Licitación ID: 1214102-47-LQ25
PROYECTO PRAPS REHABILITACION INTEGRAL
Responsable de esta licitación: CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 42
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
PROYECTO PRAPS REHABILITACION INTEGRAL  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
PROYECTO PRAPS REHABILITACION INTEGRAL
Estado:
Adjudicada
Descripción:
La presente licitación pública tiene como objeto la ejecución de obras consistentes en la construcción del Proyecto PRAPS Rehabilitación Integral, conforme las especificaciones técnicas y las bases administrativas.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Dos Etapas
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL
Unidad de compra:
Adquisiciones
R.U.T.:
70.835.200-4
Dirección:
los ediles N° 717
Comuna:
Estación Central
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 06-11-2025 15:00:00
Fecha de Publicación: 30-09-2025 12:20:00
Fecha inicio de preguntas: 30-09-2025 19:00:00
Fecha final de preguntas: 10-10-2025 22:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 17-10-2025 18:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 06-11-2025 15:30:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 11-11-2025 15:30:00
Fecha de Adjudicación: 21-11-2025 15:23:23
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
VISITA A TERRENO SEGÚN ARTÍCULO N° 6 08-10-2025 10:00:00
VISITA A TERRENO SEGÚN ARTÍCULO N° 6 09-10-2025 10:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- ANEXOS ADMINISTRATIVOS
Documentos Técnicos
1.- ANEXOS TECNICOS
 
Documentos Económicos
1.- ANEXOS ECONOMICOS
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 REMUNERACION AL PERSONAL DE LA OBRA Puntaje = ((Sueldo Ofertado - Sueldo Mínimo Legal) / (Sueldo Mayor Ofertado - Sueldo Mínimo Legal)) * 0,05 5%
2 PLAZO DE EJECUCION Puntaje = ((Plazo de Ejecución mínimo ofertado) / (Plazo de Ejecución a ser evaluado) * 100) * 0,05 5%
3 PROGRAMA DE INTEGRIDAD Puntaje = Puntaje obtenido x 0,05 5%
4 OFERTA ECONOMICA Puntaje = ((Precio mínimo ofertado/precio ofertado) x 100) x 0,85 85%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: SEGUN CDP
Monto Total Estimado: 335000000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: PAMELA LEYTON
e-mail de responsable de pago: pleyton@codep.cl
Nombre de responsable de contrato: FRANCISCA CANALES
e-mail de responsable de contrato: fcanales@codep.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-22-2640549-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL
Fecha de vencimiento: 27-07-2026
Monto: 5 %
Descripción: No hay información
Glosa: Para garantizar el Fiel Cumplimiento de Contrato de la propuesta pública “PROYECTO PRAPS REHABILITACIÓN INTEGRAL + ID”
Forma y oportunidad de restitución: Cumplido íntegramente el contrato, a satisfacción del mandante, el adjudicatario podrá solicitar por escrito la devolución de esta garantía. En el evento que no se efectúe esta solicitud de devolución, la CODEP no tendrá responsabilidad alguna respecto a esta caución. Una vez realizada la solicitud, la garantía será restituida a través de correo certificado al domicilio del adjudicatario. Adjudicatario estará facultado para solicitar la restitución de esta garantía, una vez recepcionada conforme y sin observaciones la obra encargada y previa entrega de la garantía por concepto de correcta ejecución de la obra, según articulo 10.4
    Otras Garantías
Beneficiario: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL
Fecha de vencimiento: 27-04-2026
Monto: 100 %
Descripción: GARANTIA POR ANTICIPO
Glosa: Para garantizar el adecuado y correcto uso del anticipo del Contrato de la licitación pública “PROYECTO PRAPS REHABILITACIÓN INTEGRAL + ID”
Forma y oportunidad de restitución: Cumplido íntegramente a satisfacción del mandante, el contratista podrá solicitar por escrito la devolución de esta garantía. En el evento que no se efectúe esta solicitud de devolución, la CODEP no tendrá responsabilidad alguna respecto a esta caución. Una vez realizada la solicitud, la garantía será restituida dentro del plazo de 10 días hábiles constados desde la recepción conforme por parte del Inspector Técnico de la Obra de los trabajos caucionados.
   
Beneficiario: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL
Fecha de vencimiento: 27-04-2027
Monto: 5 %
Descripción: GARANTIA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA
Glosa: Garantía por la correcta ejecución de las obras denominadas “PROYECTO PRAPS REHABILITACIÓN INTEGRAL + ID”
Forma y oportunidad de restitución: Cumplido íntegramente a satisfacción del mandante, el contratista podrá solicitar por escrito la devolución de esta garantía. En el evento que no se efectúe esta solicitud de devolución, la CODEP no tendrá responsabilidad alguna respecto a esta caución. La garantía será restituida al adjudicatario una vez realizada la recepción final. Lo anterior, sin perjuicio del plazo legal de responsabilidad civil de 5 años que establece el artículo 2003 del Código Civil u otros plazos previstos por el ordenamiento jurídico vigente.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates
ARTICULO N° 15
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación
ARTICULO N° 19
Pacto de integridad
ARTICULO N° 35
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.