Ficha Licitación

Licitación ID: 1504-99-LQ22

IMPLEMENTACIÓN SISTEMA PROVISORIO APR LAS PALMAS

Responsable de esta licitación: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF, Dirección de Obras Hidráulicas - V Región

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 2

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Global
Cod: 72131702	1 Global
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA PROVISORIO DE AGUA POTABLE RURAL LAS PALMAS, COMUNA DE OLMUÉ

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

IMPLEMENTACIÓN SISTEMA PROVISORIO APR LAS PALMAS

Estado:

Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)

Descripción:

HABILITACIÓN POZO, OBRAS ELÉCTRICAS CONTROL DE BOMBAS POZOS, GENERADOR ELÉCTRICO Y PANELES SOLARES. IMPULSIÓN DESDE POZO HASTA CONEXIÓN CAMIÓN ALJIBE, IMPULSIÓN, CONEXIÓN CON CAMIÓN ALJIBE A LA SALIDA DE LA CASETA MEDIANTE CONEXIÓN STORZ. CONSTRUCCIÓN CASETA DE TRATAMIENTO 4 HABITACIONES, ESTANQUE DE POLIETILENO DE 30M3. CIERRE RECINTO 20M X 20M, PROTECCIÓN CON GAVIONES POR CRECIDAS O EROSIÓN DE RÍO. CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)-Informada

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Dos Etapas

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas no serán de público conocimiento una vez adjudicada la licitación.
El proceso licitatorio es desarrollado por Esval S.A. a través de la plataforma ARIBA, al amparo del convenio suscrito con la DOH

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF

Unidad de compra:

Dirección de Obras Hidráulicas - V Región

R.U.T.:

61.202.000-0

Dirección:

Campamento Embalse Aromos Sector Tabolango, Limache

Comuna:

Limache

Región en que se genera la licitación:

Región de Valparaíso

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 25-10-2022 16:00:00

Fecha de Publicación: 05-10-2022 11:41:57

Fecha inicio de preguntas: 05-10-2022 12:01:00

Fecha final de preguntas: 14-10-2022 12:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 19-10-2022 12:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 25-10-2022 16:01:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 28-10-2022 12:00:00

Fecha de Adjudicación: 22-11-2022 10:16:31

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Visita a terreno obligatoria. Coordinar con Chrissy Sheel al +56966182584 12-10-2022 12:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

No hay información de Antecedentes Administrativos

Documentos Técnicos

1.- Conforme a lo establecido en las Bases Administrativas, las cuales deberá solicitar al correo cscheel@esval.cl, con copia a caguilerac@esval.cl, indicando los siguientes datos: • Código WS3693228936 y Nombre de la licitación. • Razón Social. • RUT Empresa.

Documentos Económicos

1.- Conforme a lo establecido en las Bases Administrativas.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
El oferente debe acreditar a través de algún documento NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

Documentos persona natural

- Podrán participar en esta LICITACIÓN empresas que se encuentren inscritas en los siguientes registros:

- Registro de Contratistas del MOP Obras Menores, en Categoría B o Superior, Especialidad 7.O.M. "Colocación de tuberías" o Registro Esval en Obras Menores en Cuarta Categoría o Superior, clase A especialidad 6.O.M. “Instalación de tuberías”

- Capital de trabajo y experiencia solo para los proponentes que NO cumplen con el registro antes mencionado: Podrán participar en esta licitación pública, todos aquellos contratistas que, no estando inscritos en los registros señalados, que cumplan con lo

- Experiencia acreditable mediante contratos de montos iguales o superiores a $ 100.000.000.- (IVA INC) y que pertenezcan a cualquier otro registro, ya sea del Serviu, Minvu, Codelco u otras instituciones, y que demuestre experiencia en las especialidades r

No hay información de requisitos para persona jurídica

Documentos persona jurídica

- I18n entry not found: Podrán participar en esta LICITACIÓN empresas que se encuentren inscritas en los siguientes registros:

- I18n entry not found: Registro de Contratistas del MOP Obras Menores, en Categoría B o Superior, Especialidad 7.O.M. "Colocación de tuberías" o Registro Esval en Obras Menores en Cuarta Categoría o Superior, clase A especialidad 6.O.M. “Instalación de tuberías”

- I18n entry not found: Capital de trabajo y experiencia solo para los proponentes que NO cumplen con el registro antes mencionado: Podrán participar en esta licitación pública, todos aquellos contratistas que, no estando inscritos en los registros señalados, que cumplan con lo

- I18n entry not found: Experiencia acreditable mediante contratos de montos iguales o superiores a $ 100.000.000.- (IVA INC) y que pertenezcan a cualquier otro registro, ya sea del Serviu, Minvu, Codelco u otras instituciones, y que demuestre experiencia en las especialidades r

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Ofertas técnica	Conforme a lo establecido en las Bases Administrativas	50%
2 Oferta económica	Conforme a lo establecido en las Bases Administrativas	50%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Precio Referencial

Fuente de financiamiento:	Sectorial



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	180 Días

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	Hayde Torrijo Brante
e-mail de responsable de pago:	hayde.torrijo@mop.gov.cl

Nombre de responsable de contrato:	Francisco Zuñiga
e-mail de responsable de contrato:	francisco.zuniga.o@mop.gov.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-33-2332333-

Prohibición de subcontratación:	No permite subcontratación Conforme a las bases administrativas

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	ESVAL RUT 76.000.739-0
Fecha de vencimiento:	21-12-2022
Monto:	50 Unidad de Fomento

Descripción:	Conforme a lo establecido en las Bases Administrativas

Glosa:	Conforme a lo establecido en las Bases Administrativas

Forma y oportunidad de restitución:	Conforme a lo establecido en las Bases Administrativas

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	DIRECTOR REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS REGIÓN DE VALPARAISO
Fecha de vencimiento:	21-12-2022
Monto:	5 %

Descripción:	Conforme a lo establecido en las Bases Administrativas

Glosa:	Conforme a lo establecido en las Bases Administrativas

Forma y oportunidad de restitución:	Conforme a lo establecido en las Bases Administrativas

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

CONSULTAS Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS:

Las consultas y respuestas se recibirán y enviarán, respectivamente, el día y hora señalados en el cronograma de licitación en la Plataforma en línea ARIBA.

RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS

El día y hora señalados en el cronograma de licitación, a través de la Plataforma ARIBA se recibirán las ofertas y se procederá a realizar en línea la apertura técnica de las ofertas. Nota: El proceso de licitación se llevará a cabo mediante la Plataforma en línea ARIBA, el registro no tiene costo y es realizado por ESVAL para aquellos que manifiesten interés en el proceso, en dos instancias: Para quienes deseen participar del proceso se dará acceso al Evento de Participación en el cual se realizarán las actividades indicadas en el cronograma, posterior al registro y habilitación de una cuenta para cada Proponente que adquiera las bases.

Subir