Licitación ID: 1493-118-LE23
2° LLAMADO DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR CURICA
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 6
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Servicios temporales de ingeniería 1 Unidad
Cod: 80111614
DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR CURICA  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
2° LLAMADO DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR CURICA
Estado:
Adjudicada
Descripción:
El proyecto consiste en definir y diseñar al nivel de ingeniería de detalle la solución técnico – económica más conveniente para la Extensión del Servicio de Agua Potable de la localidad. El proyecto debe consultar todas las obras necesarias para lograr el abastecimiento de agua potable de modo permanente y menor costo posible, teniendo presente donde corresponda, las normas de diseño, planos tipo y exigencias técnicas del Ministerio de Obras Públicas y el mandante tienen para estos efectos. El estudio está orientado al análisis de soluciones integrales para el servicio de agua potable de la localidad para el período de previsión de las obras. Para ello, se debe analizar y definir las características técnicas y económicas de las diferentes alternativas, incluyendo fuente, tratamiento, impulsión, regulación, distribución y mantención. El estudio debe comenzar con un informe preliminar y estudio de factibilidad, en que se deberán analizar y definir las características técnicas y económicas de las diferentes alternativas de instalación de las obras. Finalmente, se deberá llevar al nivel de proyecto de ingeniería al nivel de detalle la alternativa que resulte técnico – económicamente más conveniente aprobada por el mandante.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
Unidad de compra:
I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
R.U.T.:
69.140.800-0
Dirección:
Arturo Prat 202 - San Nicolás
Comuna:
San Nicolás
Región en que se genera la licitación:
Región del Ñuble
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 21-11-2023 15:30:00
Fecha de Publicación: 07-11-2023 12:43:00
Fecha inicio de preguntas: 14-11-2023 16:12:00
Fecha final de preguntas: 15-11-2023 17:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 17-11-2023 18:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 21-11-2023 15:31:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 21-11-2023 15:31:00
Fecha de Adjudicación: 01-12-2023 10:01:45
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
VISITA A TERRENO OBLIGATORIA 14-11-2023 10:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- a) Anexo N°1, Formulario de Identificación del proponente, según formato tipo (debidamente firmado).
2.- b) Garantía de Seriedad de la Oferta, la cual, si es física debe ser ingresada en su forma original antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas, en la Oficina de Partes de la Municipalidad de San Nicolás, ubicada en esquina calle Balmaceda con calle Esmeralda de la Comuna de San Nicolás (Biblioteca Municipal), y adjuntar copia legible de ella en su oferta administrativa. En caso de ser electrónica, esta deberá ajustarse a la Ley N°19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma; y ser adjunto en su oferta administrativa.
3.- c) Anexo N°2, Declaración Jurada Simple, según formato tipo, firmada por el proponente o representante legal (debidamente firmado).
4.- d) Anexo N°3, Declaración Jurada con Conflictos de Intereses de Algunos Organismos.
5.- e) Fotocopia simple de la Escritura de conformación de la empresa o sociedad o fotocopia simple de documento que acredite el título de profesional competente.
6.- f) Registro de Consultor MINVU.
Documentos Técnicos
1.- a) Descripción o Detalle del servicio ofertado, en base a lo requerido en los Términos de Referencia. (Formato del Oferente, debidamente firmado). Este detalle, deberá incluir la forma de abordar cada una de las especialidades propuestas en los términos de referencia, tendrán que contar con su cronograma por área de trabajo. De no cumplir cabalmente con lo requerido en los Términos de Referencia, el oferente quedará FUERA DE BASES.
 
2.- b) Descripción o Detalle de los Profesionales Ofertados, en base a lo requerido en los Términos de Referencia. (Formato del Oferente, debidamente firmado), donde, deberá adjuntar los curriculum vitae y Titulos Profesionales, ambos validados ante notario. De no cumplir cabalmente con lo requerido en los Términos de Referencia.
 
3.- c) Cronograma de Actividades propuesto, en relación a lo requerido en los Términos de Referencia (formato del oferente, debidamente firmado).
 
4.- d) Anexo N°4; que señale la experiencia de la consultora, o bien del profesional postulante a la elaboración del diseño, esta experiencia deberá ser en diseños de medialuna o proyectos similares, de no presentar experiencia de estas características el oferente quedará inmediatamente FUERA DE BASES.
 
Documentos Económicos
1.- a) Programación Financiera propuesta, en relación a propuesta plazos máximos (formato del oferente, debidamente firmado).
2.- b) Anexo N°5, según formato tipo, valorizado en moneda nacional (pesos) en cuya oferta se señalará el valor total del servicio ofertado. El precio ofertado deberá considerar todos los valores inherentes a la entrega del servicio, considerando lo estipulado en los Términos de Referencia adjuntas en las presentes bases.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Plazo El plazo de menor valor tendrá la ponderación más alta y obtendrá el puntaje mayor de 20% (el plazo máximo asciende a 90 días corridos y el mínimo a 60 días corridos). Los puntajes de las otras ofertas se calcularán aplicando la siguiente formula: Nota Oferta Evaluada = (Plazo Mínimo Ofertado/ Plazo oferta evaluada)*100 Ponderación = Nota oferta evaluada *0.20 20%
2 Oferta Económica La oferta de menor valor tendrá la ponderación más alta y obtendrá el puntaje mayor de 30%. Los puntajes de las otras ofertas se calcularán aplicando la siguiente formula: Nota Oferta Evaluada = (Precio Mínimo Ofertado/ Precio oferta económica evaluada) *100 Ponderación = Nota oferta evaluada *0.30 30%
3 Experiencia Consultor/a En el presente criterio de evaluación se medirá la experiencia del consultor, ya sea persona natural o jurídica. Para ello, el oferente deberá acreditar mediante certificados emitidos por instituciones públicas su experiencia en la elaboración de diseños de sistemas de agua potable, tendrá nota de acuerdo a la siguiente formula: Nota Oferta Evaluada = (N° de diseños acreditados/ Mayor N° de diseños acreditados)*100 Ponderación = Nota oferta evaluada *0.50 NOTA: De no contar con experiencia en diseños de agua potable el oferente quedará inmediatamente FUERA DE BASES. Los certificados deberán indicar como mínimo lo siguiente: Nombre del mandante, nombre y RUT de la empresa consultora, nombre del proyecto, metros cuadrados a inspeccionar. 50%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: FONDOS MUNICIPALES
Monto Total Estimado: 10000000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones SE CUENTA CON UN MONTO MÁXIMO PARA LA ADQUISICIÓN DE 10.000.000 IMPUESTO INCLUIDO, EL OFERENTE QUE SUPERE ESTE MONTO QUEDARA DE MANERA INMEDIATA FUERA DE BASE.
Tiempo del Contrato 90 Días
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: DANIEL FLORES SILVA
e-mail de responsable de pago: dafnicolas@gmail.com
Nombre de responsable de contrato: GABRIEL AYARZA CATALÁN
e-mail de responsable de contrato: uadquisiciones.sannicolas@gmail.com
Teléfono de responsable del contrato: 56-42-2561419-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
Fecha de vencimiento: 21-01-2024
Monto: 300000 Peso Chileno
Descripción: Deberá entregar una caución o garantía que cumpla con lo establecido en el artículo 31 del reglamento de la ley N°19.886 de bases sobre contratos administrativos y prestación de obra, por ejemplo una boleta de garantía Bancaria, vale vista o certificado de fianza, de corresponder, dicho documento debe ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable, por un monto correspondiente a $500.000.- (quinientos mil pesos) y debe tener una vigencia de 60 días corridos, los que se contabilizaran a contar del día siguiente de la apertura de la propuesta.
Glosa: : Garantiza Seriedad de la Oferta del diseño “2° LLAMADO DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL, SECTOR CURICA”.
Forma y oportunidad de restitución: Este documento será devuelto una vez que se firme el contrato y se haya recepcionado correctamente la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
Fecha de vencimiento: 23-06-2024
Monto: 10 %
Descripción: Deberá entregar una caución o garantía que cumpla con lo establecido en el artículo 68 del reglamento de la ley N°19.886 de bases sobre contratos administrativos y prestación de obra, por ejemplo una boleta de garantía Bancaria, vale vista o certificado de fianza, de corresponder, la cual debe estar ingresada, al momento de firmar el contrato, dicho documento debe ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable, por un monto correspondiente del 10% del monto total a contratar y debe tener una vigencia equivalente al plazo contractual más 90 días corridos desde la fecha del término del contrato.
Glosa: Garantiza Fiel Cumplimiento del Contrato “2° LLAMADO DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL, SECTOR CURICA y de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores y multas que se apliquen”.
Forma y oportunidad de restitución: Su devolución deberá ser solicitada por el contratista por escrito e ingresada por oficina de partes de la municipalidad de San Nicolás, en los plazos que corresponda de acuerdo a las presentes bases u una vez que se encuentre ingresada y recepcionada correctamente la garantía de correcta ejecución de las obras.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Pacto de integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influír o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluídos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
Resolución de Empates

Ante una igualdad de puntaje en la evaluación final de las ofertas, se adjudicará de la siguiente forma:

1.- Mayor ponderación en Experiencia Consultor/a.

2.- Mayor ponderación en Oferta económica.

3.- Mayor ponderación en Plazo.
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación
A TRAVES DEL FORO DEL PORTAL: www.mercadopublico.cl
Visita a terreno obligatoria

La visita a terreno será obligatoria al lugar en donde se quiere ejecutar el proyecto del colector de aguas servidas, deberá ser visitado por los proponentes el día determinado en el cronograma del portal  www.mercadopublico.cl, para lo cual deberán dirigirse a la Dirección de Obras de la Municipalidad de San Nicolás el día y hora indicado en cronograma, los proponentes o un representante de estos deberán presentar y dejar los siguientes documentos:

Persona Natural: Si es  profesional del área dejando copia simple de cedula de identidad y fotocopia de título profesional. En caso de no ser profesional del área, deberá asistir además el profesional a cargo de la asesoría, dejando copia simple de su título y cédula de identidad.

Persona Jurídica: dejar copia simple del Rut y además presentar y dejar copia de la vigencia de la sociedad, donde se acredite el nombre del representante legal que firma.

En caso de ser representado por un tercero tendrá que dejar copia de la declaración jurada simple firmada por el representante legal. El profesional a cargo de la obra, podrá representar al oferente, sea éste persona natural o jurídica o UTP, presentando el respectivo mandato o la declaración jurada simple referida precedentemente.

Todos estos documentos deben ser presentados y dejados al momento de la firma del acta de visita a terreno.

NOTA: todo oferente siendo persona natural o jurídica debe dejar fotocopia simple del carnet de identidad o rut de la empresa la cual representan y además los antecedentes antes nombrados (los que correspondan), esta copia debe ser entregada junto a la firma del acta de visita a terreno y antes del plazo y tiempo establecido en el cronograma del portal www.mercadopublico.cl. Si no se entrega durante la firma del acta y plazo establecido en el portal, no podrá participar en dicha propuesta.

Para efectuar la visita a terreno, los proponentes o representantes deberán dirigirse a la Municipalidad de San Nicolás, específicamente a la oficina de la Dirección de Obras Municipales, ubicado en calle Arturo Prat N° 202 interior (entrada por costado reten de carabineros), San Nicolás, el día 14 de noviembre de 2023, a las 10:00 horas. 
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.