliga a respetar la confidencialidad de los antecedentes de los que tome conocimiento con ocasión del presente contrato, los que no podrá divulgar, en todo o en parte, durante o después de la vigencia del Contrato, sin previa autorización del Servicio. En caso contrario, la DGA se reserva el derecho de entablar las acciones judiciales correspondientes.
c) Cambios en el equipo de trabajo definido inicialmente en la oferta:
Si el Contratista desea efectuar cambios en el equipo de trabajo destinado a cumplir las obligaciones del contrato, deberá informar, justificar y solicitar la aprobación de los cambios a la inspección fiscal de la DGA, con una antelación no inferior a una semana.
El Contratista deberá identificar con su respectivo currículum a los trabajadores propuestos. La inspección fiscal aprobará o rechazará con antecedentes fundados la petición, dentro del plazo de 5 días hábiles de recepcionada la solicitud.
d) Subcontratación:
Los contratos para prestación de servicios personales se celebran en especial consideración de las personas naturales, personas jurídicas o empresarios individuales que prestarán el servicio, esto sin perjuicio de los reemplazos, sustituciones e incorporación de alguno de los trabajadores de la adjudicataria, lo que deberá ser aprobado previamente por la Inspección Fiscal.
Bajo ninguna circunstancia el Contratista podrá subcontratar o efectuar el traspaso, total o parcial, de las actividades contempladas en las presentes bases a un tercero. El incumplimiento de lo anterior, dará derecho a la DGA a hacer efectivas las garantías del contrato y poner término anticipado a éste, en forma inmediata, y sin indemnización alguna para el oferente.
e) Propiedad intelectual:
Toda la información que se maneje y los productos resultantes del presente trabajo serán de propiedad exclusiva de la DGA, de modo que su uso, administración, intervención o publicación le corresponde sólo a la DGA. Sin perjuicio de lo anterior, la Contratista tiene la obligación de ceder y garantizar la cesión de cualquier derecho de propiedad intelectual o industrial que diga relación con el trabajo desarrollado con objeto del presente convenio. Esta obligación subsistirá inclusive después de liquidado el contrato.
f) Responsabilidad por la información:
El Contratista será responsable por todos y cada uno de los antecedentes, cálculos, conclusiones, y en general, de todas las materias que forman parte del trabajo. En el caso de disolución de la empresa, las personas que actuaron como representante legal y jefe de proyecto en el contrato pertinente, asumirán esta responsabilidad, que se entenderá en su más amplia acepción.
|
|
|
|
|
PRORROGA DE PLAZOS |
|
Si el adjudicatario estimare necesario solicitar una prórroga en los plazos para la entrega de informes de etapa y/o informe final, deberá basar su solicitud ya sea por fuerza mayor o un atraso por parte del Servicio en la entrega de algún insumo básico para la realización de los trabajos. Esta solicitud deberá presentarse vía Oficina de Partes, dirigida al Inspector Fiscal, quien deberá aprobar o rechazar las justificaciones entregadas, enviando luego toda la documentación para que sea resuelto finalmente por el Director Regional de Aguas Región de La Araucanía.-
|
|
|
|
|
BASES TÉCNICAS ESPECIALES |
|
ART 1.-OBJETIVOS Y ALCANCES
Las presentes Bases Técnicas Especiales se refieren a la prestación denominada:” Construcción enrocado y mejoramiento acceso estación fluviometrica Rio Allipen en Los Laureles, Región de La Araucanía.-“
El detalle de las estaciones y su ubicación son las siguientes en coordenadas UTM WGS84 Huso 19: Estación Fluviometrica Rio Allipen en Los Laureles coordenadas UTM Este: 739,858 m y Norte: 5.678.764 m.-
Los trabajos se realizaran en la estación fluviometrica Rio Allipen en Los Laureles emplazada aprox. 60 metros aguas arriba del puente La Bastilla en la localidad de Los Laureles Comuna de Cunco.
El objetivo final es construir un enrocado que permita proteger de las crecidas la instalación de sensor y data logger de la estación fluviometrica y mejorar el acceso a la estación fluviometrica considerando movimiento de tierra , construcción de alcantarilla y construcción de portón acceso.-
ART.2 DETALLE DE PARTIDAS A REALIZAR.-
2.1. Estación Rio ALLIPEN EN LOS LAURELES.-
2.1.1.- Construcción Portón acceso estación fluviometrica en una dimensión de 5 metros de ancho y 2 metros de altura , los soportes serán 2 postes de pino impregnado de 4 x 4” , estructura en piezas de 2 x 4” pino impregnado con dos hojas de 2,50 metros cada una , todas las piezas de madera deberán ser pintadas con dos manos de carbonileum, las hojas no deberán presentar deformación y llevaran malla acma como refuerzo adosada a la estructura, todo lo cual será visado y aprobado por la ITO.-
2.1.2.- Se deberá realizar movimiento de tierra que permita ingresar vehículos a la estación fluviometrica para lo cual se deberá rebajar zona alta y rozar vegetación existente, todo lo cual será visado y aprobado en terreno por la ITO.-
2.1.3.- Se deberá construir alcantarilla en vertiente que llega al rio y permitirá pasar los vehículos al lugar de emplazamiento de la estación fluviometrica , esta alcantarilla tendrá 6 metros de largo , en tubo de cemento comprimido de 1,20 metros.-
2.1.4.- Previo a la construcción del enrocado de deberá colocar membrana de geotextil en la interfase del enrocado y el terreno a proteger, su ubicación y colocación deberá contar con la aprobación de la ITO, esta membrana deberá cumplir las características señaladas en el artículo N° 6 de estas Bases Técnicas Especiales.-
2.1.5.- Construir enrocado defensa sensor y data logger tipo espigon de 4 metros de altura y 2 metros de ancho, en forma de L, el cual se colocara y acomodara de acuerdo a la geometría del terreno, la cantidad a distribuir son 65 mts3, esta faena deberá ser visada y aprobada por la ITO , la roca deberá cumplir las características señaladas en el artículo N° 6 de estas Bases Técnicas Especiales.-
2.1.6.- Aseo final, limpieza y entrega.-
ART.3 INTERPRETACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANOS
Toda duda en la interpretación de las bases Técnicas , solo podrá ser aclarada por la Dirección Regional de Aguas de la Región de La Araucanía.
