|
Resolución de Empates |
|
En caso de empate, se preferirá a aquel oferente que haya obtenido un mayor puntaje en el criterio de evaluación Precio. De mantenerse dicha igualdad, se continuará comparando los puntajes de los restantes criterios de evaluación según la importancia asignada en su ponderación, de mantenerse. Si el empate persistiera a pesar de lo descrito anteriormente, se seleccionará la primera oferta subida al portal de www.mercadopublico.cl
Si no es posible efectuar la adjudicación dentro del plazo señalado, el Servicio informará oportunamente de esta circunstancia a través del Sistema, indicando las razones que justifican el retraso y señalará, al mismo tiempo, un nuevo plazo para llevar a cabo dicha actuación.
|
|
|
|
Pacto de integridad |
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
|
|
|
|
|
EFECTOS DERIVADOS DE INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR |
|
En casos de incumplimiento, así como de cumplimiento imperfecto, parcial o tardío en el servicio contratado, debido a causas imputables al proveedor, el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó de Gendarmería de Chile cobrará, por el simple retardo, una multa, por cada día de atraso (incluyendo días inhábiles), equivalente al 3%, calculado sobre el monto total del contrato. Transcurridos más de 10 días corridos en que se haya estado aplicando dicha multa, el Servicio podrá, a su arbitrio, mantener la aplicación de dicha multa por otros 10 días corridos más, o resolver administrativamente el contrato.
|
|
|
|
|
PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DERIVADAS DE INCUMPLIMIENTOS |
|
En casos de incumplimiento, así como de cumplimiento imperfecto, parcial o tardío en el servicio contratado, debido a causas imputables al proveedor, el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó de Gendarmería de Chile cobrará, por el simple retardo, una multa, por cada día de atraso (incluyendo días inhábiles), equivalente al 3%, calculado sobre el monto total de la orden de compra.
Transcurridos más de 10 días corridos en que se haya estado aplicando dicha multa, el Servicio podrá, a su arbitrio, mantener la aplicación de dicha multa por otros 10 días corridos más, o resolver administrativamente el contrato.
La aplicación de esta multa se efectuará por el Servicio administrativamente, sin forma de juicio y se cobrará del pago que se encuentre pendiente. Sin perjuicio de las acciones legales que correspondan para el debido resguardo del interés fiscal.
No se aplicará multa si el atraso es imputable el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó, o si ha ocurrido por caso fortuito o fuerza mayor.
La notificación de la multa al proveedor se hará en la forma y dentro del plazo establecido en las presentes Bases.
El Servicio a través de la Unidad de Logística notificará el cálculo de la respectiva multa al proveedor, el cual podrá reclamar de su monto y procedencia a Gendarmería de Chile dentro de los 05 días hábiles siguientes de la referida notificación. El Servicio resolverá la reclamación presentada, acogiendo los fundamentos dados por el proveedor o bien, se rechazará confirmando la multa respectiva.
En definitiva, en el caso que el Servicio determine cursar la multa, se le notificará al proveedor el acto administrativo respectivo, en la forma y dentro del plazo establecido en las presentes Bases. El plazo para pagar la multa será de 10 días corridos, contados desde la mencionada notificación.
|
|
|
|
|
TERMINO ANTICIPADO |
|
El contrato regulado por las presentes bases podrá terminarse anticipadamente y en forma administrativa, mediante resolución fundada, por las siguientes causales:
1°.- Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.
2°.- Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante, en especial, las siguientes situaciones:
a) Incumplimiento o cumplimiento imperfecto, parcial o tardío de la obligación de entrega de los productos dentro del plazo estipulado.
b) Incumplimiento de los plazos estipulados en las presentes Bases, relacionado con el pago de la multa.
3°.- Estado de notoria insolvencia del contratante.
4°.- Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
5°.- Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores, o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.
6°.- Por incapacidad del proveedor para seguir adelante con la ejecución del contrato, derivada de problemas internos, huelga de trabajadores o quiebra, entre otros.
7°.- Término o liquidación anticipada de la empresa por causas distintas a la quiebra.
8º.- La falta de recursos suficientes en el ejercicio presupuestario por parte de la Institución.
9º.- Incumplimiento grave, por parte del proveedor, de las obligaciones que impone el contrato. Se estimará que existe incumplimiento grave en los siguientes casos:
a) Incumplimiento en el modo, cantidad o plazo máximo de entrega de las pólizas.
b) Incumplimiento de la obligación establecida en estas bases.
