|
Pacto de integridad |
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
|
|
|
|
Bases Administrativas "Servicio de Fumigación, Eliminación y Monitoreo de Colonia de Termitas" |
I.- OBJETO DE LA PROPUESTA
La DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, en adelante también la D.G.A.C., la entidad
licitante o la Institución, llama a propuesta Pública conforme a las presentes Bases de Licitación,
para CONTRATAR el Servicio de Fumigación, Eliminación y Monitoreo de Colonia de Termitas
Subterráneas, en dependencias pabellón 1 de la Dirección Meteorológica de Chile.
Il.- GENERALIDADES
II.1 El proceso completo de selección de ofertas, adjudicación y contratación se efectuará a través
del Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración
(www.mercadopublico.cl), en adelante también el Sistema de Información, la Plataforma de
Licitaciones de la Dirección Chilecompra, la Plataforma, o el Portal, según las instrucciones,
condiciones, normas y políticas de uso de dicho portal, y conforme a los requerimientos de las
presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas, Formulario de presentación de Oferta y
Formato de identificación de proponentes, en adelante también las Bases de Licitación,
documentos que a partir de la fecha de su publicación estarán disponibles gratuitamente en
dicho sitio electrónico, a objeto de que los interesados puedan tomar conocimiento de ellos y
participar en el proceso.
II.2 La presente propuesta y el Contrato que de ella pudiera derivarse, así como las aclaraciones
que pudiere emitir la Dirección General de Aeronáutica Civil, las consultas de los Proponentes,
las respuestas evacuadas por la Institución y la Oferta que resulte favorecida con la
adjudicación, se regirán por estas Bases de Licitación. Las consultas, respuestas y
aclaraciones se entenderán que forman parte integrante de las Bases y serán publicadas a
través de la Plataforma de Licitaciones de la Dirección Chilecompra (www.mercadopublico.cl).
II.3 En la presente propuesta deberán formularse ofertas por el total de lo requerido, por lo que no
se aceptarán soluciones parciales.
II.4 La Dirección General de Aeronáutica Civil adjudicará la propuesta a aquel proponente que,
cumpliendo las exigencias de las presentes Bases de Licitación obtenga el mayor puntaje
como resultado del proceso de Evaluación Técnica y Económica, conforme se señala en el
Capítulo “De la evaluación y adjudicación”, de las presentes Bases Administrativas.
La Dirección General de Aeronáutica Civil declarará inadmisibles las ofertas cuando éstas no
cumplan los requisitos mínimos y/o excluyentes establecidos en las presentes Bases de
Licitación y declarará desierta la licitación cuando no se presenten ofertas o bien cuando las
que se presenten no resulten convenientes a sus intereses, circunstancia que fundamentará
debidamente.
II.5 Adjudicada la propuesta, y una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo que así lo haya resuelto, la Dirección General de Aeronáutica Civil celebrará el
contrato con el oferente que resulte adjudicado, previo cumplimiento de lo estipulado en el
Capítulo X de las presentes Bases Administrativas.
II.6 Adjudicada esta propuesta no podrán cederse o transferirse a terceros los derechos y
obligaciones emanados de ella ni del contrato. Además, el adjudicatario no podrá invocar
justificación alguna por el accionar de terceros, que tenga por objeto atenuar la
responsabilidad que le cabe en el fiel cumplimiento del contrato mencionado en el punto
precedente.
II.7 Si durante la vigencia del contrato derivado de la presente licitación el contratista fuere objeto
de una transformación o absorción que implicase su disolución, término de giro y registro
tributario, la nueva compañía que surja de dicho proceso o la firma que incorpore a su
patrimonio los derechos y obligaciones del contrato administrativo, podrá continuar con la
ejecución del mismo, situación que no importa de modo alguno contravención de los artículos
14 y 15 de la Ley N° 19.886, siempre que el contratista cumpla con las exigencias establecidas
en las Bases para contratar y ejecutar el Contrato.
II.8 El adjudicatario inscrito en el Registro de Chileproveedores cumplirá con los requisitos
solicitados en el punto X.2 del Capítulo X “Actos preparatorios del Contrato”, si se encuentra
hábil en dicho organismo y siempre que las fechas de vigencia de los documentos estén
conforme a lo solicitado en el referido punto.
El proveedor adjudicado deberá hacer presente
lo anterior en forma escrita dentro de los (03) días siguientes a la notificación de la
adjudicación, con el objeto de que se revisen y constaten en el registro de Chileproveedores
la existencia y validez de los antecedentes solicitados.
II.9 Todos los plazos que se señalan en esta propuesta Pública serán de días corridos, salvo que
se señale expresamente que se trata de días hábiles administrativos.
En el evento que las gestiones o actuaciones exigidas por esta entidad licitante coincidan con
día sábado, domingo o festivo, éstas deberán realizarse el día hábil administrativo siguiente.
II.10 Aquel adjudicatario que no se encuentre inscrito en el Registro Electrónico Oficial de
Contratistas de la Administración (www.chileproveedores.cl), estará obligado a hacerlo dentro
del plazo de quince (10) días corridos, contado desde la notificación de la adjudicación, trámite
que constituye requisito previo para suscribir el contrato definitivo, requisito que en el caso de
una Unión Temporal de Proveedores, se exige a todos sus integrantes. La no inscripción
dentro del término señalado, obligará a la entidad licitante a dejar sin efecto la adjudicación de
la oferta, hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta y proceder, eventualmente, a la
adjudicación de la licitación al siguiente oferente mejor evaluado.
II.11 La entidad Licitante, tendrá las más amplias facultades para efectuar la verificación de los
antecedentes presentados por los proponentes y de aquellos que apoyen o respalden sus
propuestas.
La presentación de antecedentes falsos, entendiéndose por estos, los que no son veraces,
íntegros o auténticos, constituye una falta o infracción grave al principio de buena fe que
inspira la contratación pública.
La detección de antecedentes falsos, podrá dar a lugar a la descalificación de la oferta y su
posterior declaración de inadmisibilidad, a la invalidación de la adjudicación o al término
anticipado del contrato, según corresponda, pudiendo hacer efectiva la garantía de seriedad
de la oferta o la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, cuando la convención
se hubiese determinado en base a dichos antecedentes, por constituir un incumplimiento grave
a las obligaciones que impone el contrato y una vulneración al pacto de integridad contenido
en las declaraciones obligatorias que forman parte de las presentes bases y deben ser
firmadas por los oferentes. Todo lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad penal que
pudiere perseguirse por la falsificación de los antecedentes.
III.- DE LOS PARTICIPANTES
III.1 Podrán participar en esta Licitación personas naturales, jurídicas o bajo la fórmula de
Unión Temporal de Proveedores, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 67 bis del
reglamento de la ley de compras públicas. Se considerarán proponentes u oferentes a las
personas que hayan formulado sus ofertas a instancias del llamado a licitación, a través de la
Plataforma de Licitaciones de la Dirección Chilecompra (www.mercadopublico.cl) y que, en
caso de adjudicarse la propuesta, están obligados a prestar el servicio contratado, por la
institución y facultadas para cobrar y percibir el pago.
III.2 No podrán participar en esta propuesta aquellos proveedores que se encuentren afectos a
alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 4º de la Ley N.º 19.886, de “Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios”, Capítulo II “De los
Requisitos para Contratar con la Administración del Estado”.
IV.- VISITA A TERRENO Y CONSULTAS Y ACLARACIONES.
IV.1 VISITA A TERRENO
Se efectuará una visita a terreno de carácter obligatorio, siendo los gastos por este concepto
de cargo y responsabilidad del interesado que asista. Dicha visita se realizará al segundo día
hábil posterior a la fecha de publicación de la Licitación en la Plataforma de Licitaciones de la
Dirección Chilecompra (www.mercadopublico.cl) a contar de las 12:00 P.M., cuyo punto de
encuentro será en Sophoras N°210, Estación Central, Santiago. Al inicio de la actividad, los
asistentes deberán firmar un Registro de Asistencia elaborado al efecto, incorporando en él la
información requerida, el que posteriormente será publicado en el Portal. Esta visita permitirá
que los interesados que asistan tomen conocimiento de aspectos relevantes que les facilite la
elaboración de sus eventuales ofertas.
IV.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES
Toda solicitud de aclaración de las Bases de Licitación, así como las consultas de carácter
técnico y/o administrativas sobre la propuesta, deberán ser presentadas en idioma español, a
través de la Plataforma de Licitaciones de la Dirección Chilecompra (www.mercadopublico.cl).
Las consultas y aclaraciones de cada proponente serán contestadas a través de la Plataforma
de Licitaciones de la Dirección Chilecompra, en el plazo establecido en la Plataforma de
Mercado Publico (www.mercadopublico.cl).
Como consecuencia de las consultas y aclaraciones, la Dirección General de Aeronáutica Civil
podrá introducir cambios en las bases de licitación, resguardando debidamente los eventuales
intereses de los proponentes con el objeto que no se vulneren los principios de estricta
sujeción a las Bases y de igualdad de los oferentes, para cuyo efecto dictará el acto
administrativo correspondiente, el que -una vez totalmente tramitado- se informará a través
del Sistema de Informaciones de Chilecompra. En este caso se considerará un plazo adicional
prudencial que se contendrá en la misma resolución, contado desde la total tramitación del
acto administrativo, para que los proveedores interesados puedan conocer y adecuar su oferta
a las modificaciones efectuadas.
V.- INTERPRETACIÓN DE LAS BASES
Ante cualquier discrepancia en la interpretación de las Bases de Licitación que regulan esta
propuesta prevalecerá el criterio de la D.G.A.C., que decidirá de acuerdo con las normas y los
principios de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación
de Servicios y de su Reglamento, sin perjuicio de las competencias legales de la Contraloría General
de la República, del Tribunal de Contratación Pública y de los Tribunales Ordinarios de Justicia.
Ante una eventual discrepancia entre las Bases de Licitación y la oferta, prevalecerán las primeras.
Igualmente, ante discrepancias entre la Ficha Electrónica del Portal Mercado Público y el pliego de
condiciones, prevalecerá este último.
VI.- GASTOS ASOCIADOS A LA PROPUESTA
Los gastos que demande participar en la presente propuesta, deben ser absorbidos íntegramente
por cada proponente, sin derecho a reembolso.
VII.- DE LA PRESENTACIÓN
Las Ofertas, Técnicas y Económicas, deberán ser presentadas a través de la Plataforma de
Licitaciones de la Dirección Chilecompra (www.mercadopúblico.cl), hasta el cierre de esta propuesta.
Las ofertas no deben contener limitaciones de responsabilidad del contratista, que puedan repercutir
en la ejecución del contrato o en una etapa posterior a ella, ni establecer condición alguna que pueda
afectar los intereses de la D.G.A.C. o que se contrapongan a lo establecido en las bases de licitación
y, en el evento que se incluyan, éstas no tendrán valor alguno y se tendrán por no escritas,
prevaleciendo así los términos y condiciones de las bases de la licitación por sobre la oferta, por
aplicación del principio de estricta sujeción a las bases.
VII.1 Sólo se aceptarán ofertas en pesos moneda nacional (No se aceptarán otras monedas y/o
unidades monetarias)
VII.2 Las ofertas deberán identificar en detalle el servicio ofrecido, según condiciones que se
indiquen en las Bases Técnicas, incluyendo, descripción de la garantía, descripción de post
venta, adjuntando las certificaciones solicitadas en caso de ser requeridas en las bases
técnicas, etc.
VII.3 Señalar validez de la oferta, la que no podrá ser inferior a 60 días corridos contados desde
la fecha de cierre de la propuesta. Aquellas ofertas que no mencionen la validez se entenderá
que aceptan la señalada en estas Bases.
VII.4 Señalar claramente el plazo de entrega del servicio, en DÍAS HABILES.
En caso que el día de entrega correspondiere a sábado, domingo o festivo, dicho acto se
verificará el día hábil administrativo (lunes a viernes) siguiente.
VIII.- DE LA APERTURA
La apertura de los antecedentes ofertados, se efectuará en un solo acto, el mismo día del cierre de
la licitación, a las 15:30 horas, en forma electrónica, a través de la Plataforma de Licitaciones de la
Dirección Chilecompra (www.mercadopublico.cl).
Una vez concluido el acto de Apertura, Técnica y Económica, se confirmará el Acta de Apertura
Electrónica emitida por la Plataforma de Licitaciones de la Dirección Chilecompra
(www.mercadopublico.cl). Los proponentes podrán formular observaciones dentro de las 24 horas
siguientes de terminado el acto de apertura y canalizarlas a través de la Plataforma de Licitaciones
de la Dirección Chilecompra (www.mercadopublico.cl), las que serán resueltas por la D.G.A.C.
dentro del plazo de diez (10) días corridos, contados desde el vencimiento del plazo de veinticuatro
(24) horas antes señalado.
Se deja expresamente establecido que frente a situaciones técnicas que afecten a la plataforma
electrónica, impidiendo el normal desarrollo de la apertura de los sobres electrónicos, la entidad
licitante estará facultada para interrumpir la continuidad administrativa de tales procesos y disponer
su prosecución el día hábil siguiente.
IX.- DE LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN
IX.1 Las ofertas “aceptadas” en la apertura electrónica y así calificadas en el Portal Electrónico,
serán remitidas para su evaluación a la Comisión Evaluadora, designada para tal efecto
mediante Resolución, funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
Si del examen y análisis del detalle de las ofertas por parte de la Comisión Evaluadora, ésta
concluyera acerca de la omisión de antecedentes, documentos y/o información de carácter
excluyente o invalidante, se abstendrá de proceder a evaluar la propuesta infractora, debiendo
en su informe pronunciarse sobre su inadmisibilidad.
IX.2 Las propuestas serán estudiadas y evaluadas en base a la Pauta de Evaluación contenida en
las Bases Técnicas de la presente Licitación. Las ofertas serán ponderadas con un 60% para
los Aspectos Técnicos y un 40% para los Aspectos Económicos.
La D.G.A.C., adjudicará la Licitación a aquel oferente que, cumpliendo las exigencias de estas
Bases, obtenga el mayor puntaje luego de la aplicación de los criterios de evaluación
correspondientes, sin perjuicio de declarar desierta la licitación cuando las ofertas no resulten
convenientes a sus intereses.
En caso de existir empate en el puntaje final, la comisión considerara para dirimir tal situación,
la calificación más alta obtenida en el Criterio Económico. De persistir el empate, se
considerarán en forma sucesiva los siguientes parámetros técnicos:
1. Cumplimientos Específicos Técnicos
2. Garantía
3. Plazo de ejecución de los servicios
Durante el período de evaluación, la Comisión Evaluadora podrá solicitar a los oferentes que
salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u
omisiones no le confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás
competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y
de igualdad de los oferentes y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través
del Sistema de Información de la Plataforma de Licitaciones de la Dirección Chilecompra
(www.mercadopublico.cl). El o los oferentes afectados tendrán un plazo máximo de 48 horas,
contado desde la solicitud de la entidad licitante, para salvar tales errores u omisiones.
Durante el período de evaluación, los oferentes sólo podrán mantener contacto con la entidad
licitante para los efectos de la misma, mediante la herramienta de solicitud de aclaraciones del
portal mercado público.
Culminada la evaluación Técnica y Económica, la Comisión Evaluadora deberá emitir el
Informe pertinente, considerando en capítulo separado la Evaluación Final y Sugerencia de
Adjudicación.
X.- DEL CONTRATO
Una vez adjudicada la propuesta el contrato será formalizado mediante la emisión de una o varias
órdenes de compra a través del Sistema www.mercadopublico.cl, documento en el cual se
mencionarán las condiciones de entrega, pago, garantías, etc, según lo indicado en las bases
técnicas y administrativas y la oferta presentada por el proveedor adjudicado.
La operación de compra se entenderá perfeccionado por el hecho de la aceptación de la(s) orden(es)
de compra por el(los) proveedor(es) adjudicado(s).
Si el proveedor adjudicado no aceptare la orden de compra se entenderá que rechaza la
adjudicación, circunstancia que facultará a la D.G.A.C. para readjudicar la Licitación al oferente que
sigue en orden de precedencia en el proceso de evaluación, o bien declararla desierta y efectuar un
nuevo proceso de Licitación, sin perjuicio de su facultad de ejercer las demás acciones legales
correspondientes.
Como asimismo, en caso de incumplimiento de lo pactado en la Orden de Compra, la D.G.A.C. está
facultada para anular la Orden de Compra y perseguir las eventuales indemnizaciones por daños y
perjuicios, comunicando adicionalmente esta situación a la Dirección de Compras Públicas.
El incumplimiento imputable al contratista de una o más obligaciones establecidas en estas Bases
de Licitación o en la Orden de Compra, facultará a la D.G.A.C. para aplicar las multas que se indican
en el capítulo siguiente, sin perjuicio de la facultad de exigir el cumplimiento forzado del contrato o
bien su resolución o terminación anticipada, con indemnización de perjuicios.
XII.- DE LA GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
XII.1 Con anterioridad a la firma del contrato, el adjudicatario deberá entregar a la Institución una Boleta
de Garantía, Vale Vista, Póliza de Seguro, Certificado de Fianza a la Vista o cualquier otro documento
que asegure su cobro de manera rápida y efectiva, para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento
del contrato, cuya glosa debe expresar: “Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento de la
Orden de Compra, por la ejecución de los trabajos del Servicio de Fumigación, Eliminación y
Monitoreo de Colonia de Termitas”. Esta garantía deberá extenderse a favor del Fisco – Dirección
General de Aeronáutica Civil, por un monto equivalente al 3% del valor total del Contrato. La
caución que se constituya deberá ser irrevocable y pagadera a la vista y de ejecución inmediata,
tomada en un Banco, en una institución financiera nacional o extranjera que tenga representación
en Chile, en una Compañía de Seguro con Agencia en Chile, o en una Institución de Garantía
Recíproca (IGR), según corresponda y deberá tener una vigencia que contemple el plazo de vigencia
del contrato de prestación de Servicio, más noventa (90) días corridos. En caso de que el instrumento
de caución sea emitido en dólares de los Estados Unidos de América o en unidades de fomento,
éste deberá considerar la conversión según el tipo de cambio vigente o el valor de la unidad de
fomento, vigente a la fecha de emisión del instrumento de garantía.
Si al momento de entrar en vigencia el contrato, la garantía no alcanzare a cubrir el período antes
señalado, el contratista deberá reemplazar esta garantía por otra que cumpla con este periodo o
extender su vigencia, en un plazo no superior a quince (15) días corridos.
En caso de que el instrumento de caución sea emitido en dólares de los Estados Unidos de América
o en unidades de fomento, este deberá considerar la conversión según el tipo de cambio o el valor
de la unidad de fomento, vigente a la fecha de emisión del instrumento de garantía.
En el evento que la garantía se constituya mediante una Póliza de seguro, ésta podrá expresarse en
UF (Unidad de Fomento), en dólares de los Estados Unidos de América o en moneda nacional; en
este último caso, sólo si se dan los presupuestos previstos en el artículo 10 del DFL N° 251 del 1931.
Asimismo, el tomador deberá solicitar al emisor de la Póliza incluir en las condiciones particulares
de ella, que ésta cubra el pago de las multas. Tanto la Póliza de Seguros como el Certificado de
Fianza, deberán ser pagados a primer requerimiento, de modo de asegurar el pago de la caución de
manera rápida y efectiva.
XIII.- DEL PAGO
La entrega de los trabajos debe materializarse con un Informe de Término de Servicio, en el cual la
empresa señale que el servicio de mantenimiento, se ejecutó de acuerdo a las Bases Técnicas de
la licitación, la cual permitirá al Inspector Fiscal realizar la debida inspección de éstas antes de dar
la respectiva conformidad.
El pago del servicio se hará conforme a la firma del Inspector Fiscal en Acta de Conformidad, en
donde da a conocer que el servicio fue realizado satisfactoriamente. Posterior a la entrega y la
conformidad del Inspector fiscal, el contratista deberá emitir y presentar o entregar la factura
correspondiente.
El pago de la presente adquisición, se efectuará al proveedor adjudicado, dentro de los 30 días
siguientes a la recepción conforme de la factura o facturas respectivas en original y copia cedible,
contra recepción conforme del servicio proporcionado.
Importante: Esta institución realiza una retención del 2% del total facturado, por todas las
compras que realiza, de acuerdo al Artículo N°37 de la Ley N°16.752.
En caso de utilizar la modalidad de factura electrónica, esta deberá hacerla llegar a la casilla de
correo electrónico dte.recepcion@dgac.gob.cl, con la mayor información posible para su destino
interno y respectivo pago. (N° de orden de compra, unidad de compra, dirección, etc.)
XIV.- DE LAS MULTAS Y DESCUENTOS
XIV.1 Se contemplará el pago de multas por incumplimiento de la contratación, cuya responsabilidad
recaiga en el proveedor, por no presentación a las visitas técnicas de eliminación, monitoreo o control
presentadas en el programa de trabajo presentado en la oferta.
Las multas y descuentos antes referidos serán equivalentes a 0,05% del valor total neto del servicio
contratado por día hábil de atraso en inicio del servicio y cada día hábil de atraso en la entrega del
servicio. Con todo, dichas multas no pueden exceder el 10% del precio total de adquisición.
Completado el 10% referido en el párrafo anterior, en la prestación de los servicios contratados, sin
que el proveedor hubiere cumplido, la DGAC quedará facultada para dar termino anticipado al
contrato.
Multa por día hábil de atraso en
inicio del servicio
= N° día hábil de atraso inicio del servicio * (valor total
neto oferta *0,05%)
Descuento por día hábil de Atraso = N° día hábil de atraso entrega de servicio * (valor total
neto oferta * 0,05%)
En caso de que los servicios no sean recibidos debido a incumplimiento de instalación o
discrepancias de ejecución o algún otro factor que considere el inspector fiscal que imposibilita la
recepción conforme de estos, se considerara como atraso, los días trascurridos entre la notificación
del Inspector Fiscal y la ejecución correcta de los servicios contratados.
Las multas y descuentos por atraso o incumplimientos se descontarán del pago de la factura
correspondiente a los servicios contratados, en forma administrativa, sin forma del juicio, previa
comunicación escrita dirigida al oferente.
No se aplicarán multas al oferente cuando los retrasos en que hubiera incurrido sean resultado
directo de caso fortuito o fuerza mayor, circunstancia que el contratista deberá acreditar con medios
de verificación o por responsabilidad directa de la DMC.
El cobro de multas no impide ni limita a la DGAC para ejercer la facultad de poner término anticipado
al servicio ni el ejercicio de otras acciones legales con indemnización de perjuicios. De igual forma,
el pago de dichas multas no extingue la obligación del contratista del cumplimiento de su obligación
principal.
Si se aplicase el término anticipado a la contratación, la DMC podrá re adjudicar el servicio a la
siguiente mejor oferta según lo descrito en el Informe de Evaluación y Sugerencia de Adjudicación
que adjudicó la licitación, siempre que se cuente con el debido presupuesto disponible para
materializar dicho acto.
XV.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
El contratista se obliga, entre otros, a lo siguiente:
A no ceder ni transferir a terceros, bajo ningún título, los derechos y obligaciones emanados de
la adjudicación de la propuesta y del contrato.
A mantener una comunicación permanente con el Inspector Fiscal que nomine la D.G.A.C, a fin
de solucionar de inmediato cualquier situación anómala que incida en el cumplimiento del
contrato.
A cumplir todas las exigencias que establezca la D.G.A.C., en función del contrato, de las Bases
de Licitación y de la Oferta del contratista.
Cumplir con los plazos del contrato.
En caso que se produzcan robos, hurtos o daños imputables al contratista o sus dependientes en
los bienes de la D.G.A.C. el contratista deberá reintegrar el monto de lo sustraído o dañado, en
un plazo no superior a diez (10) días corridos, contados desde la notificación respectiva,
informada previamente por esta D.G.A.C.
XVI.- DE LAS COMUNICACIONES
El adjudicado se obliga a mantener una comunicación permanente con la D.G.A.C. y con el
funcionario nominado como Inspector Fiscal, a fin de solucionar de inmediato cualquier situación
anómala en el cumplimiento de Orden de Compra. Cumplir todas las exigencias que establezca la
D.G.A.C., en función de estas Bases Administrativas y Bases Técnicas, dando cumplimiento a todas
las obligaciones y puntos establecidos en ellas.
|
|
|
|