|
Pacto de integridad |
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
|
|
|
|
ESPECIFICACIONES TECNICAS |
|
REVISAR ESPECIFICACIONES EN INFORME TÉCNICO DE SOLICITUD DE COMPRA PARA OBTENER MAYORES DETALLES DE LO SOLICITADO
|
|
|
|
|
PLAZO DE ENTREGA DE ENTREGA DE LOS INSUMOS |
|
Entrega de los equipos y/o equipamiento regirán desde el tiempo desde la aceptación de la orden de compra y su respectivo contrato si procede; en el caso que se produjeren atrasos parciales ocasionados por fuerza mayor o por caso fortuito, el proveedor deberá presentar al Departamento de Adquisiciones, su justificación por escrito antes de que transcurran 2 (dos) días corridos desde que se hayan producido; pasado este periodo no se aceptará justificación alguna.
El Departamento de Adquisiciones estudiará las razones invocadas por el contratista para justificar el atraso y resolverá la aceptación o el rechazo de la ampliación del plazo de ejecución de los servicios. No se aceptarán ampliaciones de plazo que no estén debidamente justificadas y aprobadas por este Departamento.
La ampliación de plazo implica la modificación de contrato, el cual deberá aprobarse por el correspondiente acto administrativo.
|
|
|
|
|
VALIDEZ DE LA OFERTA |
|
a los proponentes la prórroga de sus ofertas. Los proponentes podrán ratificar sus ofertas o desistirse de ellas, formalizando su decisión mediante comunicación escrita dirigida a la Corporación Municipal.
|
|
|
|
|
PAGO |
|
La Corporación Municipal de Punta Arenas, cancelará al oferente adjudicado en un plazo no superior a 30 días de recepcionadas las facturas correspondientes, de los equipos y/o equipamiento con recepción conforme, de los refrentes del programa solicitado.
Las facturas electrónicas y los adjuntos mencionados deberán ser entregados de forma presencial en la Oficina del Área de Salud, calle Almirante Juan José Latorre con 21 de mayo y así también enviada por vía correo electrónico a los siguientes emails adquisiciones1.salud@cormupa.cl; adquisiciones2.salud@cormupa.cl; adquisiciones3.salud@cormupa.cl.
La Corporación Municipal de Punta Arenas, podrá efectuar el pago vía transferencia de fondos en cuenta corriente, para lo cual el oferente deberá entregar, junto con la factura original, la cuarta copia cedible, en las Oficinas de Partes de Corporación Municipal de Punta Arenas, además de señalar el número de cuenta corriente, el banco, razón social, Rut y el correo electrónico.
El documento tributario que presente el oferente a pago, deberá llevar consignado el número de la Orden de Compra respectiva y la Firma del director del establecimiento.
El oferente no podrá vender, ceder, transferir o traspasar en forma alguna, ni total ni parcialmente, sus derechos y obligaciones convenidos en este contrato, ni constituir sobre este, prendas, prohibiciones, garantías ni ningún otro tipo de gravámenes, sin el consentimiento expreso de la Corporación Municipal de Punta Arenas.
Lo anterior se entenderá que el oferente no podrá ceder en créditos (expresamente su factorización) expresados en las facturas que emita a la Corporación Municipal de Punta Arenas, relacionadas con el presente contrato, de conformidad a las disposiciones de la Ley N°19.983. La Corporación Municipal de Punta Arenas no entregará anticipos de ninguna especie.
|
|
|
|
|
RECHAZO DE FACTURAS |
|
La Corporación Municipal de Punta Arenas procederá al rechazo de la factura electrónica mediante la Plataforma www.sii.cl, cuando se presente alguna de las siguientes causales:
1) En caso de que la factura no señale claramente en su glosa el número de ID de la orden de compra a la que corresponde y/o la descripción del servicio solicitado.
2) Por facturas mal extendidas en relación a su contenido respecto de lo consignado en la orden de compra respectiva.
3) Por no contener la información solicitada en el Punto “Facturación”, de las presentes Bases Administrativas.
4) Por no acompañar certificado de recepción conforme.
|
|
|
|
|
CONSULTAS Y ACLARACIONES |
|
Los interesados podrán formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases Administrativas y Bases Técnicas solamente a través del foro electrónico, que se canalizará en el sitio www.mercadopublico.cl estas fechas se colocarán en conocimiento de todos los oferentes interesados a través del mismo sitio, sin indicar el autor de las mismas.
Las respuestas y aclaraciones a dichas bases y especificaciones se efectuarán en el mismo sitio web, a través del foro de consultas en la fecha publicada en el sitio www.mercadopublico.cl. Para todos los efectos legales, las respuestas y aclaraciones se entenderán que formarán parte integrante de las Bases Administrativas y/o Bases Técnicas de esta licitación.
Las Bases Administrativas y Bases Técnicas podrán ser modificadas previa dictación de una resolución fundada, antes del cierre de la recepción de las ofertas, para cuyo efecto, se publicarán dichas modificaciones en el sitio www.mercadopublico.cl, y se considerará un plazo prudencial para que los oferentes interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones.
|
|
|
|
|
MODIFICACIONES A LAS BASES |
|
Hasta 24 horas antes del cierre de recepción de ofertas, la Corporación Municipal podrá introducir modificaciones por resolución fundada a los documentos de licitación a través del portal electrónico www.mercadopublico.cl, si estima que ello resulta esencial para el correcto desarrollo del proceso licitatorio. En caso de que lo anterior ocurra, la Corporación deberá cambiar la fecha de cierre de recepción de ofertas, otorgando un plazo prudencial a los oferentes para que puedan conocer y adecuar sus ofertas a las modificaciones introducidas, lo cual será informado a través de correo electrónico junto con las modificaciones, una vez que el acto administrativo que las apruebe se encuentre totalmente tramitado.
|
|
|
|
|
ADJUDICACIÓN |
|
La entidad licitante podrá declarar inadmisibles cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases de licitación, sin perjuicio de la facultad para solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales de acuerdo con lo establecido en la normativa de compras públicas y en las presentes bases.
La entidad licitante declarará desierta la licitación cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten convenientes a los intereses de la Institución. Dichas declaraciones deberán materializarse a través de la dictación de una resolución fundada.
La Corporación Municipal de Punta Arenas, aceptará la propuesta más ventajosa, considerando los criterios de evaluación con sus correspondientes puntajes, establecidos en las presentes Bases Administrativas.
La Corporación Municipal de Punta Arenas, no estará obligada a adjudicar al proponente cuya oferta económica sea la de menor valor.
En caso de ocurrir un empate en la evaluación entre uno o más oferentes se dirimirá considerando aquella oferta que se presenta mejor evaluada en OFERTA TÉCNICA. De persistir el empate, serán consideradas las ofertas para adjudicación con mejor evaluación en OFERTA ECONÓMICA, de persistir el empate serán consideradas las ofertas para adjudicación con mejor evaluación en PLAZO DE ENTREGA, y por último CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS, en ese orden sucesivo. De continuar aún el empate, se declarará desierta la licitación.
En caso de que el adjudicado en primer lugar no de cumplimiento a los requerimientos para contratar, se podrá adjudicar al siguiente oferente mejor evaluado o declarar desierta la licitación si no se presentaren más oferentes o si las ofertas presentadas no fueren convenientes a los intereses de la institución.
La adjudicación se materializará a través de una Resolución Interna de la Secretaria General de la Corporación Municipal de Punta Arenas, basado en el acta e informe de la comisión de evaluación de la propuesta.
|
|
|
|
|
RE ADJUDICACIÓN |
|
Si el oferente adjudicado desistiere de firmar el contrato en los plazos estipulados, o no cumpliese con las demás condiciones y requisitos establecidos en las Bases para la suscripción o aceptación de los referidos documentos, o no entregase la garantía de fiel cumplimiento del contrato, cuando proceda, en los plazos establecidos, o no se habilite en el Registro Electrónico de proveedores, la entidad licitante podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original, adjudicar la licitación al oferente que le seguía en puntaje, dentro del plazo de 15 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original.
Asimismo, en caso de existir un error involuntario en la evaluación administrativa o técnica de las ofertas, el cual sea conocido antes de la suscripción del contrato, el Servicio estará facultado para readjudicar la licitación al oferente adecuado, conforme a la correcta aplicación de los criterios de evaluación.
