Ficha Licitación

Licitación ID: 1733-17-LQ19

Ampliación de oficinas y habilitación de salón

Responsable de esta licitación: INSTITUTO FORESTAL

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 0

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
El Instituto Forestal, en adelante “el Instituto” o “INFOR”, se encuentra ejecutando el Proyecto “Fortalecimiento de las Capacidades Tecnológicas del Instituto Forestal, para el Desarrollo de la Industria Secundaria de la Madera, a través de Bienes Públic

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

Ampliación de oficinas y habilitación de salón

Estado:

Adjudicada

Descripción:

El Instituto Forestal, en adelante “el Instituto” o “INFOR”, se encuentra ejecutando el Proyecto “Fortalecimiento de las Capacidades Tecnológicas del Instituto Forestal, para el Desarrollo de la Industria Secundaria de la Madera, a través de Bienes Públicos, orientados al Sector de la Construcción”, financiado por la Corporación de Fomento de la Producción, CORFO. Código interno 1413192181. 1.2 Para el adecuado desarrollo del Proyecto antes indicado, el Instituto requiere realizar obras de ampliación de oficinas y habilitación de salón multiuso, en dependencias de su Sede Metropolitana, ubicadas en Santiago, calle Sucre 2397, comuna de Ñuñoa, considerando una superficie aproximada de270 m2, de los cuales 20,70 m2 corresponden a ampliación en primer piso, más 89,8 m2 intervenidos con demolición de techumbre, y 140,78 m2 de ampliación en segundo piso.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

INSTITUTO FORESTAL

Unidad de compra:

Instituto Forestal

R.U.T.:

61.311.000-3

Dirección:

Juan Georgini Runi 1507,La Serena

Comuna:

Andacollo

Región en que se genera la licitación:

Región Metropolitana de Santiago

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 30-01-2020 15:00:00

Fecha de Publicación: 30-12-2019 18:48:48

Fecha inicio de preguntas: 30-12-2019 19:31:00

Fecha final de preguntas: 10-01-2020 15:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 14-01-2020 17:30:00

Fecha de acto de apertura técnica: 30-01-2020 15:01:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 30-01-2020 15:01:00

Fecha de Adjudicación: 03-02-2020 14:40:51

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

VISITAS AL TERRENO: 06 AL 08/01/2020 DE 11:00 A 12:00 HRS. 06-01-2020 11:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Documentos Administrativos

1.- Punto N° 3.4.4. Bases administrativas adjuntas

Documentos Técnicos

1.- Punto N° 3.4.4. Bases administrativas adjuntas

Documentos Económicos

1.- Punto N° 3.4.4. Bases administrativas adjuntas

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Forma de presentación de la propuesta	Punto N° 4.3.6 Bases administrativas adjuntas	5%
2 Categoría Empresa	Punto N° 4.3.6 Bases administrativas adjuntas	15%
3 Precio	Punto N° 4.3.6 Bases administrativas adjuntas	45%
4 Plazo de Ejecución	Punto N° 4.3.6 Bases administrativas adjuntas	20%
5 Experiencia en edificación en los últimos 5 años	Punto N° 4.3.6 Bases administrativas adjuntas	15%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	No hay información



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Punto X : De los pagos, bases administrativas adjuntas.

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	ARMANDO LARENAS
e-mail de responsable de pago:	alarenas@infor.cl

Nombre de responsable de contrato:	SUSANA BENEDETTI
e-mail de responsable de contrato:	sbenedetti@infor.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-2-23667120-

Prohibición de subcontratación:	No permite subcontratación Punto 5.2 Bases administrativas adjuntas

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	INSTITUTO FORESTAL
Fecha de vencimiento:	31-03-2020
Monto:	1500000 Peso Chileno

Descripción:	Punto 3.5 Bases administrativas adjuntas.

Glosa:	Garantizar seriedad de la Propuesta pública para la ejecución de la obra, Proyecto “Fortalecimiento de las Capacidades Tecnológicas del Instituto Forestal (INFOR), para el desarrollo de la Industria Secundaria de la Madera (ISM), a través de bienes públicos, orientados al sector de la construcción”.

Forma y oportunidad de restitución:	En el caso de los oferentes cuyas ofertas hayan sido favorablemente evaluadas, esta garantía les será devuelta a partir del quinto día hábil siguiente a la adjudicación de la licitación, salvo en el caso del oferente adjudicado, al cual le será devuelta dentro de tercero día hábil siguiente a la suscripción del contrato.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	INSTITUTO FORESTAL
Fecha de vencimiento:	30-10-2020
Monto:	10 %

Descripción:	A fin de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, particularmente, la ejecución de la obra, el Contratista entregará a INFOR, al momento de su firma y hasta los cinco días hábiles posteriores a la fecha del contrato, una boleta de garantía bancaria pagadera a la vista, un vale vista a la orden del Instituto Forestal, una Póliza de Seguro a la vista de ejecución inmediata o un Certificado de Fianza, documentos que no podrán incluir cláusula de arbitraje, que asegure el pago inmediato y efectivo por un valor equivalente al 10% del valor total del contrato, con una vigencia que cubra todo el período del contrato, hasta la recepción definitiva de la obra más 90 días corridos. En el evento que el contrato experimente incrementos de plazo, la garantía deberá ser renovada por igual período.

Glosa:	Garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de obra Proyecto “Fortalecimiento de Capacidades Tecnológicas del Instituto Forestal, para el Desarrollo de la Industria Secundaria de la Madera, a través de Bienes Públicos, orientados al Sector de la Construcción”. Esta glosa es de carácter obligatorio independiente del tipo de documento que el oferente presente como garantía de fiel cumplimiento.

Forma y oportunidad de restitución:	hasta la recepción definitiva de la obra más 90 días corridos. En el evento que el contrato experimente incrementos de plazo, la garantía deberá ser renovada por igual período.

Otras Garantías

Beneficiario:	INSTITUTO FORESTAL
Fecha de vencimiento:	30-10-2020
Monto:	1300 Unidad de Fomento

Descripción:	en favor del Instituto una Póliza de Seguro, FULL VALUE, por un monto de 1.300 U.F., que cubra todo el período de ejecución de las obras, y que excluya expresamente la cláusula de arbitraje de entre sus condiciones. Entregará esta póliza al momento de la firma del contrato o hasta los cinco días hábiles posteriores. La responsabilidad civil se extiende incluso a los casos que, encontrándose asegurado el riesgo respectivo, la compañía de seguros retarde el pago y/o se negare justificada o injustificadamente a pagar los daños causados, obligándose el contratista a asumir la total responsabilidad por los siniestros ocurridos y a soportar el pago de tales daños o perjuicios. En caso de ocurrencia de un siniestro, el Contratista se obliga a acreditar ante el Instituto Forestal, que ha efectuado la denuncia ante la Compañía de Seguros respectiva, acompañando todos los antecedentes necesarios a conformidad de esta última, dentro del plazo que establezca la respectiva póliza. En caso de no dar cumplimiento a esta obligación, el Contratista se obliga a dar solución al siniestro directamente, de modo que el Instituto Forestal quede indemne y liberado de toda responsabilidad indemnizatoria por dicho siniestro.

Glosa:	A ﬁn de garantizar la responsabilidad civil por todos los daños que afecten a la propiedad pública, privada o terceros que causen accidentes, incendios u otros, a consecuencia del cumplimiento o incumplimiento del contrato

Forma y oportunidad de restitución:	Finalización de contrato.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

A través de Mercado Público

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir