Licitación ID: 1605-41-LR20
LP-11128 Obras de ampliación en la Dirección Regional Metropolitana Santiago Sur
Responsable de esta licitación: SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 7
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
El objeto de la licitación es la contratación de las obras de modificación y ampliación del edificio ubicado en calle Ramón Subercaseaux N° 1273, comuna de San Miguel, el destinado a acoger las dependencias de las oficinas de la Dirección Regional Metropo  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
LP-11128 Obras de ampliación en la Dirección Regional Metropolitana Santiago Sur
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
El objeto de la licitación es la contratación de las obras de modificación y ampliación del edificio ubicado en calle Ramón Subercaseaux N° 1273, comuna de San Miguel, el que se encuentra destinado a acoger las dependencias de las oficinas de la Dirección Regional Metropolitana Santiago Sur del Servicio de Impuestos Internos
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Dos Etapas
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION
Unidad de compra:
SII Dirección Nacional
R.U.T.:
60.803.000-K
Dirección:
Agustinas 1269, Piso 2
Comuna:
Santiago Centro
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 28-01-2021 16:00:00
Fecha de Publicación: 17-12-2020 15:46:00
Fecha inicio de preguntas: 17-12-2020 16:00:00
Fecha final de preguntas: 05-01-2021 16:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 07-01-2021 21:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 28-01-2021 16:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 28-01-2021 16:00:00
Fecha de Adjudicación: 16-02-2021 16:47:36
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
La visita a terreno es OBLIGATORIA y se llevará a cabo en calle Ramón Subercaseaux N° 1273, comuna de San Miguel, en dos fechas alternativas 22-12-2020 12:00:00
La visita a terreno es OBLIGATORIA y se llevará a cabo en calle Ramón Subercaseaux N° 1273, comuna de San Miguel, en dos fechas alternativas 28-12-2020 12:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- a) DOCUMENTO DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA El Documento de Garantía de Seriedad de la Oferta deberá presentarse en un sobre denominado: “GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA LICITACIÓN N° LP-11128”, en la fecha y en el horario señalado en la Ficha Ejecutiva. En el caso de una garantía electrónica esta deberá ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma.
Documentos Técnicos
1.- b) PROPUESTA TÉCNICA La Propuesta Técnica deberá ser presentada a través del sitio web www.mercadopublico.cl, EXCLUSIVAMENTE en el campo destinado a recibir la oferta técnica (anexos técnicos), debiendo ajustarse a los requerimientos y antecedentes exigidos en estas Bases. Se debe incluir, además, en la propuesta técnica COMO ANEXOS TÉCNICOS, los siguientes documentos: ● Anexo N° 1: Declaración Jurada, 1-A o 1-B, según corresponda a personas naturales o jurídicas. Declaración Jurada que NO tiene saldos insolutos 1-C., ● Anexo Nº 2: Antecedentes de oferente y subcontratistas. ● Anexo N° 3: Experiencia del oferente en la realización de trabajos similares. ● Anexo N° 4: Plazo de Ejecución de las Obras, contado desde la fecha de entrega de terreno. ● Anexo N° 5: Currículum Vítae de Jefe de Obra y Supervisor de Obra, adjuntando sus certificados de títulos, en los casos que corresponda, y Currículum Vítae. ● Anexo N° 6: Capacidad económica del oferente. Además, se solicitará solamente al oferente adjudicado una Carta Gantt (la cual se solicitará al adjudicatario al momento de su notificación), indicando la ruta crítica de la totalidad de la obra, preferentemente en MS Project o Excel, de acuerdo al Itemizado del Anexo N°7
 
Documentos Económicos
1.- PROPUESTA ECONÓMICA La propuesta económica deberá ser presentada a través del sitio web www.mercadopublico.cl, EXCLUSIVAMENTE en el campo destinado a recibir la oferta económica (anexos económicos) y debe ser coincidente con la información que se deberá acompañar en el Anexo N° 7: Itemizado Económico. En caso que los valores ofertados no coincidan entre el Anexo N° 7 y los del comprobante de la oferta, se usará como oferta válida los declarados en el Anexo N° 7 de oferta económica. Así mismo, si existiera discrepancia entre valores unitarios y el valor total, primará el valor total ofertado de la Suma Alzada. Asimismo, los proveedores deberán acompañar el Anexo N° 8: “Análisis de precios unitarios y gastos generales”. En caso de discrepancia entre el Anexo N°8 y el Anexo N°7, primarán los valores establecidos para el Anexo N°7. Si el oferente no presenta este anexo, podrá ser solicitado por el SII.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios Según subcriterios señalados en bases de licitación 60%
2 Precio Según bases de licitación 40%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 12 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: Departamento de Finanzas
e-mail de responsable de pago: factura.dn@sii.cl
Nombre de responsable de contrato: Se designara un coordinador
e-mail de responsable de contrato: factura.dn@sii.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-2-23951221-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Servicos de Impuestos Internos
Fecha de vencimiento: 17-06-2021
Monto: 500000 Peso Chileno
Descripción: Favor: Del Servicio de Impuestos Internos. Glosa: Para garantizar la Seriedad de la Oferta en la Licitación N° LP-11128 del SII. 5 Vigencia: Deberá extenderse por a lo menos el plazo de 150 días corridos contados desde el día siguiente al de cierre de la recepción electrónica de las ofertas. Obs.: El documento de garantía deberá ser a la vista e irrevocable. Puede ser otorgado de forma física o electrónica, en este caso debe ajustarse a lo dispuesto en la Ley N° 19.799 sobre Documentos electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma
Glosa: Favor: Del Servicio de Impuestos Internos. Glosa: Para garantizar la Seriedad de la Oferta en la Licitación N° LP-11128 del SII. 5 Vigencia: Deberá extenderse por a lo menos el plazo de 150 días corridos contados desde el día siguiente al de cierre de la recepción electrónica de las ofertas. Obs.: El documento de garantía deberá ser a la vista e irrevocable. Puede ser otorgado de forma física o electrónica, en este caso debe ajustarse a lo dispuesto en la Ley N° 19.799 sobre Documentos electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma
Forma y oportunidad de restitución: Favor: Del Servicio de Impuestos Internos. Glosa: Para garantizar la Seriedad de la Oferta en la Licitación N° LP-11128 del SII. 5 Vigencia: Deberá extenderse por a lo menos el plazo de 150 días corridos contados desde el día siguiente al de cierre de la recepción electrónica de las ofertas. Obs.: El documento de garantía deberá ser a la vista e irrevocable. Puede ser otorgado de forma física o electrónica, en este caso debe ajustarse a lo dispuesto en la Ley N° 19.799 sobre Documentos electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Servicos de Impuestos Internos
Fecha de vencimiento: 26-05-2023
Monto: 5 %
Descripción: Monto: $_____ (5% del valor total del contrato, en el caso que se soliciten obras extraordinarias, deberá presentar un documento adicional por el monto equivalente al 5% del valor de estas obras). A Favor: Del Servicio de Impuestos Internos. Glosa: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato (N° interno a asignar) con el SII. Vigencia: Por todo el periodo de ejecución de los trabajos adicionalmente por el periodo de la garantía de los trabajos realizados (24 meses a contar de la recepción definitiva), más 60 días hábiles. Obs.: El documento de garantía deberá ser a la vista e irrevocable. Puede ser otorgado de forma física o electrónica, en este caso debe ajustarse a lo dispuesto en la Ley N° 19.799 sobre Documentos electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma
Glosa: Monto: $_____ (5% del valor total del contrato, en el caso que se soliciten obras extraordinarias, deberá presentar un documento adicional por el monto equivalente al 5% del valor de estas obras). A Favor: Del Servicio de Impuestos Internos. Glosa: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato (N° interno a asignar) con el SII. Vigencia: Por todo el periodo de ejecución de los trabajos adicionalmente por el periodo de la garantía de los trabajos realizados (24 meses a contar de la recepción definitiva), más 60 días hábiles. Obs.: El documento de garantía deberá ser a la vista e irrevocable. Puede ser otorgado de forma física o electrónica, en este caso debe ajustarse a lo dispuesto en la Ley N° 19.799 sobre Documentos electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma
Forma y oportunidad de restitución: Monto: $_____ (5% del valor total del contrato, en el caso que se soliciten obras extraordinarias, deberá presentar un documento adicional por el monto equivalente al 5% del valor de estas obras). A Favor: Del Servicio de Impuestos Internos. Glosa: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato (N° interno a asignar) con el SII. Vigencia: Por todo el periodo de ejecución de los trabajos adicionalmente por el periodo de la garantía de los trabajos realizados (24 meses a contar de la recepción definitiva), más 60 días hábiles. Obs.: El documento de garantía deberá ser a la vista e irrevocable. Puede ser otorgado de forma física o electrónica, en este caso debe ajustarse a lo dispuesto en la Ley N° 19.799 sobre Documentos electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma
    Otras Garantías
Beneficiario: Servicos de Impuestos Internos
Fecha de vencimiento: 26-05-2023
Monto: 100 %
Descripción: Monto: $ _____ (100% del valor del anticipo). A Favor: Del Servicio de Impuestos Internos Glosa: Para garantizar el anticipo del valor del contrato (N° interno a asignar) de la Licitación N°LP-11128 con el SII. Vigencia: Deberá extenderse por a lo menos el plazo de ejecución ofertado (Anexo N:°4), aumentado en 90 días hábiles. Obs.: El documento de garantía deberá ser a la vista e irrevocable. Puede ser otorgado de forma física o electrónica, en este caso debe ajustarse a lo dispuesto en la Ley N° 19.799 sobre Documentos electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma
Glosa: Documento de Garantía de Respaldo a Anticipo (Opcional, en caso de requerir anticipo) Monto: $ _____ (100% del valor del anticipo). A Favor: Del Servicio de Impuestos Internos Glosa: Para garantizar el anticipo del valor del contrato (N° interno a asignar) de la Licitación N°LP-11128 con el SII. Vigencia: Deberá extenderse por a lo menos el plazo de ejecución ofertado (Anexo N:°4), aumentado en 90 días hábiles. Obs.: El documento de garantía deberá ser a la vista e irrevocable. Puede ser otorgado de forma física o electrónica, en este caso debe ajustarse a lo dispuesto en la Ley N° 19.799 sobre Documentos electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma
Forma y oportunidad de restitución: Monto: $ _____ (100% del valor del anticipo). A Favor: Del Servicio de Impuestos Internos Glosa: Para garantizar el anticipo del valor del contrato (N° interno a asignar) de la Licitación N°LP-11128 con el SII. Vigencia: Deberá extenderse por a lo menos el plazo de ejecución ofertado (Anexo N:°4), aumentado en 90 días hábiles. Obs.: El documento de garantía deberá ser a la vista e irrevocable. Puede ser otorgado de forma física o electrónica, en este caso debe ajustarse a lo dispuesto en la Ley N° 19.799 sobre Documentos electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates
En caso de igualdad en el puntaje final, se seleccionará la oferta con un mayor puntaje económico; si en este caso, hay igualdad en el puntaje económico, se optará por la oferta que presente mayor puntaje en el criterio técnico “D. Plazo de ejecución de las obras”.
Con todo, en caso de mantenerse el empate, será adjudicada la oferta que presente un mayor puntaje en el subcriterio “A. Superficie total de Obras Construidas de similares características”. En caso de persistir el empate, el Servicio adjudicará la licitación a la oferta que primero se haya presentado en el Portal Mercado Público.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.