Ficha Licitación

Licitación ID: 1493-41-LP23

CONSTRUCCION PATIO CUBIERTO ESCUELA MONTELEON COMUNA DE SAN NICOLAS

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 6

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Global
Cod: 72131702	1 Global
consiste en la construcción de una cubierta del patio en marcos de estructura metálica reticulados, con costaneras metálica. Sobre esta, se instalarán planchas de policarbonato tipo PV4 de 1 mm de espesor. Los marcos serán unidos mediante vigas metálicas

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

CONSTRUCCION PATIO CUBIERTO ESCUELA MONTELEON COMUNA DE SAN NICOLAS

Estado:

Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)

Descripción:

La intervención consiste en la construcción de una cubierta del patio en marcos de estructura metálica reticulados, con costaneras metálica. Sobre esta, se instalarán planchas de policarbonato tipo PV4 de 1 mm de espesor. Los marcos serán unidos mediante vigas metálicas reticuladas. Las fundaciones serán de hormigón armado con vigas de amarre de H.A. También contempla el acceso al establecimiento, techado, en hormigón con estructura de cubierta en madera con planchas de zinc alum tipo PV4 prepintadas de 0.5 mm. La superficie en planta corresponde a 167,16m2 y en planta de cubierta 256 m2. Estas dimensiones incluyen el total de la intervención, que incluye patio cubierto y acceso al establecimiento. Se incluye la instalación de canales y bajadas de aguas lluvias.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS

Unidad de compra:

I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS

R.U.T.:

69.140.800-0

Dirección:

Arturo Prat 202 - San Nicolás

Comuna:

San Nicolás

Región en que se genera la licitación:

Región del Ñuble

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 16-05-2023 10:00:00

Fecha de Publicación: 14-04-2023 16:29:55

Fecha inicio de preguntas: 25-04-2023 15:00:00

Fecha final de preguntas: 28-04-2023 13:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 03-05-2023 17:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 16-05-2023 10:10:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 16-05-2023 10:10:00

Fecha de Adjudicación: 25-08-2023 12:16:18

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

VISITA A TERRENO OBLIGATORIA 26-04-2023 10:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- 1. Identificación del Oferente, según Formato Nº 1 (debidamente firmado), si es persona natural debe anexar a este documento fotocopia simple de iniciación de actividades, si es persona jurídica debe anexar Certificado de Vigencia de la Sociedad, fotocopia simple de la escritura y de los estatutos de la respectiva sociedad en el cual aparezca la calidad de representante legal.

2.- 2. Declaración jurada simple, según Formato Nº 2 (debidamente firmado).

3.- 3. Garantía de Seriedad de la Oferta, la cual, si es física y no digital debe ser ingresada en forma física antes de la fecha y hora de cierre en la Oficina de Partes de la Municipalidad de San Nicolás, ubicada en esquina calle Balmaceda con calle Esmeralda de la Comuna de San Nicolás (Biblioteca Municipal).

4.- 4. En caso que sea persona natural, adjuntar fotocopia simple del título profesional Constructor Civil, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor o Arquitecto, (Punto N° 5 de las BAE).

5.- 5. Certificado de Inscripción vigente en algún registro de contratistas, de acuerdo al punto N°5 anterior, extendido con una antigüedad no superior a 60 días corridos de la fecha de la Apertura, por el registro correspondiente. Se podrá presentar en reemplazo del original, fotocopia legalizada ante Notario.

6.- 6. Certificado o Constancia de capital emitido por una entidad Bancaria con una antigüedad no superior a 30 días corridos de la fecha de Apertura.

7.- 7. Patente municipal vigente.

8.- 8. Declaración Jurada con Conflictos de Intereses de Algunos Organismos, según Formato N°3 (debidamente firmado)

Documentos Técnicos

1.- 1. Nómina de obras en ejecución y terminadas durante los últimos cinco años, señalando nombre del proyecto, superficie construida en metros cuadrados, monto, plazo de ejecución y fecha de término, según Formato Nº 4, preferentemente con características similares a la obra licitada. Considerar sólo las obras que pueda acreditar, de acuerdo a lo solicitado en el punto N°15 de la BAE, documentos que deberá anexar junto al Formato N° 4 (debidamente firmado).

2.- 2. Nómina de personal técnico de la obra: se deberá indicar el personal técnico que se utilizará para el desarrollo y dirección de las obras, el que deberá tener la calidad de profesional competente de la construcción, al tenor de la normativa vigente. Anexando a esta nomina fotocopia legalizada ante notario de título profesional, Constructor Civil, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor o Arquitecto.

