Ficha Licitación

Licitación ID: 2069-139-LR20

MIA-SUMINISTRO DE DALTEPARINA SODICA HOSPITAL HBLT

Responsable de esta licitación: SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP, HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 32

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Dalteparina sódica	17800 Unidad no definida
Cod: 51131611	17800 Unidad no definida
2160078 DALTEPARINA 2.500 UI JERINGA PRELLENADA

Dalteparina sódica	174000 Unidad no definida
Cod: 51131611	174000 Unidad no definida
2160079 DALTEPARINA 5.000 UI JERINGA PRELLENADA

Dalteparina sódica	3000 Unidad no definida
Cod: 51131611	3000 Unidad no definida
2160351 DALTEPARINA 7.500 UI JERINGA PRELLENADA

Dalteparina sódica	700 Unidad no definida
Cod: 51131611	700 Unidad no definida
2160076 DALTEPARINA 10.000 UI JERINGA PRELLENADA

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

MIA-SUMINISTRO DE DALTEPARINA SODICA HOSPITAL HBLT

Estado:

Adjudicada

Descripción:

Cabe señalar que el objetivo de la presente licitación es contar con un contrato de suministro paralelo a la intermediación a través de CENABAST, para cubrir los aumentos de demanda o bien algún incumplimiento de dicha institución en sus despachos, por cuanto los requerimientos de productos son de flujo variables, no comprometiéndose el Hospital a adquirir cantidades determinadas de manera periódica.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP

Unidad de compra:

HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU

R.U.T.:

61.608.101-2

Dirección:

Gran Avenida 3204

Comuna:

San Miguel

Región en que se genera la licitación:

Región Metropolitana de Santiago

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 28-12-2020 15:04:00

Fecha de Publicación: 26-11-2020 16:24:53

Fecha inicio de preguntas: 26-11-2020 18:03:00

Fecha final de preguntas: 01-12-2020 14:03:00

Fecha de publicación de respuestas: 09-12-2020 14:03:00

Fecha de acto de apertura técnica: 29-12-2020 15:05:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 29-12-2020 15:05:00

Fecha de Adjudicación: 12-03-2021 9:01:27

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Documentos Administrativos

1.- Según lo estipulado en las presentes bases técnicas y administrativas

Documentos Técnicos

1.- Según lo estipulado en las presentes bases técnicas y administrativas

Documentos Económicos

1.- Según lo estipulado en las presentes bases técnicas y administrativas

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 correcta presentación de la oferta	Según lo estipulado en las presentes bases técnicas y administrativas	5%
2 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios	Según lo estipulado en las presentes bases técnicas y administrativas	50%
3 Experiencia de los Oferentes	Según lo estipulado en las presentes bases técnicas y administrativas	10%
4 Precio	Según lo estipulado en las presentes bases técnicas y administrativas	35%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Precio Referencial

Fuente de financiamiento:	Hospital Barros Luco Trudeau
Monto Total Estimado:	750000000

Justificación del monto estimado	según lo estipulado en las bases

Contrato con Renovación:	SI
Justificación Renovación:	La renovación será acordada entre las partes y comunicada al contratista con una antelación mínima de 30 días antes del término de contrato. En caso de producirse la renovación, el contratista deberá entregar una nueva Garantía de Fiel Cumplimiento de

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	Pedo Fernandez Sandoval
e-mail de responsable de pago:	pedro.fernandez@redsalud.gov.cl

Nombre de responsable de contrato:	Diego Latorre Muñoz
e-mail de responsable de contrato:	diego.latorre@redsalud.gob.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-02-25762973-

Prohibición de subcontratación:	No permite subcontratación Se deja expresa constancia que el oferente no podrá subcontratar la provisión de bienes objeto de presente licitación.

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	Hospital Barros Luco Trudeau
Fecha de vencimiento:	15-04-2021
Monto:	1000000 Peso Chileno

Descripción:	Cada proponente deberá entregar, antes del cierre de las ofertas, un instrumento pagadero a la vista con carácter irrevocable, a la orden del Hospital Barros Luco Trudeau, RUT: 61.608.101-2, en moneda nacional, por la suma de $1.000.000 (un millón de pesos). En la Garantía de Seriedad de la Oferta se especificará la siguiente glosa: “SUMINISTRO DE DALTEPARINA SODICA PARA USO COMO ANTICOAGULANTE ANTITROMBOTICOS PARA EL HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU”, indicando el número de ID y expresando claramente la obligación que cauciona, esto es, Garantía de Seriedad de la Oferta, y con una vigencia de 120 (ciento veinte) días contados desde la fecha de cierre de la presentación de propuestas en el Sistema. El Hospital podrá hacer efectiva la garantía en cualquiera de los siguientes casos: • Si el(los) proponente(s) se desiste(n) de su(s) propuesta(s) o la retira(n) unilateralmente, durante el período de vigencia de la misma. • Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del plazo respectivo o no se inscribe en el Registro Electrónico de Proveedores del Estado, dentro del plazo señalado en las presentes bases. • Si el adjudicatario no entrega en forma oportuna la Boleta de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. • Si se comprobare distorsión en la oferta del(los) proponente(s) o en alguno de los antecedentes requeridos por las Bases. Toda oferta que no esté acompañada de la Garantía de Seriedad de la Oferta será declarada inadmisible, por no ajustarse a los términos de las presentes Bases.

Glosa:	“SUMINISTRO DE DALTEPARINA SODICA PARA USO COMO ANTICOAGULANTE ANTITROMBOTICOS PARA EL HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU”

Forma y oportunidad de restitución:	El documento en garantía se ingresará en custodia del Departamento de Finanzas del Hospital Barros Luco Trudeau y en caso de tratarse de la Garantía a causa de la Prórroga o Renovación del contrato, se solicitará inmediatamente el endoso y devolución del documento por vencer.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Hospital Barros Luco
Fecha de vencimiento:	22-06-2022
Monto:	75000000 Peso Chileno

Descripción:	El adjudicatario deberá entregar al momento de la firma del contrato, lo establecido en el artículo 68 del Reglamento, Decreto Nº 1410 de 2015, lo cual corresponde a una Póliza de seguro, una Boleta de Garantía, etc. de Fiel Cumplimiento del Contrato y Obligaciones Laborales pagadera a la vista o un Vale Vista tomado en un banco comercial con oficinas en Santiago, o Certificado de Fianza a la Vista, otorgado por una Institución de Garantía Recíproca IGR, todos con carácter irrevocable, a la orden del Hospital Barros Luco Trudeau, RUT: 61.608.101-2, con la siguiente glosa “SUMINISTRO DE DALTEPARINA SODICA PARA USO COMO ANTICOAGULANTE ANTITROMBOTICOS PARA EL HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU”, indicando el Nº de ID, y expresando claramente la obligación que cauciona, esto es, Garantía de fiel cumplimiento del contrato y de obligaciones laborales. La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato deberá estar expresada en pesos chilenos y será de un monto equivalente al 10% del valor total estimado del contrato (IVA incluido) y con una vigencia que exceda en 120 (Ciento veinte) días hábiles el plazo del contrato a contar de la notificación de la resolución que lo aprueba. El contratista deberá mantener vigente esta garantía durante todo el contrato. En el caso que la adquisición se formalice mediante una orden de compra y su aceptación, el adjudicatario deberá presentar la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato en el Depto. de Abastecimiento del Hospital, en los mismos términos y plazos regulados tanto en los párrafos anteriores como en el numeral 8.3.1. En el evento de la ampliación del plazo para la ejecución del contrato, el adjudicatario deberá entregar una nueva caución que exceda en 120 (Ciento veinte) días hábiles la nueva vigencia del instrumento original que garantiza. En el caso de la no aceptación de la renovación del contrato y se realice la prórroga del contrato, se deberá presenta un nuevo documento de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato por una vigencia que exceda en 120 (Ciento veinte) días hábiles la duración de dicha prórroga. El documento en garantía se ingresará en custodia de la Tesorería del Hospital Barros Luco Trudeau y en caso de tratarse de la boleta de garantía a causa de la prórroga del contrato, se solicitará inmediatamente el endoso y devolución del documento por vencer.

Glosa:	"SUMINISTRO DE DALTEPARINA SODICA PARA USO COMO ANTICOAGULANTE ANTITROMBOTICOS PARA EL HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU"

Forma y oportunidad de restitución:	En el caso de la no aceptación de la renovación del contrato y se realice la prórroga del contrato, se deberá presenta un nuevo documento de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato por una vigencia que exceda en 120 (Ciento veinte) días hábiles la duración de dicha prórroga. El documento en garantía se ingresará en custodia de la Tesorería del Hospital Barros Luco Trudeau y en caso de tratarse de la boleta de garantía a causa de la prórroga del contrato, se solicitará inmediatamente el endoso y devolución del documento por vencer.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “USTED DEBE COMPLETAR ESTE CAMPO”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “USTED DEBE COMPLETAR ESTE CAMPO”. De persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio "USTED DEBE COMPLETAR ESTE CAMPO” y, finalmente, de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “USTED DEBE COMPLETAR ESTE CAMPO”.

Subir