Licitación ID: 1493-129-LE24
CONSTRUCCIÓN VEREDAS SECTOR EL NARANJAL COMUNA DE SAN NICOLÁS
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 6
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad
Cod: 72101703
El proyecto contempla la construcción de 300 metros lineales de veredas para el sector de Naranjal de la comuna de San Nicolás, con un espesor de 10 cm por un ancho de 1,20 metros, mientras que en lugares donde se encuentren accesos de vehículos deberá te  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CONSTRUCCIÓN VEREDAS SECTOR EL NARANJAL COMUNA DE SAN NICOLÁS
Estado:
Adjudicada
Descripción:
El proyecto contempla la construcción de 300 metros lineales de veredas para el sector de Naranjal de la comuna de San Nicolás, con un espesor de 10 cm por un ancho de 1,20 metros, mientras que en lugares donde se encuentren accesos de vehículos deberá tener un espesor de 12 cm (360 m2 totales) en hormigón G-25 terminación con escobillón, poseerá una membrana de curado especificada en Especificaciones Técnicas, además, se requiere relleno con material en zonas bajas y una capa de estabilizado compactado de 10 cm de espesor por 1,20 metros de ancho donde se instalará la vereda proyectada.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
El contrato se formalizará con la orden de compra
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
Unidad de compra:
I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
R.U.T.:
69.140.800-0
Dirección:
Arturo Prat 202 - San Nicolás
Comuna:
San Nicolás
Región en que se genera la licitación:
Región del Ñuble
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 22-11-2024 16:00:00
Fecha de Publicación: 07-11-2024 17:09:15
Fecha inicio de preguntas: 07-11-2024 20:30:00
Fecha final de preguntas: 16-11-2024 15:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 19-11-2024 17:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 25-11-2024 15:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 25-11-2024 15:00:00
Fecha de Adjudicación: 23-01-2025 16:46:16
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
VISITA A TERRENO OBLIGATORIA 14-11-2024 15:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- 1. Identificación del Oferente, según Formato Nº 1 (debidamente firmado), si es persona natural debe anexar a este documento fotocopia simple de iniciación de actividades, si es persona jurídica debe anexar Certificado de Vigencia de la Sociedad, fotocopia simple de la escritura y de los estatutos de la respectiva sociedad en el cual aparezca la calidad de representante legal.
2.- 2. Declaración jurada simple, según Formato Nº 2 (debidamente firmado).
3.- 3. Garantía de Seriedad de la Oferta, la cual, si es física debe ser ingresada en su forma original antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas, en la Oficina de Partes de la Municipalidad de San Nicolás, ubicada en calle Arturo Prat N°202, comuna de San Nicolás, y adjuntar copia legible de ella en su oferta administrativa. En caso de ser electrónica, esta deberá ajustare a la Ley N°19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma; y ser adjunto en su oferta administrativa.
4.- 4. En caso que sea persona natural, adjuntar fotocopia simple del título profesional Constructor Civil, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor o Arquitecto, (Punto N° 5 de las BAE).
5.- 5. Certificado de Inscripción vigente en algún registro de contratistas, de acuerdo al punto N°5 anterior, extendido con una antigüedad no superior a 60 días corridos de la fecha de la Apertura, por el registro correspondiente. Se podrá presentar en reemplazo del original, fotocopia legalizada ante Notario.
6.- 6. Patente municipal vigente.
7.- 7. Declaración Jurada con Conflictos de Intereses de Algunos Organismos, según Formato N°3 (debidamente firmado).
8.- 8. El oferente deberá incluir un Programa de Integridad según lo establecido en dictamen N°E370752 de 2023, de acuerdo a lo señalado en el punto N°15.4. de las presentes Bases Administrativas Especiales.
9.- 9. Declaraciones Juradas Trabajadores de la obra respecto del conocimiento del Programa de Integridad según punto N°15.4. de las presentes Bases Administrativas Especiales (la no presentación de estas no será causal para declarar al oferente FUERA DE BASES).
Documentos Técnicos
1.- 1. Nómina de obras en ejecución y terminadas, señalando nombre del proyecto, superficie construida en metros cuadrados, monto, plazo de ejecución y fecha de término, según Formato Nº 4, preferentemente con características similares a la obra licitada. Considerar sólo las obras que pueda acreditar, de acuerdo a lo solicitado en el punto N°15 de la BAE, documentos que deberá anexar junto al Formato N° 4 (debidamente firmado).
 
Documentos Económicos
1.- 1. Presupuesto detallado por partidas, siguiendo el orden de los ítems de las especificaciones técnicas y/o ítemizado adjunto. Formato Nº 5 (debidamente firmado).
2.- 2. Oferta Económica, Formato Nº6, donde se indique el monto del presupuesto en número - Letras y plazo de entrega (debidamente firmado).
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 PLAZO El plazo de menor valor tendrá la ponderación más alta y obtendrá el puntaje mayor de 35% (el plazo máximo asciende a 90 días corridos). Los puntajes de las otras ofertas se calcularán aplicando la siguiente formula: Nota Oferta Evaluada = (Plazo Mínimo Ofertado/ Plazo oferta evaluada)*100 Ponderación = Nota oferta evaluada *0.35 Nota: El plazo mínimo ofertado no podrá ser menor al 85% del plazo máximo establecido. El oferente que oferte por un plazo mayor al máximo establecido o menor al plazo mínimo establecido quedará automáticamente FUERA DE BASES. 35%
2 OFERTA ECONOMICA La oferta de menor valor tendrá la ponderación más alta y obtendrá el puntaje mayor de 20%. Los puntajes de las otras ofertas se calcularán aplicando la siguiente formula: Nota Oferta Evaluada = (Precio Mínimo Ofertado/ Precio oferta económica evaluada) *100 Ponderación = Nota oferta evaluada *0.20 Nota: Las ofertas económicas presentadas no podrán ser inferiores al 85% del monto máximo referencial para realizar la obra. En caso de ser menor el oferente quedará FUERA DE BASES. 20%
3 Experiencia en Proyectos Similares El oferente que presente el mayor número obras totalmente terminadas (proyectos de construcción o reposición de veredas, o similares) y debidamente certificadas, obtendrá la mayor ponderación de 35%. Las ponderaciones de las otras ofertas serán calculadas utilizando la fórmula: Nota Oferta Evaluada = (N° de obras acreditadas/ mayor N° de obras acreditadas)*100 Ponderación = Nota oferta evaluada *0.35 Los certificados deberán indicar como mínimo lo siguiente: Nombre del mandante, nombre y RUT de la empresa ejecutora de la obra, nombre del proyecto, monto de la obra. La comisión evaluadora considerará y calificará solo aquella experiencia que se acredite mediante documentos otorgados por el mandante y que digan relación con el término de las obras señaladas. Por tal motivo, no se contará como experiencia la presentación de órdenes de compra, contratos, facturas u otros relacionados con el inicio de un trabajo. 35%
4 PROGRAMA DE INTEGRIDAD Según lo solicitado en el punto N°15.4. de las Baes 10%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: FONDOS MUNICIPALES
Monto Total Estimado: 25000000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones EL MONTO MAXIMO DISPONIBLE ES DE 25.000.000 IMPUESTO INCLUIDO. EL OFERENTE QUE REALICE UNA OFERTA POR UN MONTO SUPERIOR QUEDARÁ INMEDIATAMENTE FUERA DE BASES
Tiempo del Contrato 90 Días
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: DANIEL FLORES SILVA
e-mail de responsable de pago: dafnicolas@gmail.com
Nombre de responsable de contrato: MARIO TORO VENEGAS
e-mail de responsable de contrato: Inspectorobrassannicolas@gmail.com
Teléfono de responsable del contrato: 56-42-2561419-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
Fecha de vencimiento: 25-01-2025
Monto: 200000 Peso Chileno
Descripción: Deberá entregar una caución o garantía que cumpla con lo establecido en el artículo 31 del reglamento de la ley N°19.886 de bases sobre contratos administrativos y prestación de obra, por ejemplo una boleta de garantía Bancaria, vale vista o certificado de fianza, de corresponder, dicho documento debe ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable, por un monto de $200.000.- (doscientos mil pesos) y debe tener una vigencia de 60 días corridos, los que se contabilizaran a contar del día siguiente de la apertura de la propuesta. No olvidar que la Garantía debe estar identificada con el número de la propuesta o el ID de la licitación. Esta glosa puede venir en formato ordenador o manuscrita. Esta garantía debe ser ingresada en forma física antes de la fecha y hora de cierre en la Oficina de Partes de la Municipalidad de San Nicolás, ubicada en esquina calle Arturo Prat N°202 de la Comuna de San Nicolás. Esto solo en caso de ser en formato físico y no digital, como lo son las pólizas o certificados de fianza. (Remítase al punto N°10.4.1).
Glosa: Garantiza Seriedad de la Oferta del proyecto “CONSTRUCCIÓN VEREDAS SECTOR EL NARANJAL, COMUNA DE SAN NICOLÁS”.
Forma y oportunidad de restitución: Dicha garantía será devuelta a los proponentes, previa solicitud por escrito y una vez adjudicada la obra. Toda devolución de documentos de garantía, deberá solicitarse por escrito, por parte del interesado y dirigido al mandante, en caso del adjudicado se realizará devolución una vez presentada la garantía de fiel cumplimiento y al resto de oferentes una vez adjudicada dicha licitación.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
Fecha de vencimiento: 09-07-2025
Monto: 5 %
Descripción: Deberá entregar una caución o garantía que cumpla con lo establecido en el artículo 68 del reglamento de la ley N°19.886 de bases sobre contratos administrativos y prestación de obra, por ejemplo una boleta de garantía Bancaria, vale vista o certificado de fianza, de corresponder, la cual debe estar ingresada, al momento de firmar el contrato, dicho documento debe ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable, por un monto correspondiente del 5% del monto total a contratar y debe tener una vigencia equivalente al plazo contractual más 90 días corridos desde la fecha del término del contrato.
Glosa: Garantiza el fiel cumplimiento del contrato del proyecto “CONSTRUCCIÓN VEREDAS SECTOR EL NARANJAL, COMUNA DE SAN NICOLÁS y de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores y multas que se apliquen”.
Forma y oportunidad de restitución: Su devolución deberá ser solicitada por el contratista por escrito e ingresada por oficina de partes de la municipalidad de San Nicolás. La garantía de fiel cumplimiento del contrato se devolverá al adjudicatario a su solicitud previa presentación de informe por parte del ITO, donde, se acredite el correcto cumplimiento del servicio sin observaciones.
    Otras Garantías
Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS
Fecha de vencimiento: 10-04-2026
Monto: 5 %
Descripción: Deberá entregar una caución o garantía que cumpla con lo establecido en el artículo 68 del reglamento de la ley N°19.886 de bases sobre contratos administrativos y prestación de obra, por ejemplo una boleta de garantía Bancaria, vale vista o certificado de fianza, de corresponder, dicho documento debe ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable, por un monto correspondiente del 5% del valor del contrato y debe tener una vigencia no inferior a 365 días corridos, a partir de la fecha del decreto que apruebe el Acta de recepción provisoria sin observaciones. Esta debe ser a nombre de la Municipalidad de San Nicolás, Rut 69.140.800-0, e individualizada con nombre de la propuesta o número de propuesta o ID de la misma.
Glosa: Garantiza la correcta ejecución de las obras del contrato del proyecto “CONSTRUCCIÓN VEREDAS SECTOR EL NARANJAL, COMUNA DE SAN NICOLÁS y de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores y multas que se apliquen”.
Forma y oportunidad de restitución: La garantía de correcta ejecución del contrato se devolverá al adjudicatario a su solicitud previa presentación de informe por parte del ITO, donde, se acredite el correcto cumplimiento del servicio sin observaciones.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Pacto de integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación
A TRAVÉS DEL FORO DEL PORTAL: www.mercadopublico.cl
Resolución de Empates