3.- 3. Programa de Inversión, de acuerdo a los estado de pagos considerados y avance de obras, Formato Nº5. Los estados de pago deberán ser coincidentes con las etapas señaladas en la carta Gantt.

4.- 4. Compromiso Notarial, según Formato N° 6, en el que deberá constatar número de mano de obra local no calificada, indicando la remuneración de cada uno de ellos. (el no cumplimiento del compromiso notarial, incurrirá en una multa de acuerdo al punto N°19.1 de las presentes BAES).

5.- 5. Carta Gantt de programación de la obras, incluyendo según corresponda, todas las partidas del itemizado.

6.- 6. Documento de Respuesta y/o Aclaraciones a consultas, si lo hubiere, incluida toda la documentación que sea adjuntada a oficio de respuesta y/o aclaraciones.

Documentos Económicos

1.- 1. Presupuesto detallado por partidas, siguiendo el orden de los ítems de las especificaciones técnicas y/o ítemizado adjunto. Formato Nº 7.

2.- 2. Oferta Económica, Formato Nº8, donde se indique el monto del presupuesto en número - Letras y plazo de entrega (debidamente firmado).

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Mano de obra Local	SUBCRITERIO Cantidad de Mano de Obra no calificada ofertada 50% Remuneración Mensual de mano de obra no calificada ofertada 50% REMITASE AL PUNTO N°15.3 DE LAS BAES	20%
2 OFERTA ECONOMICA	La oferta de menor valor tendrá la ponderación más alta y obtendrá el puntaje mayor de 40%. Los puntajes de las otras ofertas se calcularán aplicando la siguiente formula: Nota Oferta Evaluada = (Precio Mínimo Ofertado/ Precio oferta económica evaluada) 100 Ponderación = Nota oferta evaluada 0.40	40%
3 PLAZO	El plazo de menor valor tendrá la ponderación más alta y obtendrá el puntaje mayor de 10% (el plazo máximo asciende a 60 días corridos). Los puntajes de las otras ofertas se calcularán aplicando la siguiente formula: Nota Oferta Evaluada = (Plazo Mínimo Ofertado/ Plazo oferta evaluada)100 Ponderación = Nota oferta evaluada 0.10	10%
4 EXPERIENCIA	El oferente que presente el mayor número obras totalmente terminadas (proyectos de Construcción de Plazas Activas o similares certificadas por organismos públicos) y certificadas, obtendrá la mayor ponderación de 30%. Esto deberá ser dentro de los últimos 05 años. Las ponderaciones de las otras ofertas serán calculadas utilizando la fórmula: Nota Oferta Evaluada = (N° de obras acreditadas/ mayor N° de obras acreditadas)100 Ponderación = Nota oferta evaluada 0.30 Los certificados deberán indicar como mínimo lo siguiente: Nombre del mandante, nombre y RUT de la empresa ejecutora de la obra, nombre del proyecto, monto de la obra.	30%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE
Monto Total Estimado:	121892000


Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	El monto máximo para realizar la obra asciende a 121.892.000 ciento veintiún millones, ochocientos noventa y dos mil pesos Impuesto Incluido, si el oferente sobrepasa el monto máximo quedará FUERA DE BASES

Tiempo del Contrato	60 Días

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	DANIEL FLORES SILVA
e-mail de responsable de pago:	dafnicolas@gmail.com

Nombre de responsable de contrato:	GABRIEL AYARZA CATALÁN
e-mail de responsable de contrato:	uadquisiciones.sannicolas@gmail.com
Teléfono de responsable del contrato:	56-42-2561419-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
Fecha de vencimiento:	17-07-2023
Monto:	500000 Peso Chileno

Descripción:	Deberá entregar una caución o garantía que cumpla con lo establecido en el artículo 31 del reglamento de la ley N°19.886 de bases sobre contratos administrativos y prestación de obra, por ejemplo una boleta de garantía Bancaria, vale vista o certificado de fianza, de corresponder, dicho documento debe ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable, por un monto de $500.000.- (quinientos mil pesos) y debe tener una vigencia de 60 días corridos, los que se contabilizaran a contar del día siguiente de la apertura de la propuesta.

Glosa:	Garantiza Seriedad de la Oferta del proyecto “CONSTRUCCION PATIO CUBIERTO ESCUELA MONTELEON, COMUNA DE SAN NICOLAS”.