10°.- Exceso de multas, en el caso contemplado en estas Bases.
11º.- Las demás que se establezcan en estas bases o en el contrato respectivo, en su caso.
Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, el Servicio podrá, además, dar cuenta de tales hechos a la Dirección de Compras y Contratación Pública, para los efectos que el proveedor sea suspendido o eliminado, según corresponda, del Registro Electrónico Oficial de Proveedores de la Administración, de conformidad a los artículos 92°, 93°, 95° y 96° del Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
Las resoluciones que dispongan la terminación anticipada del contrato o su modificación, deberán ser fundadas y deberán publicarse en el Sistema de Información, a más tardar dentro de las 24 horas de dictadas.
|
|
|
|
|
MODIFICACIÓN DE LAS BASES |
|
En el evento que el Servicio modifique las Bases Administrativas o Técnicas, antes del cierre de recepción de ofertas, habrá un plazo de 02 días hábiles para que los proponentes interesados puedan conocer y adecuar sus ofertas a tales modificaciones, contados desde que el acto aprobatorio de dichas modificaciones se encuentre totalmente tramitado y haya sido publicado en el sitio www.mercadopublico.cl .
|
|
|
|
|
MODIFICACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTOS O SERVICIOS |
|
El Servicio podrá, por resolución fundada, aumentar o disminuir, hasta en un 30% en cada caso, las cantidades del servicio requerido, en cuyo caso el proveedor deberá ajustarse a tales requerimientos, ejecutando los servicios solicitados, en definitiva, por la Institución.
|
|
|
|
|
BASES |
|
READJUDICACIÓN
La Institución, se reserva el derecho readjudicar a la segunda o siguiente oferta más conveniente, en las siguientes oportunidades:
1º.- Si el adjudicatario incurre en falsedad en los documentos que se le hubieren solicitado
2°.- Si el adjudicatario rechaza la Orden de Compra
3°.- Si la oferta del adjudicatario fuere falsa
4°.- Si el adjudicatario no acepta ni rechaza la orden de compra, en un plazo de 02 días corridos desde la notificación respectiva.
INADMISIBILIDAD O DESERCIÓN
El Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó de Gendarmería de Chile declarará inadmisibles las ofertas, cuando éstas no cumplieren los requisitos establecidos en estas bases. Y declarará desierta la licitación, cuando no se presenten oferentes y/o cuando las ofertas no resulten convenientes para los intereses institucionales. En ambos casos la declaración deberá ser mediante un acto fundado y los proponentes no tendrán derecho a indemnización alguna.
Gendarmería de Chile, rechazará las ofertas, cuando estas sobrepasen el monto presupuestado para la contratación de los servicios, por no ser conveniente a los intereses de este Organismo, declarando desierta la licitación, por resolución fundada o inadmisible(s) la(s) oferta(s) que correspondan.
REVOCACIÓN O RETROTRACCIÓN
El Servicio podrá revocar el presente llamado, si durante el proceso de publicación o cierre, detecta que se realizó un mal proceso, el cual pudiere afectar la participación de los proveedores en igualdad de condiciones. Además, en caso de detectar un mal procedimiento en la adjudicación, el proceso será retrotraído para su reevaluación. En tales casos, deberá ser mediante un acto administrativo fundado y los proponentes no tendrán derecho a indemnización alguna.
OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR
1.- No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno a las especificaciones técnicas contenidas en las bases.
2.- Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases administrativas, bases técnicas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.
3.- Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes del trabajo y prevención de riesgos.
4.- Es responsable de todos los accidentes o daño que durante la vigencia del contrato le pudiera ocurrir al personal o a los bienes del Servicio, que sean imputables al proveedor.
5.- De igual modo, el proveedor será responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, seguridad social, etc.
6.- Cuidar los bienes materiales, y equipos de su propiedad. En consecuencia no tendrá derecho alguno a indemnización de ninguna especie por perdida, destrucción, deterioro, desgastes producidos, mal uso u otra razón, incluyendo la fuerza mayor y el caso fortuito
7.- El proveedor deberá designar un Representante que estará debidamente autorizado y facultado para actuar en su nombre y representación de la empresa, para efectos de coordinación de actividades.
|
|
|
|