Ficha Licitación

Licitación ID: 2042-38-LQ20

AMPLIACION RED ELECTRICA CALETA TORTEL

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE TORTEL

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 18

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica	1 Unidad
Cod: 72102201	1 Unidad
“AMPLIACION RED ELECTRICA CALETA TORTEL”,

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

AMPLIACION RED ELECTRICA CALETA TORTEL

Estado:

Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)

Descripción:

“AMPLIACION RED ELECTRICA CALETA TORTEL”,

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE TORTEL

Unidad de compra:

Ilustre Municipalidad de Tortel

R.U.T.:

69.253.400-k

Dirección:

Sector Base s/n

Comuna:

Tortel

Región en que se genera la licitación:

Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 09-12-2020 19:55:00

Fecha de Publicación: 19-11-2020 18:48:48

Fecha inicio de preguntas: 19-11-2020 21:47:00

Fecha final de preguntas: 22-11-2020 21:47:00

Fecha de publicación de respuestas: 23-11-2020 21:47:00

Fecha de acto de apertura técnica: 09-12-2020 19:56:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 09-12-2020 19:56:00

Fecha de Adjudicación: 16-12-2020 13:43:53

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Documentos Administrativos

1.- Fotocopia de la Cedula nacional de Identidad.  Fotocopia de Inicio de Actividades ante el Servicio de Impuestos Internos o Carpeta Tributaria del Contribuyente.  Certificado Registro de Contratistas.  Certificaciones SEC y otras del rubro instalaciones eléctricas certificadas.

Documentos Técnicos

1.- ANTECEDENTES TECNICOS Y ECONOMICOS e) Anexo N°3 “Oferta Económica y Plazo de Entrega” El Oferente deberá formalizar de acuerdo al formato del Anexo N°4, su propuesta global, expresándola en pesos chilenos, con valores finales y todos los impuestos incluidos, además se debe indicar lugar de entrega convenido. f) Anexo N°4 “Nomina de Obras” El oferente deberá indicar las obras ejecutadas en el plazo máximo de cinco (5) años máximo antes de esta licitación, y adjuntar documentación valida que demuestre su ejecución y recepción conforme, en caso de no hacerlo, las obras registradas que no las tengan no serán contabilizadas para efectos de puntaje. g) Anexo N° 5 “Nomina de personal responsable de la obra” El oferente deberá indicar al personal que ejecutara la obra y su rol en la misma. En caso de ser mano de obra local, se adjuntaran certificados de residencia validos, si estos no se incluyen no se contabilizara el personal para dicho criterio de evaluación. h) Anexo N° 6 “Capacidad Económica” El oferente deberá incluir dicho anexo en donde se señale su capital disponible menos el 15% de saldo de obras en ejecución, documento debidamente firmado por profesional Contador valido y el oferente. i) Anexo 7: “Carta Compromiso” El oferente deberá incluir en este anexo su conformidad con el cumplimiento de estas Bases Administrativas Especiales y Generales de la presente licitación, además de todo lo demás que está estipulado en dicho documento. j) Anexo 8: “Presupuesto” El oferente deberá incluir aquí el presupuesto referencial desglosado de su oferta, debidamente firmado. k) Anexo 9: “Cronograma” El oferente deberá incluir un cronograma de ejecución del proyecto, debidamente firmado. l) Certificado Visita a Terreno La visita a terreno será de carácter obligatoria, sino se presenta el certificado de visita a terreno valido, la oferta será declarada fuera de bases.

Documentos Económicos

1.- 1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA Tipo de Garantía Boleta de Garantía, Póliza de Seguro, Vale Vista u otro instrumento que permita el cobro de manera rápida y efectiva. Deberá ser pagadera a la vista e irrevocable. Beneficiario Municipalidad de Tortel Rut 69.253.400-k Fecha de Vencimiento La vigencia de la Garantía de Seriedad de la Oferta, deberá tener una vigencia de 60 días corridos contados desde el cierre de la licitación. Monto $ 1.000.000.- (un millón de pesos). Moneda Pesos Chilenos (CPL)

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 PRECIO	Puntaje precio oferente "X" = precio mínimo ofertado * 100 / precio oferente "X"	25%
2 EXPERIENCIA EN OBRAS	Sin obras = 0 puntos De 1 a 2 obras = 50 puntos De 3 a 5 obras = 75 puntos Sobre 5 obras = 100 puntos	35%
3 PLAZO ENTREGA	De 0 a 90 días = 100 puntos De 91 a 99 días = 50 puntos 100 o más días = 0 puntos	20%
4 CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS	Bueno = 100 puntos Regular = 50 puntos Malo = 0 puntos	20%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Precio Referencial

Fuente de financiamiento:	GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	MARISELA JIMENEZ CRUCES
e-mail de responsable de pago:	marisela.jc@gmail.com

Nombre de responsable de contrato:	BERNARDO LOPEZ SIERRA
e-mail de responsable de contrato:	blopezsierra@yahoo.es
Teléfono de responsable del contrato:	56-67-2392960-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORTEL
Fecha de vencimiento:	19-02-2021
Monto:	1000000 Peso Chileno

Descripción:	Boleta de Garantía, Póliza de Seguro, Vale Vista u otro instrumento que permita el cobro de manera rápida y efectiva. Deberá ser pagadera a la vista e irrevocable.

Glosa:	BOLETA DE GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Forma y oportunidad de restitución:	Sera devuelta dentro de los primeros 10 días hábiles siguientes contados desde el término de su vigencia, y en caso que las condiciones por la que fue tomada se hayan cumplido. Esta devolución se hará en la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Tortel, de acuerdo al procedimiento interno dispuesto para ello, del cual cada oferente sebera informarse.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORTEL
Fecha de vencimiento:	19-07-2021
Monto:	5 %

Descripción:	La vigencia de la Garantía del Fiel Cumplimiento del Contrato y Correcta Ejecución de las Obras, deberá tener una vigencia de 210 días corridos, contados desde la fecha de adjudicación de la presente licitación pública.

Glosa:	“Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato y correcta ejecución de las obras del proyecto “AMPLIACION RED ELECTRICA CALETA TORTEL”, CÓDIGO BIP 40022916-0.”

Forma y oportunidad de restitución:	Sera devuelta dentro de los primeros 10 días hábiles siguientes contados desde el término de su vigencia, y en caso que las condiciones de la obra a ese momento así lo ameriten, de acuerdo a la recepción final correspondiente. Esta devolución se hará en la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Tortel, de acuerdo al procedimiento interno dispuesto para ello, del cual el contratista sebera informarse.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

VISITA A TERRENO

LA VISITA A TERRENO ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO , EL CERTIFICADO EMITIDO POR EL DPTO DE OBRAS DEBE SER SUBIDO AL PORTAL CON LA RESPECTIVA FIRMA DEL OFERENTE .-

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir