Licitación ID: 1404452-4-LE25
Licitación de contrato de suministros
Responsable de esta licitación: ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PARQUE CORDILLERA
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 0
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad
Cod: 30151902
Contrato de suministros de elementos de ferretería, riego y de herramientas  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Licitación de contrato de suministros
Estado:
Adjudicada
Descripción:
Licitación para contratar el suministro de elementos de ferretería, de riego, y de herramientas por 24 meses.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PARQUE CORDILLERA
Unidad de compra:
Compras Parque Cordillera
R.U.T.:
65.060.484-9
Dirección:
Direccion no aplica a productos virtuales
Comuna:
Santiago
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 11-04-2025 15:00:00
Fecha de Publicación: 31-03-2025 18:06:23
Fecha inicio de preguntas: 31-03-2025 18:16:00
Fecha final de preguntas: 03-04-2025 16:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 07-04-2025 18:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 11-04-2025 15:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 11-04-2025 15:01:00
Fecha de Adjudicación: 16-04-2025 10:19:55
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- 8.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 8.1 Contenido de las Ofertas Los oferentes deberán presentar la propuesta a través del Portal www.mercadopublico.cl, en formato electrónico, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en el cronograma de actividades. La oferta se compone por los antecedentes Administrativos, Oferta Técnica y Oferta Económica, cuyo contenido se detalla en los párrafos siguientes. Antecedentes Administrativos. a) Anexo N°1 Declaración Jurada Simple Inhabilidades e Incompatibilidades para presentar ofertas. El Anexo N°1 Debe completarse electrónicamente, a través de la declaración jurada en línea para proveedores dispuesta en plataforma de Mercado Público al momento de ingresar su oferta. b) Anexo N°2 “Identificación del oferente” c) Anexo N°3 “Declaración jurada simple de aceptación de bases” d) Anexo N°6 “Declaración Jurada sobre Programa de Integridad” El oferente deberá declarar mediante el Anexo N°6 si cuenta con un programa de integridad validable, que establezca medidas de difusión y comunicación, seguimiento, mitigación y correctivas. En caso de no contar con el Programa de Integridad, deberá exhibirlo antes de firmar el contrato bajo sanción de dejar sin efecto la adjudicación, lo cual no tendrá derecho a indemnización alguna. El referido programa deberá ser acompañado como parte de los antecedentes requeridos al momento de la firma del contrato, según se prescribe en las presente Bases y podrá ser solicitado durante la ejecución del contrato. Para estos efectos se entiende por Programa de Integridad cualquier sistema de gestión que tenga como objetivo prevenir, identificar y/o sancionar las infracciones de leyes, regulaciones, códigos o procedimientos internos que tienen lugar en una organización, promoviendo una cultura de cumplimiento. En el evento que no se cuente con este Programa, será deber del oferente adjudicado tenerlo y presentarlo al momento de firmar el contrato. Excepcionalmente y, por razones fundadas que serán evaluadas por la Asociación, se le podrá otorgar un plazo adicional para la implementación del programa de Integridad, cuyo incumplimiento será motivo de multa conforme las cláusulas siguientes. Tratándose de oferentes que sean personas naturales deberá acompañar documentos que acrediten la realización de cursos acreditaciones, diplomados u otros similares fidedignos en que conste que, tanto ellos como quienes estén a su cargo para la ejecución del contrato, se han capacitado en integridad o compliance Los oferentes que no presenten los Anexo N°1, 2 y 3 de los antecedentes administrativos, serán declarados inadmisibles. La declaración del Anexo N°6 será evaluado de acuerdo a lo estipulado en la cláusula N°11 de las presentes Bases
Documentos Técnicos
1.- 8.3 Oferta Técnica Deberá presentarse electrónicamente en el Portal www.mercadopublico.cl, en la oportunidad establecida en el cronograma, de acuerdo a las políticas de uso del sitio incluyendo la siguiente documentación: 8.3.1 Contenidos mínimos de la Oferta Técnica Se deja expresa constancia que las ofertas que no presenten los anexos solicitados en esta cláusula serán declaradas inadmisibles y no participarán del proceso de evaluación de ofertas. a) Anexo N°5A: “Propuesta plazo de Entrega” b) Anexo Nª5B “Experiencia en el rubro” c) Anexo Nº 5C “Certificado de experiencia”
 
Documentos Económicos
1.- 8.4 Oferta Económica Deberá presentarse electrónicamente a través del Portal www.mercadopublico.cl, en la oportunidad establecida en el cronograma, de acuerdo a las políticas de uso del sitio, en moneda nacional y según el valor total neto, adjuntando además: a) a) Anexo N°4: “Itemizado Propuesta Económica: se debe informar mediante este anexo el valor total IVA incluido, valor que se utilizará para efectos de evaluación Para el cálculo de su oferta económica presentada, será responsabilidad del oferente determinar el recurso humano, los productos, elementos y/o maquinarias, necesarios para la correcta y completa ejecución del servicio licitado en las condiciones establecidas en las bases administrativas, técnicas, anexos, y demás antecedentes de esta Licitación. Asimismo, en caso de detectarse diferencias entre los valores ofertados en www.mercadopublico.cl y los declarados en Anexo N°4, prevalecerá el valor ofertado en este último, sin perjuicio de las aclaraciones que pudiesen requerirse por cualquier tipo de error aritmético identificado durante la evaluación. Solo se aceptará una oferta por oferente, en caso de presentarse más de una oferta por oferente, se considerará la última oferta ingresada según fecha y hora que conste en el comprobante de ingreso de oferta electrónica del portal mercado público, si hubiesen sido presentadas simultáneamente se considerará la de menor valor. Se declararán inadmisibles de plano y no serán evaluadas las ofertas que no presenten oferta económica, con toda la información requerida en el Anexo N°4.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Entrega oportuna de antecedentes D. Entrega Oportuna de Antecedentes (2%) Los oferentes deberán cumplir con lo solicitado en las presentes Bases relativo a instrucciones para presentación de ofertas y acompañar los anexos y documentos requeridos, en tiempo y forma. La evaluación se realizará según la siguiente tabla: Criterio Puntaje La Comisión Evaluadora no hace uso de las facultades sobre la materia, indicada en el número 10.3 de las Bases Administrativas. 100 puntos La Comisión Evaluadora hace uso de las facultades sobre la materia, indicada en el número 10.3 de las Bases Administrativas. 0 puntos Y se aplicará la siguiente fórmula: Entrega oportuna de antecedentes = Puntaje obtenido x 0,02 2%
2 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios Evaluación Oferta Técnica (45%) La oferta técnica será evaluada de acuerdo a los siguientes subcriterios: SUBFACTOR PONDERACIÓN B.1 Experiencia del oferente 35 % B.2 Plazo de Entrega 10 % TOTAL 45% 45%
3 Precio A. Evaluación Oferta Económica-Precio (50%) La evaluación de la oferta económica se realizará considerando el valor total IVA incluido indicado en el Anexo N°4 por los oferentes, aplicando la siguiente fórmula: Oferta Económica = (Oferta Económica más baja/ Oferta Económica en evaluación) x 50 Para la evaluación del criterio precio, los oferentes deberán acompañar de manera obligatoria el itemizado del Anexo N.° 4. Se evaluará este criterio en base a la suma total del valor ofertado. Los oferentes deberán cotizar la totalidad de los servicios solicitados, en el Anexo N.° 4 (itemizado económico), de lo contrario su oferta será declarada inadmisible. Del mismo modo se procederá en caso que el proponente no presente oferta alguna. 50%
4 Programa de integridad C. Programa de Integridad (3%) Se entenderá por programa de integridad aquel documento del oferente aplicado en su empresa, en el cual se define procedimientos que permitan conocer aquellos riesgos de corrupción que existen en la gestión de su organización y diseñar estrategias para mitigarlo, asignándose puntaje según la siguiente tabla: Criterio Puntaje El oferente presenta Anexo N°6 100 puntos El oferente presenta Anexo N°6 pero declara no tener los programas indicados en anexo. 50 puntos El oferente no presenta Anexo N°6, o está incompleto o no acompaña a su oferta un programa de integridad, o no informa 0 puntos Y se aplicará la siguiente fórmula: Programa de Integridad = Puntaje obtenido x 0,03 3%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: Fondos Presupuestarios
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Monto estimado disponible o hasta agotamiento presupuestario
Tiempo del Contrato 24 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Carlos Vilera Dugarte
e-mail de responsable de pago: administracion@asociacionparquecordillera.cl
Nombre de responsable de contrato: Jose Pedro Guilisasti Palacios
e-mail de responsable de contrato: jose.guilisasti@asociacionparquecordillera.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-2-22750112-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Asociacion de Municipalidades Parques Cordillera
Fecha de vencimiento: 30-07-2027
Monto: 5 %
Descripción: Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, el adjudicatario deberá entregar al momento de su firma, una boleta de garantía bancaria a la vista, vale vista, o cualquier instrumento financiero irrevocable, a nombre de la Asociación de municipalidades Parques Cordillera, por un monto equivalente al por un monto equivalente al 5% del precio del contrato (valor neto) y con una vigencia correspondiente al plazo de vigencia del servicio de instalación y habilitación contratados aumentado en 90 días corridos, en la que se deberá incorporar la siguiente glosa:
Glosa: “Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de “CONTRATO DE SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, DE RIEGO Y DE HERRAMIENTAS POR 24 MESES o hasta agotamiento presupuestario”.
Forma y oportunidad de restitución: para hacerla efectiva. La garantía será devuelta al contratista, a su requerimiento, una vez cumplidas íntegramente sus obligaciones contractuales debidamente certificadas por el Administrador del Contrato que la prestación de los servicios se realizó a entera satisfacción de la Asociación y una vez cumplido el plazo de vigencia de la misma. Por el contrario, este documento podrá hacerse efectivo administrativamente y sin forma de juicio, en caso que el adjudicatario no dé íntegro, cabal y oportuno cumplimiento a sus obligaciones contractuales, según lo dispuesto en el N°17 de las Bases Administrativas. Conforme a lo establecido por el artículo 11 de la Ley Nº 19.886 de Compras Públicas, la referida garantía de fiel cumplimiento de contrato tendrá como función, además, asegurar el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del adjudicatario. No se admitirá otro tipo de documento de garantía que aquellos señalados en la presente disposición. Nota: Podrán ser uno o más instrumentos financieros los que conformen la garantía; asimismo la garantía puede ser tomada por un tercero en favor del contratista.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el adjudicatario no firma por cualquier razón el contrato; no entrega la garantía de fiel cumplimiento si corresponde; o no se encuentra con inscripción vigente en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración dentro de los plazos indicados en punto 12.1 de las presentes bases, la Asociación podrá readjudicar la licitación al siguiente proponente mejor evaluado, o declararla desierta. En tal caso, el oferente ubicado en segundo lugar deberá cumplir las mismas condiciones y plazos que el original adjudicatario, contado desde la notificación de la readjudicación.
Resolución de Empates

En caso de igualdad en el puntaje final, se privilegiará al oferente que ha obtenido el mayor puntaje en la oferta económica. De mantenerse el empate, se escogerá entre esas ofertas, al proponente que haya obtenido mayor puntuación en la evaluación técnica.

Finalmente, de persistir el empate, se adjudicará al oferente que primero haya ingresado su oferta en el portal, según de cuenta el Comprobante de Ingreso de Oferta correspondiente.
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Los oferentes podrán hacer consultas en relación a la adjudicación, en el plazo de 4 días corridos a contar de la fecha de la publicación en el Portal www.mercadopublico.cl, dirigidas al correo compras@asociacionparquecordillera.cl

Todas las respuestas serán evacuadas y puestas en conocimiento de todos los oferentes, a través de correo electrónico y la publicación posterior en el Portal www.mercadopublico.cl, en el plazo de 7 días corridos, contados desde a contar de la fecha de la publicación en el Portal www.mercadopublico.cl.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.