Ante una igualdad de puntaje en la evaluación final de las ofertas, se adjudicará de la siguiente forma:

1.- Mayor ponderación en Experiencia en Proyectos Similares.

2.- Mayor ponderación en Plazo

3.- Mayor ponderación en Oferta Económica.

4.- Mayor ponderación en Programa de Integridad.

Si aún persistiese la igualdad con la aplicación de los criterios para determinar la adjudicación en caso de empate, la Municipalidad de San Nicolás adjudicara al oferente que primero haya ingresado su oferta en el portal de compras públicas, de acuerdo al Comprobante de Ingreso de la Oferta.
VISITA TERRENO OBLIGATORIA

La visita a terreno obligatoria al lugar de emplazamiento de la obra será realizada por los proponentes o un representante de estos y siempre deberán presentar y dejar los siguientes documentos:

Persona Natural: Proponente con Fotocopia simple del título profesional y cédula de identidad por ambos lados. En caso de ser representado por un tercero, se exigirá, además, dejar poder notarial y fotocopia de la cédula de identidad del representante.

Persona Jurídica: Podrá Participar el Representante Legal acreditándolo con Certificado de Vigencia, y Estatutos donde conste su rol de Representante Legal, u otra persona con los documentos antes descritos acompañados de un poder notarial y fotocopia de su cedula de identidad. Todos los documentos deberán ser extendidos con una antigüedad no superior a 30 días corridos de la fecha de la visita a terreno.

Todos estos documentos deben ser presentados y dejados al momento de la firma del acta de visita a terreno.

NOTA: todo oferente siendo persona natural o jurídica debe dejar fotocopia simple del carnet de identidad o rut de la empresa la cual representan y además los antecedentes antes nombrados (los que correspondan), esta copia debe ser entregada junto a la firma del acta de visita a terreno y antes del plazo y tiempo establecido en el cronograma del portal www.mercadopublico.cl. Si no se entrega durante la firma del acta y plazo establecido en el portal, no podrá participar en dicha propuesta.

Para efectuar la visita a terreno, los proponentes o representantes deberán dirigirse a la Municipalidad de San Nicolás, específicamente a las Oficinas de la DIRECCIÓN DE OBRAS ubicadas en el 2° piso del edificio consistorial de la Municipalidad de San Nicolás, en calle Arturo Prat N° 202, San Nicolás, el día JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024, A LAS 15:00 HORAS.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.