|
Pacto de integridad |
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
|
|
|
|
GARANTIA POR ANTICIPO |
|
Con el objeto de asegurar la utilización de los recursos asignados y en virtud de lo dispuesto en el Artículo 73 del reglamento de compras públicas y lo establecido Artículo 12, Decreto Ley Nº 1.263/1975 y sus modificaciones, de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, que señala… “Las cuentas del ejercicio presupuestario quedarán cerradas al 31 de diciembre de cada año.” Independiente del plazo de entrega ofertado, el pago al proveedor adjudicado, por el monto de la adjudicación, podrá efectuarse en forma anticipada, con posterioridad a la presentación de la Factura y una Garantía de Anticipo por el 100% de los recursos anticipados. La garantía por Anticipo debe ser cualquier instrumento financiero pagadero a la vista y de carácter irrevocable, que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva, como, por ejemplo, Boleta de Garantía Bancaria, Vale Vista o Certificado de Fianza, pagadero a primer requerimiento. En el caso de Póliza de Garantía, deberá acreditar el pago oportuno de la prima. En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley Nº 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma. Esta garantía será tomada a nombre del beneficiario indicado en las Bases con una vigencia mínima de 80 (ochenta) días hábiles posterior a la fecha estimativa de recepción definitiva. La glosa de la garantía será: “Para garantizar el pago anticipado según orden de compra ID 1237328-20-LP23” En el caso que el instrumento financiero no permita la inclusión de glosa en este, el proveedor deberá consignar en documento anexo que la garantía fue tomada a nombre del beneficiario indicado en las Bases Administrativas, indicando el nombre del tomador. La garantía por anticipo se devolverá una vez realizada la Recepción Definitiva del producto(s) adquirido, en un plazo máximo de 15 (quince) días hábiles. Esta garantía se hará efectiva por alguna de las causales descritas en numeral 15 Pago anticipado, según el procedimiento establecido en el numeral 26. Multas y sanciones, de las presentes Bases
|
|
|
|
|
PLAZO DE ENTREGA DE ENTREGA |
|
Entrega de los medicamentos e insumos regirán desde el tiempo desde la aceptación de la orden de compra en el portal de www.mercadopublico.cl con un plazo de hasta 15 dias corridos como máximo para su entrega y su respectivo contrato si procede; en el caso que se produjeren atrasos parciales ocasionados por fuerza mayor o por caso fortuito, el proveedor deberá presentar al Departamento de Adquisiciones, su justificación por escrito antes de que transcurran 2 (dos) días corridos desde que se hayan producido; pasado este periodo no se aceptará justificación alguna.
El Departamento de Adquisiciones estudiará las razones invocadas por el contratista para justificar el atraso y resolverá la aceptación o el rechazo de la ampliación del plazo de ejecución de los servicios. No se aceptarán ampliaciones de plazo que no estén debidamente justificadas y aprobadas por este Departamento. La ampliación de plazo implica la modificación de contrato, el cual deberá aprobarse por el correspondiente acto administrativo.
|
|
|
|
|
PLAZO DE ENTREGA DE ENTREGA |
|
Entrega de los medicamentos e insumos regirán desde el tiempo desde la aceptación de la orden de compra en el portal de www.mercadopublico.cl con un plazo de hasta 15 dias corridos como máximo para su entrega y su respectivo contrato si procede; en el caso que se produjeren atrasos parciales ocasionados por fuerza mayor o por caso fortuito, el proveedor deberá presentar al Departamento de Adquisiciones, su justificación por escrito antes de que transcurran 2 (dos) días corridos desde que se hayan producido; pasado este periodo no se aceptará justificación alguna.
