Licitación ID: 1502-8-O122
AIF PERFILAMIENTO PAIPOTE RURAL
Responsable de esta licitación: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 8
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Especialidades y categorías
Especialidad Sub Especialidad Categoría
1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
AIF PERFILAMIENTO PAIPOTE RURAL
Estado:
Cerrada
Descripción:
ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL A OBRA DE PERFILAMIENTO DE CAUCE PARA LA CONDUCCION ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE, COPIAPÓ, REGIÓN DE ATACAMA
Tipo de licitación:
Licitación Pública de Obra
Ámbito de la licitación:
Consultor (DS48)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
N° de Contrato/CódigoSAFI:
347697
Tipo de contratación:
Suma alzada y Precios Unitarios
Presupuesto:
780000000
Fuente de financiamiento:
FONDOS SECTORIALES
Tipo de gastos:
Asesorías de Inspección Fiscal
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Dos Etapas
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Unidad de compra:
Dirección de Obras Hidráulicas - III Región
R.U.T.:
61.202.000-0
Dirección:
Calle Rancagua N° 499 – Piso 3°- Edificio MOP
Comuna:
Copiapó
Región geográfica:
Región de Atacama
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 17-06-2022 11:00:00
Fecha de Publicación: 19-05-2022 14:00:00
Fecha inicio de preguntas: 19-05-2022 20:00:00
Fecha final de preguntas: 24-05-2022 18:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 31-05-2022 21:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 17-06-2022 12:00:00
Fecha de acto de apertura económica: 23-06-2022 15:00:00
Fecha de Adjudicación: No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
No hay información de Antecedentes Técnicos Privados
Documentos Técnicos Públicos
1.- DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
 
2.- ANEXO COMPLEMENTARIO
 
3.- AVISO DIARIO OFICIAL
 
4.- CRONOGRAMA DE PARTICIPACION
 
5.- FORMULARIO DE COTIZACION
 
6.- CRONOGRAMA DE PARTICIPACION CORREGIDO
 
7.- FORO PREGUNTAS Y RESPUESTAS
 
8.- CIRCULAR ACLARATORIA 01
 
9.- CIRCULAR ACLARATORIA 02 AUMENTO DE PLAZO EN APERTURAS
 
No hay información de Antecedentes Económicos
5. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.