Licitación ID: 1552-7-LQ21
CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA APS, CESFAM CALDERA
Responsable de esta licitación: SERVICIO DE SALUD ATACAMA
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 4
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
REALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA APS, CESFAM CALDERA
Estado:
Adjudicada
Descripción:
REALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE AUTORIZACIÓN SANITARIA DE ESTABLECIMIENTOS ASISTENCIALES Y EL SISTEMA DE ACREDITACIÓN PARA LOS PRESTADORES INSTITUCIONALES DE SALUD.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
SERVICIO DE SALUD ATACAMA
Unidad de compra:
Servicio de Salud Atacama
R.U.T.:
61.606.300-6
Dirección:
Chacabuco N°681, 5° Piso copiapo
Comuna:
Copiapó
Región en que se genera la licitación:
Región de Atacama
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 14-06-2021 16:00:00
Fecha de Publicación: 13-05-2021 13:43:00
Fecha inicio de preguntas: 13-05-2021 14:05:00
Fecha final de preguntas: 28-05-2021 15:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 02-06-2021 15:05:00
Fecha de acto de apertura técnica: 14-06-2021 16:05:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 14-06-2021 16:05:00
Fecha de Adjudicación: 13-07-2021 16:05:58
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato 19-07-2021
Tiempo estimado de evaluación de ofertas 10 Días
Visita a Terreno, CESFAM Rosario Corvalán, en comuna de Caldera 27-05-2021 10:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Identificación de oferente – Anexo n°1 Declaración Jurada Simple de Inhabilidades – Anexo N°2
Documentos Técnicos
1.- Experiencia del oferente: debe indicar las obras terminadas los últimos 5 años y acreditada mediante certificados de recepción municipal o acta de recepcion de la obra, emitida dentro del proceso de contratacion respéctivo por monto s iguales o superiores a $50.000.000 – Anexo N°3,
 
Documentos Económicos
1.- Se debe indicar el precio para la ejecución de las obras desglosado según itemizado adjunto. Deberá ser expresada en pesos chilenos, sin ajuste, ni intereses y debe comprender la total ejecución de labores solicitadas. de no cumplirse con lo indicado anteriormente, la oferta será declarada inadmisible. – Itemizado Anexo N°4
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Plazo de Ejecución X= Menor plazo de entrega * 100 / Plazo de entrega ofertado 15%
2 Formalidad de la Oferta Si el oferente cumple con todas las formalidades en la presentación de su oferta: 100 puntos Si el servicio requiere del oferente salvar errores u omisiones formales y oferente lo cumple dentro del plazo: 50 puntos Si el servicio requiere del oferente salvar errores u omisiones formales y oferente no cumple dentro del plazo: 0 puntos 5%
3 Experiencia de los Oferentes X= Cantidad de contratos de oferta en evaluación * 100 / mayor cantidad de contratos 30%
4 Precio X= Menor Precio * 100 /Precio Oferta X 50%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: Servicio de Salud Atacama
Monto Total Estimado: 104325146
Justificación del monto estimado COSTOS ASOCIADOS LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN, ASOCIADAS A PROYECTO: “CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA EN APS DEL CESFAM ROSARIO CORVALÁN, COMUNA CALDERA”.
Contrato con Renovación: NO
Observaciones NECESIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE AUTORIZACIÓN SANITARIA
Tiempo del Contrato 90 Días
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: Duber Barraza
e-mail de responsable de pago: duber.barraza@redsalud.gov.cl
Nombre de responsable de contrato: FABIAN GONZALEZ BERNOUS
e-mail de responsable de contrato: fabian.gonzalez@redsalud.gov.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-52-2436698-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Servicio de Salud Atacama
Fecha de vencimiento: 08-09-2021
Monto: 250000 Peso Chileno
Descripción: CUALQUIER INSTRUMENTO QUE ASEGURE EL COBRO DE LA MISMA DE MANERA RÁPIDA Y EFECTIVA Y PODRÁ OTORGARSE DE MANERA FÍSICA O ELECTRÓNICAMENTE.
Glosa: GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO “CONSERVACIÓN CESFAM ROSARIO CORVALÁN, COMUNA CALDERA”
Forma y oportunidad de restitución: A LOS OFERENTES NO ADJUDICADOS, LA DEVOLUCIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE HARÁ DENTRO DE LOS 30 DÍAS CORRIDOS POSTERIOR A LA APROBACIÓN DEL RESPECTIVO CONTRATO QUE SE SUSCRIBA. AL OFERENTE ADJUDICADO SE LE DEVOLVERÁ CONTRA LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Servicio de Salud Atacama
Fecha de vencimiento: 10-03-2022
Monto: 10 %
Descripción: CUALQUIER INSTRUMENTO QUE ASEGURE EL COBRO DE LA MISMA DE MANERA RÁPIDA Y EFECTIVA Y PODRÁ OTORGARSE DE MANERA FÍSICA O ELECTRÓNICAMENTE.
Glosa: GARANTIZAR EL FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DEL PROYECTO “CONSERVACIÓN CESFAM ROSARIO CORVALÁN, COMUNA CALDERA”
Forma y oportunidad de restitución: EL DIA HABIL POSTERIOR A LA FECHA DE SU VENCIMIENTO
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates

Encaso de igualarse el puntaje den las ofertas presentadas por dos o mas oferentes el desempate estará definido por los siguientes criterios en el siguiente orden de prelación:

  • Mayor puntaje obtenido en la Evaluación Económica
  • Mayor puntaje obtenido en la Evaluación de Experiencia
  • Mayor puntaje obtenido en la Evaluación de plazo de Ejecución

Si luego de aplicado los mecanismos anteriores se mantuviere el empate, decidirá en definitiva el Director del Servicio de Salud Atacama, lo que deberá efectuarse por resolución fundada, donde constara el análisis razonado de los antecedentes que se consideraron para la resolución del empate.
Inadmisibilidad de Ofertas
El servicio, por resolución fundada, declara inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o condiciones establecidas en las presentes bases, sin prejuicio de la facultad del Servicio de solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales de acuerdo a lo establecido en las presentes bases. El Servicio, por resolución fundada, declarara desierta la licitación cuando no se presenten ofertas o cuando estas no resulten convenientes a los intereses de la institución según lo contempla el articulo 9 de la ley N°19.886 (Compras Públicas)
Adjudicación
El Servicio de Salud Atacama adjudicara la propuesta sobre las Ofertas presentadas satisfactoriamente, considerando el informe de la Comisión Evaluadora y conforme los criterios de evaluación establecidos en las presentes bases administrativas. El Servicio se reserva el derecho a rechazar ofertas cuando estas sobrepasen el monto presupuestario referencial informado en las presentes bases.
Readjudicación
El Servicio podrá en caso de que el proveedor adjudicado no cumpla con los requisitos para contratar establecidos en las presentes bases, se desista de su oferta, rechace la orden de Compra o que sea inhábil para contratar de acuerdo con los términos de la ley N°19.886 y su Reglamento, readjudicar al oferente que le sigue en puntaje de acuerdo a la evaluación de las ofertas y así sucesivamente
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.