El Departamento de Adquisiciones estudiará las razones invocadas por el contratista para justificar el atraso y resolverá la aceptación o el rechazo de la ampliación del plazo de ejecución de los servicios. No se aceptarán ampliaciones de plazo que no estén debidamente justificadas y aprobadas por este Departamento. La ampliación de plazo implica la modificación de contrato, el cual deberá aprobarse por el correspondiente acto administrativo.
|
|
|
|
|
PAGO ANTICIPADO |
|
Independiente del plazo de entrega ofertado y de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 del Decreto 250 del año 2004, se podrá efectuar el pago al proveedor en forma anticipada, por el monto de la adjudicación, luego de la presentación de la Factura y una Garantía por Anticipo, según las características definidas en el Numeral 8.1 de estas bases. La garantía indicada anteriormente será devuelta una vez realizada la Recepción Definitiva de el o los bienes adjudicados, por la Unidad beneficiaria y el Servicio de Salud Magallanes. Será causal de cobro de esta garantía: a) La no entrega de los bienes adjudicados dentro de plazo ofertado, lo que será debidamente informado por la Unidad Técnica. b) Entrega de bienes con características diferentes a la oferta presentada y adjudicada, respaldado con el respectivo informe de la Unidad Técnica. Lo anterior será ejecutado, sin perjuicio del cobro de las restantes garantías que consten en el proceso
|
|
|
|
|
26. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MULTA |
|
Sin prejuicio de la Garantía de fiel cumplimiento de contrato, si el oferente adjudicado no cumple con la entrega del servicio por razones no atribuibles a la Corporación Municipal de Punta Arenas, la institución tiene la facultad de aplicar, una multa equivalente 2,5% del valor neto del servicio.
Toda otra contravención a las estipulaciones establecidas en estas bases y el correspondiente contrato.
Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el oferente adjudicado podrá solicitar a la Secretaria General de la Corporación Municipal de Punta Arenas, por escrito y antes de los vencimientos de los plazos convenidos, una prórroga de plazo para la entrega del servicio, la que, a su juicio exclusivo, podrá rechazarla o aceptarla en forma total o parcial mediante la dictación de una Resolución que así lo disponga.
Cuando la suma de las multas exceda las 10 ejecutoriadas, se procederá a poner término al contrato y a hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato.
La Corporación Municipal de Punta Arenas, a través de la Dirección de planificación y Proyectos y departamento Jurídico, conferirá traslado al oferente mediante correo electrónico, a fin de notificarle de los incumplimientos contractuales en que hubiese incurrido y generar un eventual proceso sancionatorio en su contra, con el objeto que pueda manifestar las alegaciones y descargos que estime pertinentes, antes de dictar la respectiva resolución administrativa. Lo anterior, en cumplimiento del principio de contradictoriedad, recogido por el artículo 79 Ter del Reglamento de la Ley N°19.886.
El procedimiento descrito precedentemente, se formalizará a través de correo electrónico y Oficio Ordinario a las direcciones que el oferente haya registrado en el Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública, a través de la plataforma www.mercadopublico.cl, siendo de su exclusiva responsabilidad mantener los datos actualizados en dicha plataforma.
No obstante, lo anterior, se hace presente que el acto administrativo sancionatorio propiamente tal y que impone la multa, será notificado a la empresa de conformidad al artículo 46 de la Ley N°19.880, esto es, mediante carta certificada.
A contar de la notificación de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes.
Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictará la respectiva Resolución o Acto Administrativo aplicando la multa.
Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrá un plazo de hasta treinta días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante resolución o acto administrativo, lo que se notificará al adjudicatario, por carta certificada.
Las multas se cursarán a través de una resolución, la cual, en todo evento, deberá estar debidamente fundada. Sin perjuicio de lo anterior, el oferente podrá disponer del mecanismo de impugnación contemplado en el artículo 59 de la Ley N°19.880.
Las multas se cargarán a la factura de pago correspondiente.
Las notificaciones por carta certificada, se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción, en la oficina de Correos que corresponda
|
|
|
|
|
CESION DE FACTURA |
|
El contratista no podrá vender, ceder, transferir o traspasar en forma alguna, ni total ni parcialmente, sus derechos y obligaciones convenidos en este contrato, ni constituir sobre este, prendas, prohibiciones, garantías ni ningún otro tipo de gravámenes, sin el consentimiento expreso de la CORMUPA.
Lo anterior se entenderá que el contratista no podrá ceder en créditos (expresamente su factorización) expresados en las facturas que emita a la CORMUPA relacionadas con el presente contrato, de conformidad a las disposiciones de la Ley N°19.983.
|
|
|
|