Cualquier anotación e indicación hecha en los planos y que no estén detalladas en estos y no anotadas en las especificaciones, se tomaran como anotadas y especificadas en ambos. En caso de diferencia entre los planos y las especificaciones, predominaran los planos. En los planos las cotas prevalecen sobre el dibujo y los planos de detalles sobre los generales.-
ART.4 SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA
El proveedor deberá suministrar, todo el material necesario para la ejecución de los trabajos, salvo aquellos que pudiesen estar señalados en las B.A.E. Asimismo ,el proveedor aportara toda la mano de obra y útiles que sean necesarios, incluyendo todas las leyes sociales, gastos generales, utilidades e imprevistos, elementos de prevención de riesgos, etc.-
Todos los elementos que suministre el proveedor serán nuevos y de calidad aceptada por la ITO.
Previo a la ejecución de las Obras, el proveedor deberá verificar en terreno la ubicación y replantear las dimensiones y cotas de todas las obras proyectadas. De existir cualquier diferencia importante con lo indicado en el proyecto, el contratista estará obligado a dar cuenta inmediatamente a la ITO de esta situación, la que se resolverá en conjunto con el mandante.-
Por parte del mandante se considera el suministro de patas de letreros, letreros institucionales y de advertencia de peligro.-
ART. 5 INSPECCION TECNICA DE LAS TRABAJOS (ITO)
La Dirección General de Aguas , Región de La Araucanía, será representada ante el proveedor por la Inspección Técnica de la Obra ( ITO), la que deberá entre otras funciones, formular todas las observaciones que le merezcan la ejecución de las faenas, la calidad de especificaciones del proyecto, verificar la correcta dimensión y ubicación de los elementos proyectados en su materialización de obra, hacer ensayar los elementos elaborados en la obra, verificar la protección de los materiales, equipos y demás elementos de la construcción, requerir el cumplimiento de las medidas de seguridad personal y de las instalaciones, controlar el cumplimiento de la programación de la obra y velar por el orden y limpieza de los terrenos y recintos de trabajo.
En consecuencia, la ITO, estará facultada, entre otras atribuciones, para rechazar materiales llegados a la obra que no cumplan las especificaciones pertinentes, suspender faenas cuando se compruebe incumplimiento de las obras, que se realicen en forma descuidada o prescritas, exigir ensayos especiales cuando a su juicio sean necesarios, a ordenar la paralización y eventualmente la demolición a costa del contratista, cuando no se hayan cumplido los requisitos específicos en resistencia, dimensiones, ubicación y calidad de los materiales y obras ejecutadas.
La ITO tendrá como responsabilidad velar que la construcción se efectué de acuerdo con las especificaciones técnicas y planos del proyecto.
No obstante la labor de control de la ITO, el Contratista será responsable de las deficiencias resultantes en aquellas obras construidas defectuosamente.
ART. 6 CONTROL DE CALIDAD
La membrana geotextil deberá cumplir las siguientes características técnicas:
Resistencia a la Tracción: valor mínimo 200 libras (ASTM D-4632).-
Rango de permeabilidad K; debe cumplirse que: Kgeotextil Ksuelo valor mínimo 0,01 a 0,80 cm/s (ASTM D-4491)
Elongación: valor mínimo 50% (ASTM D-4632)
Abertura aparente (A.O.S): valor minimo 0,10 a 0,50 mm (ASTM D-4751).-
La roca deberá ser suministrada en bloques de roca sana con aristas vivas , sin señales de meteorización , descomposición o grietas , no deberá verse afectada por el intemperismo , ni deberá fraccionarse al caer desde una altura similar a la de una tolva de camión, no deberá presentar trizaduras al momento de su colocación ni ser atacable o degradable por el agua. El peso específico de la roca deberá ser igual o superior a 2,6 Ton/m3. El peso específico deberá ser certificado por un laboratorio autorizado y presentado por el proveedor a la ITO.-
La relación del peso de la roca será la siguiente:
Peso mínimo: 0,45 peso promedio cantidad: hasta 10% en volumen.-
Peso máximo: 2,30 peso promedio cantidad: hasta 25% en volumen.-
ART. 8 LIMPIEZA Y DESPEJE DE LOS TERRENOS
Sera el adecuado para realizar el trabajo, el cual se realizara con la aprobación conjunta de la ITO y el dueño del predio.-
ART. 19 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.
Terminados los trabajos, se deberá efectuar una completa limpieza del lugar, dejándolo libre de escombros, basuras, desperdicios, etc. La ITO controlara especialmente el cumplimiento de esta partida.
Por ningún motivo se aceptara botar excedentes al rio, ya que alteraran las condiciones ambientales y de escurrimiento de las aguas.-
|
|
|
|