La declaración de readjudicación será hecha a través del portal www.mercadopublico.cl y el nuevo adjudicado será el oferente que ocupe el segundo lugar en la nueva evaluación del proceso, en los términos estipulados en estas Bases Administrativas de la licitación.
|
|
|
|
|
AMPLIACION DEL PLAZO DE ADJUDICACIÓN |
|
Si la adjudicación no pudiese efectuarse dentro de los plazos establecido en el cronograma dispuesto en la presente licitación, la Corporación informara en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e indicara un nuevo plazo prudente para que los oferentes puedan conocer y adecuar sus ofertas a tales modificaciones. Se deja constancia, que el oferente se hace responsable del seguimiento del proceso licitatorio, mediante el portal de compras públicas www.mercadopublico.cl.
|
|
|
|
|
ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA |
|
En caso que una orden de compra no haya sido aceptada, los organismos públicos podrán solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde dicha solicitud según lo estipulado en Artículo 63 Inciso 2 del reglamento de la ley 19.886 numero 250.
|
|
|
|
|
PLAZO Y VIGENCIA DEL CONTRATO |
El oferente que resulte adjudicado, deberá cumplir con el plazo estipulado en el Anexo N° 4, una vez aceptado la orden de compra, en caso de no cumplir con lo indicado por el oferente se procederá a la multa de acuerdo al punto N° 24 de las presentes bases.
21.1 Obligaciones del oferente adjudicado
En caso que el oferente adjudicado, renuncie, abandone, no se habilite en el Registro de Proveedores en el plazo estipulado, o no cumpla íntegramente los trámites posteriores a la adjudicación, en particular no firmar el contrato dentro del plazo establecido (10 días corridos), La Corporación Municipal de Punta Arenas podrá dictar una resolución que deje sin efecto la adjudicación, autorizando readjudicar el servicio al oferente mejor evaluado en una segunda evaluación, o en caso de ser necesario, se realizará una nueva licitación.
Si dos o más proveedores se unen para el efecto de participar en este proceso de compra, deberán establecer en el documento que formaliza la unión temporal de proveedores, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generan con la entidad y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes.
Antes de iniciar La Corporación Municipal de Punta Arenas, en caso que aplique, el oferente adjudicado deberá presentar un certificado en que se acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales y cotizaciones previsionales para con sus trabajadores, éste deberá ser emitido por la Inspección del Trabajo. En caso que el oferente adjudicado sea una Unión Temporal de Proveedores, cada integrante deberá presentar la certificación mencionada al tiempo de firmar el contrato. En caso que el certificado arroje deudas o saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones previsionales, los primeros estados de pago producto del contrato licitado, deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el oferente adjudicado acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecución del contrato. El incumplimiento de esta obligación, como, asimismo, la falta de presentación de dicho certificado, habilitará a La Corporación Municipal de Punta Arenas, para poner término al contrato y podrá llamar a una nueva licitación.
21.2 Traspaso del contrato
El oferente adjudicado no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de esta licitación, y en especial los establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal permita la cesión de derechos y obligaciones.
21.3 Solución de controversias
Para la solución de conflictos que pudieran originarse durante la vigencia del contrato, o en general, en el cumplimiento de las obligaciones que tengan su fuente en la presente licitación, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes de acuerdo al domicilio de la entidad licitante y las leyes vigentes
|
|
|
|
|
DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL |
Se suscribirá un contrato en caso que fuese necesarios con el oferente que se adjudique la propuesta y su firma se realizará en las oficinas de la Corporación Municipal de Punta Arenas, ubicadas en la calle Jorge Mont N°890 esquina calle José Menéndez, ciudad de Punta Arenas.
El plazo para firmar el contrato será de 10 días corridos desde la notificación de la adjudicación al oferente, plazo en el cual, además deberá presentar el documento de Garantía por el Fiel Cumplimiento del Contrato y los siguientes antecedentes:
a) Fotocopia de la Escritura pública o documento legal, en que conste la personería jurídica del o de los representantes legales del adjudicatario, si procediera.
b) Fotocopia del RUT, o Cédula de Identidad, según correspondiere.
c) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en la cual conste la inscripción (fojas, N° y año), o
d) fotocopia del certificado de vigencia de la persona jurídica, según corresponda, ambas con una antigüedad no superior a 60 días hábiles contados desde la publicación de la Resolución que dispone la contratación en el portal www.mercadopublico.cl
e) Encontrarse Hábil en Registro de proveedores.
Si el adjudicatario no acepta la Orden de Compra dentro del plazo estipulado, la Corporación Municipal de Punta Arenas, podrá dejar sin efecto la adjudicación realizada, y adjudicar la licitación al siguiente proponente mejor calificado.
