Ficha Licitación

Licitación ID: 1197594-10-LE22

Mantención y reparación Edificios Educacionales

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 0

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Instalación o reparación de paredes	1 Global
Cod: 72101607	1 Global
Realizar mantenimiento y reparaciones varias en el ambito de infraestructura de la Escuela Hernán Merino Correa, incluyendo al Módulo de Atenciones Odontologicas y Liceo Bicentenario Austral Lord Cochrane Incluyendo al internado del establecimiento

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

Mantención y reparación Edificios Educacionales

Estado:

Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)

Descripción:

Realizar mantenimiento y reparaciones varias en el ámbito de infraestructura de la Escuela Hernán Merino Correa, incluyendo al Módulo de Atenciones Odontológicas y Liceo Austral Lord Cochrane.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Contrato

Se requerirá suscripción de contrato

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE

Unidad de compra:

SECPLA

R.U.T.:

69.254.500-1

Dirección:

SAN VALENTIN 330

Comuna:

Cochrane

Región en que se genera la licitación:

Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 21-02-2022 15:00:00

Fecha de Publicación: 11-02-2022 15:46:45

Fecha inicio de preguntas: 11-02-2022 17:35:00

Fecha final de preguntas: 17-02-2022 17:30:00

Fecha de publicación de respuestas: 18-02-2022 17:31:00

Fecha de acto de apertura técnica: 21-02-2022 15:05:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 21-02-2022 15:05:00

Fecha de Adjudicación: 28-02-2022 17:30:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

VISITA A TERRENO 15-02-2022 9:30:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS

2.- VISITA A TERRENO

Documentos Técnicos

1.- ANEXOS

2.- LAMINA

Documentos Económicos

1.- PRESUPUESTO

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Experiencia de los Oferentes	6 obras o mas 30% 3 a 5 obras 27% 1 a 2 obras 21% 0 obras 15% Se contará como experiencia, el número de obras públicas o privadas chilenas que el oferente haya ejecutado y que cuenten con recepción final o definitiva, o en su defecto un certificado o carta emitida por el mandante que acredite la correcta ejecución de las obras, monto y año.	30%
2 Condiciones de empleo y remuneración	3 personas o mas De 1 a 2 personas ninguna se considerará a las personas empleadas para la materialización de la obra que tengan domicilio en la comuna de Cochrane, y que el contratista se compromete a tener contratadas durante las distintas etapas de la obra. Se sugiere considerar personas registradas en la OMIL. Si el contratista es un trabajador de la Obra debe considerarse además en la lista de personas empleadas por la empresa para poder contabilizarlo en el criterio de evaluación. La comisión obtendrá este valor desde el Anexo Nº6 El contratista adjudicado deberá presentar a la ITO un listado con el número de personas coincidente con lo declarado en el anexo Nº6 para hacer efectivo cada estado de pago.	20%
3 Cumplimiento de los requisitos	Presenta 100% documentos solicitados 20% Presenta 54% documentos solicitados 14% Presenta menos del 54% documentos solicitados Oferta fuera de bases	20%
4 Otras Materias de Alto Impacto Social	Proveedor con residencia de la comuna de Cochrane 20% Proveedor con residencia en alguna comuna de la región de Aysén, pero no en Cochrane 10% Proveedor con residencia fuera de la región de Aysén 2% Se verificará mediante la información de Mercado Público, E-Rut del Sll e Identificación del oferente. De no coincidir dicha información o faltar uno de los documentos de verificación el puntaje será cero	20%
5 Precio	PND=(precio min. ofertado x 100) Precio oferente	10%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	DAEM



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	5 Semanas

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	JUANITA MUÑOZ
e-mail de responsable de pago:	JUANITA.MUNOZ@MUNICOCHRANE.CL

Nombre de responsable de contrato:	JORGE CALDERON NUÑEZ
e-mail de responsable de contrato:	JORGE.CALDERON@MUNICOCHRANE.CL
Teléfono de responsable del contrato:	56-67-2522115-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COCHRANE
Fecha de vencimiento:	11-03-2022
Monto:	100000 Peso Chileno

Descripción:	La seriedad de la oferta se garantizará mediante la presentación de un documento bancario pagadero a la vista y de carácter irrevocable, que deberá ser extendido a nombre de ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COCHRANE, RUT: 69.254.500-1, por la suma de $100.000 (Cien mil pesos) con una vigencia mínima de 35 días corridos a contar de la fecha de cierre de las ofertas en el Portal www.mercadopúblico.cl. Deberá entregarse físicamente en la oficina de partes de la Municipalidad de Cochrane, antes de la fecha y hora del cierre de recepción de ofertas, en un sobre cerrado y caratulado de la siguiente forma: “GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA” PROPUESTA: ID XXXX-XX-XXXX OFERENTE: Empresa XXXXXXX ______ Firma ______

Glosa:	La glosa para la emisión de este instrumento de garantía será: Para garantizar la seriedad de la oferta “MANTENCIÓN Y REPARACION DE EDIFICIOS EDUCACIONALES”

Forma y oportunidad de restitución:	En primera instancia se devolverán las garantías a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido rechazadas en el acto de apertura, en un plazo no superior a 10 días hábiles contados desde la fecha de apertura. Para aquellos proponentes cuyas ofertas pasen a la etapa de evaluación, sus garantías serán devueltas en el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la fecha de adjudicación. Para el caso del oferente que resulte adjudicado, tendrá como condición de devolución, la previa entrega de la garantía de fiel cumplimiento de contrato al momento de la firma del contrato. El mandante tendrá derecho a hacer efectivo el documento bancario por seriedad de la oferta en caso que el proponente adjudicado no se presentare a firmar el contrato dentro del plazo definido para la firma del contrato a partir de su adjudicación. Será obligación del oferente mantener vigente el documento bancario, si este venciera antes de que se pronuncie la Municipalidad respecto de la adjudicación de la propuesta o antes de los plazos estipulados para su devolución. Esto considerando que es la unidad técnica quién analizará las propuestas recibidas y el Alcalde quien autorizará la adjudicación.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COCHRANE
Fecha de vencimiento:	08-06-2022
Monto:	5 %

Descripción:	Al momento de firmar el contrato, el adjudicado deberá entregar en la Oficina de Partes Municipal, una Garantía por un 5% del valor del contrato, para caucionar el fiel cumplimiento del contrato, a nombre de ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COCRHRANE, RUT: 69.254.500-1, tomada por el propio oferente o su representante legal. La garantía deberá tener una vigencia por el plazo de la vigencia del contrato más 60 días hábiles a contar del término del mismo.

Glosa:	La glosa para la emisión de este instrumento de garantía será: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato “MANTENCIÓN Y REPARACION DE EDIFICIOS EDUCACIONALES”

Forma y oportunidad de restitución:	La garantía será devuelta al contratista a su solicitud, previa presentación de la garantía, para caucionar la correcta ejecución de las obras, una vez que se haya dado término a la ejecución de la misma y recibido conforme sin observaciones. En caso de aumento de obras, esta garantía deberá ser renovada de acuerdo al nuevo monto del contrato y en caso de ampliación de plazo, la garantía deberá ser reemplazada por otra, de acuerdo al nuevo plazo contractual, más 60 días hábiles. Sólo en la situación de aumento de obras sin ampliación de plazo, el contratista puede presentar una garantía adicional por el 5% de dicho aumento.

Otras Garantías

Beneficiario:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COCHRANE
Fecha de vencimiento:	11-04-2023
Monto:	5 %

Descripción:	Para caucionar la correcta ejecución de las obras, el contratista deberá presentar un instrumento financiero pagadero a la vista y de carácter irrevocable, extendida a nombre de la MUNICIPALIDAD DE COCHRANE, RUT: 69.254.500-1, por el 5% del precio del contrato en pesos chilenos, una vez que ellas estén ejecutadas y como requisito previo a la cancelación total de la obra.

Glosa:	La glosa para la emisión de este instrumento de garantía será: Para garantizar la correcta ejecución de la obra “MANTENCIÓN Y REPARACION DE EDIFICIOS EDUCACIONALES”

Forma y oportunidad de restitución:	En caso de existir obras de urbanización que deban ser garantizados ante los servicios pertinentes, dichas garantías se descontaran de la garantía de correcta ejecución, de tal modo de no duplicar la garantía sobre dicha obra, situación que se deberá verificar solicitando una copia de la garantía del servicio correspondiente. La garantía por correcta ejecución de las obras tendrá un plazo de validez de 1 año desde la fecha del acta de recepción provisoria de la obra, transcurrido este plazo y previa verificación por la unidad técnica del buen estado de conservación de las obras, la garantía le será devuelta al contratista a su solicitud, sin perjuicio del plazo de responsabilidad del contratista por 5 años, a que se refiere el Código Civil, artículo 2003, inciso 3.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

La Municipalidad de Cochrane podrá en caso de que el oferente adjudicado no firme contrato, no haga entrega de la garantía por fiel cumplimiento del contrato, no acepte la orden de compra, no cumpla con los requisitos para contratar establecidos en las presentes bases, se desistiera de su oferta o sea inhábil para contratar de acuerdo con los términos de la Ley 19.886 y su Reglamento, podrá readjudicar al oferente, que le siga en puntaje de acuerdo a la evaluación de las propuestas y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del municipio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

En caso de empates entre dos o más oferentes se dará preferencia al oferente que obtenga el mayor puntaje en el criterio EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, posteriormente prevalecerá OFERTA ECONOMICA, y si el empate aún prevalece se resolverá de acuerdo al criterio MANO DE OBRA COMUAL, y si el empate aún prevalece se resolverá de acuerdo al criterio CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS y si persiste el empate se dará preferencia al oferente que haya ingresado su oferta primero al portal Mercado Publico.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir