Ficha Licitación

Licitación ID: 1126922-12-LP23

Habilitación Eléctrica Escuela Modular San Andrés

Responsable de esta licitación: SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE, SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 16

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica	1 Global
Cod: 72102201	1 Global
OBRAS DE HABILITACIÓN ELÉCTRICA ESCUELA MODULAR SAN ANDRÉS DE TEGUALDA, COMUNA DE FRESIA” DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LLANQUIHUE

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

Habilitación Eléctrica Escuela Modular San Andrés

Estado:

Revocada

Descripción:

OBRAS DE HABILITACIÓN ELÉCTRICA ESCUELA MODULAR SAN ANDRÉS DE TEGUALDA, COMUNA DE FRESIA” DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LLANQUIHUE

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE

Unidad de compra:

SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE

R.U.T.:

62.000.800-1

Dirección:

Cristino Winkler 410

Comuna:

Frutillar

Región en que se genera la licitación:

Región de los Lagos

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 23-02-2023 15:01:00

Fecha de Publicación: 13-02-2023 10:27:37

Fecha inicio de preguntas: 14-02-2023 12:00:00

Fecha final de preguntas: 18-02-2023 20:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 20-02-2023 18:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 23-02-2023 15:05:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 23-02-2023 15:05:00

Fecha de Adjudicación: 28-03-2023 20:00:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

La visita a terreno de carácter obligatorio se realizará en el ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL MODULAR ubicado en Tegualda S/N, comuna de Fresia , además sus coordenadas geográficas son las siguientes: -41.032747532319924, -73.40928958818542 15-02-2023 12:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Ver punto 7.6.1 "Antecedentes Administrativos" de las bases administrativas de licitación

Documentos Técnicos

1.- Ver punto 7.6.2 "Antecedentes Técnicos/Económicos" de las bases administrativas de licitación

Documentos Económicos

1.- Ver punto 7.6.2 Antecedentes Técnicos/Económicos" de las bases administrativas de licitación

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Experiencia del Oferente	Ver punto 9.3 letra b) "Experiencia del Oferente (30%)" de las bases administrativas de licitación	30%
2 Cumplimiento Requisitos Formales	Ver punto 9.3 letra d) "Cumplimiento Requisitos Formales (5%)" de las bases administrativas de licitación	5%
3 Oferta Económica	Ver punto 9.3 letra a) "Oferta Económica (40%)" de las bases administrativas de licitación	40%
4 Plazo de Ejecución	Ver punto 9.3 letra c) "Plazo Ejecución (25%)" de las bases administrativas de licitación	25%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	No hay información



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	Eduardo García Medina
e-mail de responsable de pago:	eduardo.garcia@slepllanquihue.cl

Nombre de responsable de contrato:	Héctor Jorquera Salgado
e-mail de responsable de contrato:	hector.jorquera@slepllanquihue.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-65-2333859-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	Servicio Local de Educación Pública de Llanquihue
Fecha de vencimiento:	24-05-2023
Monto:	100000 Peso Chileno

Descripción:	Ver Punto 7.7 "Garantía Seriedad de la Oferta" de las Bases Administrativas de Licitación

Glosa:	OBRAS DE HABILITACIÓN ELÉCTRICA ESCUELA MODULAR SAN ANDRÉS DE TEGUALDA, COMUNA DE FRESIA” DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LLANQUIHUE, ID Nº1126922-12-LP23

Forma y oportunidad de restitución:	Ver Punto 7.7.3 "Devolución de la Garantía de Seriedad de la Oferta" de las Bases Administrativas de Licitación

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Servicio Local de Educación Pública de Llanquihue
Fecha de vencimiento:	10-10-2023
Monto:	5 %

Descripción:	Ver punto 10. "GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES" de las Bases Administrativas de licitación.

Glosa:	EN GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES SOCIALES Y EVENTUALES MULTAS DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE OBRAS DE HABILITACIÓN ELÉCTRICA ESCUELA MODULAR SAN ANDRÉS DE TEGUALDA, COMUNA DE FRESIA” DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LLANQUIHUE, ID N°1126922-12-LP23 y las obligaciones que ordena el artículo 11 de la Ley N°19.886", o similar

Forma y oportunidad de restitución:	Ver punto 10.3 "Devolución de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y Obligaciones Laborales" de las Bases Administrativas de licitación.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

El Servicio Local de Educación Pública de Llanquihue deberá dejar sin efecto la Adjudicación y disponer la readjudicación de esta licitación al siguiente proponente mejor calificado, o declarar desierta la licitación, si las ofertas presentadas no son convenientes a los intereses de este órgano de la administración del estado, si concurre alguno de los siguientes casos: a Si el Adjudicatario no se inscriba en forma oportuna en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado. b Si el Adjudicatario se niega a cumplir con su oferta, y no acepta la Orden de Compra correspondiente, será responsable por el incumplimiento, de conformidad a lo establecido en la Ley de Compras y su Reglamento. c Si el Adjudicatario no suscribiere el Contrato, por causas que le sean imputables, dentro del plazo contemplado en el cronograma establecido en el punto 6.1 de estas Bases Administrativas. d Si el Adjudicatario omitiere antecedentes contemplados en el punto 11.2 de las presentes Bases de Licitación. En caso de que se proceda a adjudicar al Oferente que corresponda de acuerdo con el orden establecido en el acta de evaluación, para concurrir a la celebración del Contrato, este deberá hacer entrega del documento bancario de Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y Obligaciones Laborales, y de la documentación correspondiente de acuerdo a lo señalado en el punto 11.2 de las Bases Administrativas, antes de la suscripción del Contrato. La declaración de readjudicación será hecha a través del portal www.mercadopublico.cl. El nuevo Adjudicatario será el Proveedor que ocupe el segundo lugar en la evolución del proceso en los términos estipulados en estas Bases de Licitación, siempre y cuando se mantenga las mismas condiciones realizadas en la propuesta pública, en caso contrario se declarará desierta la licitación y se realizará un nuevo proceso licitatorio.

18. PACTO DE INTEGRIDAD.

El Oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, y acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo. Especialmente, el Oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presente Bases de Licitación.

19. FIJACIÓN DE DOMICILIO.

Para los efectos de la presente licitación y suscripción del contrato respectivo, se fija domicilio en la comuna de Frutillar.

20. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y LEGISLACIÓN APLICABLE.

La presente licitación celebrada por el Servicio Local se regirá por las leyes de la República de Chile. Cualquier desacuerdo que no sea posible de resolver entre las partes, podrá ser sometido a los Tribunales Ordinarios de Justicia de la comuna de Puerto Varas.

Subir