22.1 Consecuencia de la omisión de los antecedentes requeridos para contratar.
La Corporación Municipal de Punta Arenas, podrá dejar sin efecto el acto administrativo adjudicatario, disponer la re adjudicación de esta licitación al siguiente proponente mejor calificado, o declarar desierta la licitación si las ofertas presentadas no son convenientes a los intereses de esta entidad, si concurre alguno de los siguientes casos:
a) Si en adjudicatario omitiere antecedentes contemplados en el punto anterior.
b) Si el adjudicatario no presenta la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y condiciones laborales.
c) Si el adjudicatario no suscribiere el contrato, por causas que le sean imputables, dentro del plazo
d) contemplado en estas Bases Administrativas;
e) Si el adjudicatario no se inscribiere en el Registro Electrónico Oficial de oferentes del Estado
f) (Registro de proveedores), previo al plazo de suscripción del contrato.
g) Si el adjudicatario no entregase todos los antecedentes solicitados para la firma del contrato.
22.2 Modificación de contrato
Las partes podrán modificar el correspondiente contrato suscrito por ellas. Todas las modificaciones de servicios acordadas durante el periodo de vigencia del respectivo contrato, se incorporarán en nuevos anexos, los que, para todos los efectos legales, formarán parte integrante de dicho contrato. Al respecto, los señalados anexos deberán perfeccionarse por mutuo acuerdo de las partes, aprobarse mediante el correspondiente acto administrativo, y sus modificaciones no podrán alterar la naturaleza del objeto del contrato.
En tal caso, no podrá alterarse la aplicación de los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes.
|
|
|
|
|
TÉRMINO DEL CONTRATO |
|
La Corporación Municipal de Punta Arenas declarará administrativamente el término de contrato, en cualquier momento, sin derecho a indemnización alguna para el proveedor, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:
a. Por mutuo acuerdo: Las partes podrán poner término al contrato, por mutuo acuerdo, suscribiendo para ello, en forma conjunta, un documento que deje constancia de dicha voluntad.
b. Unilateralmente: El Servicio, mediante Resolución Fundada, podrá poner término al contrato, sin derecho a indemnización alguna para el oferente adjudicado, y efectuar el cobro de la Garantía por el Fiel Cumplimiento, si correspondiere, El término de contrato aplicará, cuando se presenten una o más de las siguientes situaciones:
i. Por Incumplimiento grave del oferente adjudicado de cualquiera de las obligaciones establecidas en las Bases, en la oferta y en el contrato, previo informe fundado emitido por el Referente Técnico, designado por la Corporación Municipal de Punta Arenas.
ii. Si el oferente adjudicado fuera declarado en quiebra o cayera en estado de notoria insolvencia, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
iii. Incumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el prestador.
iv. La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios o realizar cualquiera de las acciones a las que se hubiere comprometido en las especificaciones técnicas en completitud con su propuesta adjudicada.
v. Otras causales y término de contrato, establecidas en el artículo 13 de la Ley N° 19.886 de compras públicas y artículo 77 de su reglamento.
vi. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
vii. Registrar saldos insolutos de las remuneraciones o las cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.
viii. Por liquidación o término de la sociedad, sea por extinción o absorción de la razón social.
ix. Reiterado incumplimiento de obligaciones laborales y previsionales del oferente adjudicado con sus trabajadores. Se entenderá que hay incumplimiento reiterado si el prestador no ha dado cumplimiento íntegro y oportuno a sus obligaciones laborales y previsionales en dos o más períodos de cotizaciones, y sostenido si la situación de incumplimiento se mantiene durante dos o más meses de manera continua. Lo anterior sin perjuicio del derecho de retención previsto en la Ley Nº 20.123.
x. Por causa fortuita o fuerza mayor, lo que debe estar debidamente justificado.
xi. La multa y/o multas acumuladas excedan el tope de 10 multas ejecutoriadas del servicio contratado
Para hacer efectivo el término del contrato se llevará a cabo de la siguiente manera:
PROCEDIMIENTO PARA TÉRMINO DEL CONTRATO - Paso 1: La resolución fundada que indica el término del contrato será notificada por correo electrónico al oferente adjudicado. A contar de la notificación precedente, el proveedor tendrá un plazo de 5 días corridos para efectuar sus descargos a Secretaria general o a quien éste designe, acompañando los antecedentes que estime pertinentes, los que podrá remitirlos al los siguientes correos electrónicos adquisiciones1.salud@cormupa.cl, adquisiciones2.salud@cormupa.cl adquisiciones3.salud@cormupa.cl o ingresarlos a la Oficina de Partes de la Corporación Municipal de Punta Arenas, aplica artículo 79 ter del decreto 250 del 2004 del Ministerio de Hacienda.
PROCEDIMIENTO PARA TÉRMINO DEL CONTRATO - Paso 2: Vencido el plazo mencionado en el punto anterior, la Corporación Municipal de Punta Arenas dictará la respectiva resolución aplicando la medida y detallando las circunstancias fácticas que hicieron procedente dicha sanción. Por su parte, si el proveedor hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Corporación Municipal de Punta Arenas tendrá un plazo de hasta 15 (quince) días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, y emitir el acto administrativo correspondiente, que será notificado mediante correo electrónico. A contar de la notificación precedente, el proveedor tendrá un plazo de 5 (cinco) días hábiles para presentar su recurso de reposición la secretaria general o a quien este designe, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes, en conformidad a la Ley Nº 19.880, que Establece las Bases de Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
PROCEDIMIENTO PARA TÉRMINO DEL CONTRATO - Paso 3: Una vez vencido el plazo mencionado en el punto anterior la Corporación Municipal de Punta Arenas dictará la respectiva resolución aplicando la medida y detallando las circunstancias fácticas que hicieron procedente dicha sanción. Por su parte, si el proveedor hubiera presentado recurso de reposición en tiempo y forma, la Corporación Municipal de Punta Arenas tendrá un plazo de hasta 15 (quince) días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, y emitir el acto administrativo correspondiente, que será notificado mediante correo electrónico.
Estas resoluciones serán publicadas y notificadas electrónicamente, o a través del módulo de gestión de contratos si correspondiera, siendo responsabilidad del proveedor la revisión periódica de su escritorio y convenio respectivo. Todo de conformidad a lo establecido en la Ley 19.880.
La Corporación Municipal de Punta Arenas podrá registrar las medidas indicadas, a través del módulo de gestión de contratos dispuesto en la plataforma www.mercadopublico.cl.
Todas las resoluciones firmes de término de contrato, tratadas en este numeral, además, serán inscritas en el registro “Idoneidad del Proveedor”, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 96 bis del Decreto N° 250 del año 2004 del Ministerio de Hacienda.
PROCEDIMIENTO PARA TÉRMINO DEL CONTRATO - Paso 4: Una vez que se ha dado término al contrato por cualquier causa excepto a) Por Mutuo Acuerdo o b) en los puntos: N° 6 “Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional” o N° 10 “Por causa fortuita o fuerza mayor, lo que debe estar debidamente justificado”, se hará efectiva la garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, sin necesidad de requerimiento de acción judicial alguna, en carácter de cláusula penal y de acuerdo con el procedimiento que según su naturaleza y sin perjuicio de las demás acciones legales que correspondan al mandante en contra del proveedor.
Sin perjuicio de las multas que pudieren ser aplicables, la Corporación Municipal de Punta Arenas, conservará su derecho a interponer las acciones judiciales pertinentes para cobrar todos los perjuicios ocasionados.
De verificarse alguna de las circunstancias que ameritan la aplicación de esta medida, que se deriven de incumplimientos en la prestación del servicio por parte del proveedor, el la Corporación Municipal de Punta Arenas se encuentra en el imperativo de cursar dichas medidas, atendiendo el principio de interdicción de la arbitrariedad y el debido resguardo de los intereses fiscales, tal como lo ha informado Contraloría General de la Republica en dictamen N° 5.633 del año 2011.
|
|
|
|
|
PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MULTA |
|
Sin prejuicio de la Garantía de fiel cumplimiento de contrato, si el oferente adjudicado no cumple con la entrega del servicio por razones no atribuibles a la Corporación Municipal de Punta Arenas, la institución tiene la facultad de aplicar, una multa equivalente 2,5% del valor neto del servicio.
Toda otra contravención a las estipulaciones establecidas en estas bases y el correspondiente contrato.
Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el oferente adjudicado podrá solicitar a la Secretaria General de la Corporación Municipal de Punta Arenas, por escrito y antes de los vencimientos de los plazos convenidos, una prórroga de plazo para la entrega del servicio, la que, a su juicio exclusivo, podrá rechazarla o aceptarla en forma total o parcial mediante la dictación de una Resolución que así lo disponga.
Cuando la suma de las multas exceda las 10 ejecutoriadas, se procederá a poner término al contrato y a hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato.
La Corporación Municipal de Punta Arenas, a través de la Dirección de planificación y Proyectos y departamento Jurídico, conferirá traslado al oferente mediante correo electrónico, a fin de notificarle de los incumplimientos contractuales en que hubiese incurrido y generar un eventual proceso sancionatorio en su contra, con el objeto que pueda manifestar las alegaciones y descargos que estime pertinentes, antes de dictar la respectiva resolución administrativa. Lo anterior, en cumplimiento del principio de contradictoriedad, recogido por el artículo 79 Ter del Reglamento de la Ley N°19.886.
El procedimiento descrito precedentemente, se formalizará a través de correo electrónico y Oficio Ordinario a las direcciones que el oferente haya registrado en el Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública, a través de la plataforma www.mercadopublico.cl, siendo de su exclusiva responsabilidad mantener los datos actualizados en dicha plataforma.
No obstante, lo anterior, se hace presente que el acto administrativo sancionatorio propiamente tal y que impone la multa, será notificado a la empresa de conformidad al artículo 46 de la Ley N°19.880, esto es, mediante carta certificada.
A contar de la notificación de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes.
Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictará la respectiva Resolución o Acto Administrativo aplicando la multa.
Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrá un plazo de hasta treinta días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante resolución o acto administrativo, lo que se notificará al adjudicatario, por carta certificada.
Las multas se cursarán a través de una resolución, la cual, en todo evento, deberá estar debidamente fundada. Sin perjuicio de lo anterior, el oferente podrá disponer del mecanismo de impugnación contemplado en el artículo 59 de la Ley N°19.880.
Las multas se cargarán a la factura de pago correspondiente.
Las notificaciones por carta certificada, se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción, en la oficina de Correos que corresponda.
|
|
|
|
|
CESION DE FACTURA |
|
El contratista no podrá vender, ceder, transferir o traspasar en forma alguna, ni total ni parcialmente, sus derechos y obligaciones convenidos en este contrato, ni constituir sobre este, prendas, prohibiciones, garantías ni ningún otro tipo de gravámenes, sin el consentimiento expreso de la CORMUPA.
Lo anterior se entenderá que el contratista no podrá ceder en créditos (expresamente su factorización) expresados en las facturas que emita a la CORMUPA relacionadas con el presente contrato, de conformidad a las disposiciones de la Ley N°19.983.
|
|
|
|
|
REAJUSTABILIDAD DEL CONTRATO |
|
El precio que se establezca en el contrato NO se reajustará anualmente.
|
|
|
|
|
CASO FORTUITO Y/O DE FUERZA MAYOR |
|
Ninguna de las Partes será considerada responsable por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones derivadas de la Orden de Compra y/o Contrato en tanto en cuanto la ejecución de las mismas se retrase o se hiciese imposible como consecuencia de Caso Fortuito o Fuerza Mayor. A estos efectos, se considerarán causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor aquellos hechos que por su naturaleza irresistible estén fuera del control racional de las Partes, que no pueden ser previstos y, en el caso que si pudiesen ser previstos, se habrían tratado de evitar y/o disminuir el daño correspondiente sin éxito, siempre que tales hechos no tengan lugar u origen en acto doloso o de negligencia de la Parte que lo invoca, de sus dependientes, subcontratistas o personal de cualquiera de éstos. La suspensión de las obligaciones contractuales durará en tanto en cuanto permanezca la causa que haya originado el Caso Fortuito o Fuerza Mayor. La Parte que sufra ésta deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento de la otra y efectuar los esfuerzos que sean razonables para resolver la causa de la suspensión en el plazo más corto posible. Si por motivos de Fuerza Mayor o caso fortuito en los términos antes indicados fuese imposible el cumplimiento de la Orden de Compra y/o Contrato, la parte afectada debe comunicarlo por escrito a la otra en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas, desde que se produzca el evento.
|
|
|
|
|
RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE |
|
El oferente será obligado la buena y correcta ejecución de las obligaciones contenidas en las bases técnicas y administrativas formando parte integrante del contrato los siguientes documentos: Bases Administrativas y Bases Técnicas, ANEXOS 1, 2, 3A, 3B,4,5 y 6, consultas y respuestas, las aclaraciones si las hubiere, la oferta presentada, Resolución de Adjudicación, y cualquier otro documento que se origine con motivo del proceso de licitación.
El oferente será responsable de todo accidente o daño que, durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.
El oferente asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen, como también asume daños y perjuicios que producto de su trabajo, pueda ocasionar a las instalaciones de la Corporación Municipal de Punta Arenas, funcionarios, párvulos y terceros.
De igual modo, el oferente será responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, seguridad, alimentación, etc.
El oferente asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución de los servicios, obligándose.
El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Corporación Municipal de Punta Arenas, para hacer efectiva la garantía de y fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales.
|
|
|
|