Forma y oportunidad de restitución:	Su devolución deberá ser solicitada por el contratista por escrito e ingresada por oficina de partes de la municipalidad de San Nicolás. La devolución de las garantías de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, se efectuará dentro del plazo de 10 días contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad, de la preselección de los oferentes o de la adjudicación, en la forma que se señale en las bases de licitación. En caso del oferente adjudicado, deberá ser solicitado una vez sea firmado el contrato respectivo

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
Fecha de vencimiento:	12-11-2023
Monto:	10 %

Descripción:	Deberá entregar una caución o garantía que cumpla con lo establecido en el artículo 68 del reglamento de la ley N°19.886 de bases sobre contratos administrativos y prestación de obra, por ejemplo una boleta de garantía Bancaria, vale vista o certificado de fianza, de corresponder, la cual debe estar ingresada, al momento de firmar el contrato, dicho documento debe ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable, por un monto correspondiente del 10% del monto total a contratar y debe tener una vigencia equivalente al plazo contractual más 120 días desde la fecha del término del contrato

Glosa:	Garantiza el fiel cumplimiento del contrato del proyecto “CONSTRUCCION PATIO CUBIERTO ESCUELA MONTELEON, COMUNA DE SAN NICOLAS y de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores y multas que se apliquen”

Forma y oportunidad de restitución:	Su devolución deberá ser solicitada por el contratista por escrito e ingresada por oficina de partes de la municipalidad de San Nicolás. La devolución de la garantia por fiel cumplimiento se deberá solicitar una vez se haya hecho la recepción provisoria sin observaciones de la obra en cuestión.

Otras Garantías

Beneficiario:	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
Fecha de vencimiento:	17-08-2024
Monto:	5 %

Descripción:	No olvidar que la Garantía debe estar identificada con el número de la propuesta o el ID de la licitación. Esta glosa puede venir en formato ordenador o manuscrita.

Glosa:	Deberá entregar una caución o garantía que cumpla con lo establecido en el artículo 68 del reglamento de la ley N°19.886 de bases sobre contratos administrativos y prestación de obra, por ejemplo una boleta de garantía Bancaria, vale vista o certificado de fianza, de corresponder, dicho documento debe ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable, por un monto correspondiente del 5% del valor del contrato y debe tener una vigencia no inferior a 365 días, a partir de la fecha del decreto que apruebe el Acta de recepción provisoria sin observaciones. Esta debe ser a nombre de la Municipalidad de San Nicolás, Rut 69.140.800-0, e individualizada con nombre de la propuesta o número de propuesta o ID de la misma.

Forma y oportunidad de restitución:	Su devolución deberá ser solicitada por el contratista por escrito e ingresada por oficina de partes de la municipalidad de San Nicolás. La devolución se realizará una vez se haya hecho la recepción definitiva de la obra

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Pacto de integridad

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influír o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluídos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

Resolución de Empates

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Precio”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Experiencia”. De persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el cirterio "Mano de obra local” . De persistir considerar los criterios "Plazo"

Visita a Terreno Obligatoria

La visita a terreno obligatoria al lugar de emplazamiento de la obra será realizada por los proponentes o un representante de estos y siempre deberán presentar y dejar los siguientes documentos:

Persona Natural: Proponente con Fotocopia simple del título profesional y cédula de identidad por ambos lados. En caso de ser representado por un tercero, se exigirá además, dejar copia de un poder simple y fotocopia de la cédula de identidad del representante.

Persona Jurídica: Podrá Participar el Representante Legal acreditándolo con Certificado de Vigencia y Administración de la Sociedad u otra persona con poder notarial, además deberá presentar Certificado de Vigencia de la Sociedad, extendido con una antigüedad no superior a 30 días corridos de la fecha de la visita a terreno.

En caso de ser representado por un tercero tendrá que dejar copia de la declaración jurada simple firmada por el representante legal.

Todos estos documentos deben ser presentados y dejados al momento de la firma del acta de visita a terreno

NOTA: todo oferente siendo persona natural o jurídica debe dejar fotocopia simple del carnet de identidad o rut de la empresa la cual representan y además los antecedentes antes nombrados (los que correspondan), esta copia debe ser entregada junto a la firma del acta de visita a terreno y antes del plazo y tiempo establecido en el cronograma del portal www.mercadopublico.cl. Si no se entrega durante la firma del acta y plazo establecido en el portal, no podrá participar en dicha propuesta.

Para efectuar la visita a terreno, los proponentes o representantes deberán dirigirse a la Municipalidad de San Nicolás, específicamente a la oficina de OBRAS ubicado en calle Arturo Prat N° 202, San Nicolás, el día 26 de abril de 2023, a las 10:00 horas.

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

A través del foro del portal www.mercadopublico.cl

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir