Ficha Licitación

Licitación ID: 1735-19-LP22

REPOSICIÓN SEDE SOCIAL CLUB DEPORTIVO ARTURO PRAT

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 12

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
REPOSICIÓN SEDE SOCIAL CLUB DEPORTIVO ARTURO PRAT COMUNA DE ARAUCO

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

REPOSICIÓN SEDE SOCIAL CLUB DEPORTIVO ARTURO PRAT

Estado:

Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)

Descripción:

REPOSICIÓN SEDE SOCIAL CLUB DEPORTIVO ARTURO PRAT COMUNA DE ARAUCO

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO

Unidad de compra:

Secretaría Comunal de Planificación

R.U.T.:

69.160.100-5

Dirección:

ESMERALDA 411

Comuna:

Arauco

Región en que se genera la licitación:

Región del Biobío

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 14-06-2022 16:00:00

Fecha de Publicación: 24-05-2022 17:27:00

Fecha inicio de preguntas: 24-05-2022 18:00:00

Fecha final de preguntas: 03-06-2022 18:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 07-06-2022 16:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 14-06-2022 16:00:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 14-06-2022 16:00:00

Fecha de Adjudicación: 22-06-2022 16:00:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Formularios Administrativos

2.- Formularios Firma Contrato

3.- Bases Especiales de Licitación

4.- Decreto Aprueba Bases y Comisión

5.- Cronograma y Visita a Terreno

6.- Resolución Convenio GORE

7.- Resolución Modifica Técnicamente Convenio GORE

Documentos Técnicos

1.- Factibilidad Eléctrica

2.- Factibilidad AP y AS

3.- Certificado BNUP

4.- CIP

5.- EETT Ingeniería

6.- EETT Generales

7.- Fundaciones

8.- Memoria de Calculo

9.- Topografía

10.- Lámina

11.- Lámina

12.- Lámina

13.- Lámina

14.- Lámina

15.- Lámina

16.- Lámina

17.- Lámina

18.- Memoria Viga

19.- Resolución Anteproyecto

Documentos Económicos

1.- Formato Presupuesto Detallado

2.- Oferta Económica

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Experiencia de los Oferentes	Se le asignará puntaje de acuerdo a la cantidad de proyectos similares o equivalentes ejecutados, es decir, construcción de sedes sociales, centros comunitarios, viviendas sociales u otros, según el siguiente detalle: - 100 pts: 10 o más proyectos ejecutados - 80 pts: 8 – 9 proyectos ejecutados - 60 pts: 6 – 7 proyectos ejecutados - 40 pts: 4 – 5 proyectos ejecutados - 20 pts: 2 – 3 proyectos ejecutados - 10 pts: 1 proyecto ejecutado - 0 pts: 0 proyectos ejecutados	40%
2 Plazo de Entrega	Mayor ponderación al menor plazo de ejecución, vigente desde el acta de entrega de terreno. Formula a aplicar: X= (Menor plazo ofertado*100/Plazo oferta)	10%
3 Precio	X= Precio mínimo ofertado * 100 /Precio Oferta X	20%
4 Capacidad Economica Actualizada	Ponderación de acuerdo con capacidad económica actualizada, según el siguiente detalle - 100 pts: $60.000.000 o superior. - 80 pts: entre $50.000.000 y $59.999.999 - 60 pts: entre $40.000.000 y $49.999.999 - 40 pts: entre $30.000.000 y $39.999.999 - 40 pts: entre $20.000.000 y $29.999.999 - 20 pts: entre $10.000.000 y $19.999.999 - 10 pts: entre $1 a $9.999.999 - 0 pts: $0	25%
5 Cumplimiento de los requisitos	Se le asignará el máximo de puntaje al oferente que cumpla con todos los antecedentes solicitados al momento de la apertura de la licitación: - 100 pts: Adjunta correctamente todos los antecedentes solicitados. - 50 pts: Adjunta los antecedentes solicitados, pero con uno o más errores, subsanando la observación. - 10 pts: Adjunta los antecedentes solicitados, pero con uno o más errores y no subsana la observación.	5%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Precio Referencial

Fuente de financiamiento:	GORE



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Se puede incrementar en hasta un 10% como máximo.

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	Alejandro Carrasco
e-mail de responsable de pago:	acarrasco@gorebiobio.cl

Nombre de responsable de contrato:	Rodolfo Vidal
e-mail de responsable de contrato:	rvidal@muniarauco.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-41-2168110-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	Municipalidad de Arauco, Rut: 69.160.100-5
Fecha de vencimiento:	31-07-2022
Monto:	100000 Peso Chileno

Descripción:	No hay información

Glosa:	Garantiza Seriedad de la Oferta por Licitación Pública ID 1735-19-LP22, Reposición Sede Social Club Deportivo Arturo Prat

Forma y oportunidad de restitución:	La forma y oportunidad de restitución se realizará a contar del día hábil siguiente a la fecha de la total tramitación del acto administrativo que apruebe el contrato con el oferente que se adjudique el proyecto. Para el caso de aquel oferente resultante como adjudicatario, esta garantía se restituye contra entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Municipalidad de Arauco, Rut: 69.160.100-5
Fecha de vencimiento:	31-12-2022
Monto:	10 %

Descripción:	No hay información

Glosa:	Garantiza Fiel Cumplimiento del Contrato por Ejecución de la Licitación Pública 1735-19-LP22, Reposición Sede Social Club Deportivo Arturo Prat

Forma y oportunidad de restitución:	el documento será devuelto una vez realizada la Recepción Provisoria de la Obra, sin observaciones, y contra recepción de la Garantía por Correcta Ejecución de las Obras

Otras Garantías

Beneficiario:	Municipalidad de Arauco, Rut: 69.160.100-5
Fecha de vencimiento:	31-12-2023
Monto:	5 %

Descripción:	No hay información

Glosa:	Garantiza Correcta Ejecución de la Obra Licitación Pública 1735-19-LP22, Reposición Sede Social Club Deportivo Arturo Prat

Forma y oportunidad de restitución:	una vez finalizado el plazo de vigencia y realizada la Recepción Definitiva de los trabajos, siendo devuelta al adjudicatario en un plazo de 2 días hábiles desde su solicitud

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Resolución de Empates

En la eventualidad de generarse un empate entre 2 o más oferentes respecto a la evaluación final, se adjudicará al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio “EXPERIENCIA”. En el caso que se mantenga la situación de empate, se establece como segundo mecanismo de desempate el criterio “CAPACIDAD ECONÓMICA ACTUALZIADA”. Si la situación de continua, se utilizará el desempate sucesivamente a partir de los siguientes criterios: “PRECIO”, “PLAZO DE EJECUCIÓN” y “CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS”.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir