Licitación ID: 218-100-LE23
MEJORAMIENTO Y SEGURIDAD CENTRO COMUNITARIO LA LEGUA
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN, Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 27
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
MEJORAMIENTO Y SEGURIDAD CENTRO COMUNITARIO LA LEGUA, Según Bases Administrativas Normas Generales, Bases Administrativas Normas Especiales, Formatos Nº1 - Nº2 - Nº3 - Nº4 - Nº5 - Nº6 y N°7, y Especificaciones Técnicas adjuntas a la presente licitación  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
MEJORAMIENTO Y SEGURIDAD CENTRO COMUNITARIO LA LEGUA
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
Según Bases Administrativas Normas Generales, Bases Administrativas Normas Especiales, Formatos Nº1 - Nº2 - Nº3 - Nº4 - Nº5 - Nº6 y N°7, y Especificaciones Técnicas adjuntas a la presente licitación
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
Unidad de compra:
Ilustre Municipalidad de San Joaquin
R.U.T.:
69.254.600-8
Dirección:
Avenida Santa Rosa Nº 2606
Comuna:
San Joaquín
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 04-08-2023 14:00:00
Fecha de Publicación: 11-07-2023 16:28:47
Fecha inicio de preguntas: 11-07-2023 18:01:00
Fecha final de preguntas: 21-07-2023 14:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 28-07-2023 14:30:00
Fecha de acto de apertura técnica: 04-08-2023 14:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 04-08-2023 14:01:00
Fecha de Adjudicación: 21-08-2023 9:51:39
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
Visita a Terreno: La visita es de carácter no obligatoria y se realizará el lunes 17 de julio a las 11:00 hrs. El punto de reunión será en el lugar de las obras, en San Gregorio N° 3461, Comuna de San Joaquín 17-07-2023 11:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- a) DOCUMENTO QUE GARANTICE LA SERIEDAD DE LA OFERTA: Dicho documento podrá otorgarse física o electrónicamente y deberá tener un plazo de vigencia de a lo menos 90 días corridos a contar de la fecha de apertura de la propuesta. En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma. En todos los casos el documento deberá contener una glosa que indique lo siguiente: “Para garantizar seriedad oferta proyecto “MEJORAMIENTO Y SEGURIDAD CENTRO COMUNITARIO LA LEGUA”. No hay restricción respecto a un instrumento en particular, y se aceptarán cualquiera que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones de ser pagadera a la vista, de ejecución inmediata y tener el carácter de irrevocable. Sólo este documento deberá presentarse físicamente en dependencias de la Municipalidad, según las instrucciones que se detallan en el punto 4) de las Normas Especiales de las presentes Bases. Con todo, a las pólizas de seguro electrónicas no les será aplicable lo anterior, debiendo anexarse ésta a los antecedentes administrativos de la propuesta, sin desmedro de la validación que deba efectuarse por la Municipalidad. La garantía, al momento de presentarse físicamente debe entregarse en un sobre sellado, indicando en la carátula: • Nombre del proyecto o ID de la Licitación • Nombre de la empresa participante • Nombre y firma del representante legal Es requisito subir una copia digitalizada de esta garantía al portal www.mercardopúblico.cl. b) FORMATO Nº1: FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE, DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARSE INHABILITADO PARA OFERTAR Y/O SUSCRIBIR CONTRATOS CON LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN Y ACEPTACIÓN DE BASES. (Deberá acompañar un anexo por cada integrante de la UTP y acompañar el documento que dé cuenta del acuerdo según lo dispone el artículo 67 bis del Reglamento, y se designe en él al representante o apoderado común). c) FORMATO N°2: DECLARACIÓN JURADA INEXISTENCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE LOS OFERENTES. Cuando el proponente sea una Unión Temporal de Proveedores, aquél deberá presentar al momento de ofertar un documento público o privado que dé cuenta del acuerdo para participar de tal forma. Dicho acuerdo deberá contener al menos los siguientes elementos: • Identificación de los integrantes; • Nombramiento de un apoderado con poder suficiente; • Declaración de responsabilidad solidaria de todos sus miembros; y • Determinación de su duración, la cual no podrá ser inferior al tiempo que durará la ejecución de la oferta presentada, incluida su eventual renovación (la que deberá materializarse con anterioridad a la fecha de término del plazo original de su vigencia). NOTA: El Formato N° 1 deberá ser suscrito por el apoderado de la Unión Temporal con la información de todos sus integrantes.
Documentos Técnicos
1.- a) FORMATO N°3: con la experiencia en obras de edificación, ya sea construcción, rehabilitación, reparación y/o mejoramiento relacionado con obras de edificación , ejecutados en los últimos 10 años, contados hasta la fecha de publicación de la licitación en el portal mercadopublico.cl. Para tal efecto, la acreditación será a través de: Para entidades públicas: Certificados del mandante. Mandantes Particulares: Certificados del mandante, más copia de contrato y facturas respectivas por el monto total de la contratación. Cada documento debe dar cuenta expresamente del tipo de trabajos realizados, fecha de ejecución y el precio contratado, ya que la evaluación se practicará sobre el precio total acreditado durante el período de tiempo señalado. b) FORMATO Nº4: con la nómina de los profesionales y/o trabajadores que actuarán en la obra indicando el jefe de obras, y demás trabajadores (maestros y/o jornales). También deberá anexar el Certificado de Título o Diploma (que acredite la titulación), escáner del original y no fotocopia, del jefe de obras. Se exigirá que el personal antes indicado cuente con título profesional o técnico según se detalla en el punto 7.3 de las presentes bases administrativas. c) FORMATO N°5: compromiso contratación mano de obra comuna de San Joaquín. Una vez adjudicada la propuesta, el adjudicatario deberá tomar contacto con la Oficina Municipal de Intermediación Laboral OMIL, para ofrecer las vacantes laborales comprometidas en la oferta de licitación y posteriormente firmar una Carta de Compromiso para cubrir las vacantes, entregar los perfiles laborales a requerir, retroalimentar a la OMIL sobre las personas reclutadas y entregar copias de contratos una vez concluido el ciclo. Contacto omil@sanjoaquin.cl. d) FORMATO N°6: correspondiente al Formulario plazo de ejecución de las obras.
 
Documentos Económicos
1.- a) FORMATO N°7: correspondiente al presupuesto detallado, en el que los Proponentes determinarán los precios unitarios. El valor neto de dicho presupuesto deberá coincidir con la oferta ingresada en el portal www.mercadopublico.cl.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Experiencia En este componente se evaluará la experiencia en obras de edificación, ya sea construcción, rehabilitación, reparación y/o mejoramiento relacionado con obras de edificación ejecutados en los últimos 10 años, contados desde la fecha de publicación). Para tal efecto, la acreditación será a través de certificados, según se detalla en el punto 4.2.2 letra d) de las Bases Administrativas. Cada documento debe dar cuenta expresamente del tipo de trabajos realizados, fecha de ejecución y el precio contratado, ya que la evaluación se practicará sobre el precio total acreditado durante el período de tiempo señalado, aplicándose la siguiente tabla: No acredita experiencia 0 puntos $ 1.- a menos de $ 30.000.000 25 puntos $ 30.000.001.- a menos de $ 60.000.000.- 35 puntos $ 60.000.001.- a menos de $ 90.000.000.- 50 puntos $ 90.000.001.- a menos de $ 120.000.000.- 75 puntos $ 120.000.001.- y más 100 puntos 30%
2 Propuesta Técnica En este ítem se analiza el Formato Nº4 de “Nómina del personal permanente y/o transitorio”, evaluándose en razón de los años de titulación del jefe de obras. Este subfactor se evaluará de la siguiente forma: Puntos 1.- Jefe de Obras (7.3 de las Bases Administrativas). a. Profesional con experiencia mayor o igual a 5 años. 100 b. Profesional con experiencia menor a 5 años. 70 c. Técnico con experiencia mayor o igual a 5 años. 60 d. Técnico con experiencia menor a 5 años. 30 La experiencia se medirá considerando los años transcurridos desde la titulación acreditada por certificado de título. Luego este puntaje se ponderará por el porcentaje previamente establecido. 15%
3 Mano de Obra Se privilegiará aquellas ofertas que integren en su oferta mano de obra de la Comuna de San Joaquín. Para lo anterior, el proponente deberá dejar constancia en el Formato N°5 el compromiso de contratación de Mano de Obra (bajo los términos indicados en dicho formato). Este factor se evaluará de la siguiente forma: No incluye mano de obra de la Comuna 0 puntos Incluye entre un 10% a menos de 30% 30 puntos Entre un 30% a menos de 70% 60 puntos Entre 70% a 100% 100 puntos 8%
4 Oferta Económica Para la variable “Oferta Económica”, se privilegiará la propuesta que oferte la ejecución de los trabajos, conforme a las Bases Técnicas e indicaciones exigidas al menor precio. Para lo anterior, el proponente deberá dejar constancia en el Formato N°7 del valor total de su oferta (con todo costo e impuestos incluidos). Los valores que se registren en el Formato N°7 deberán tener total concordancia con la oferta económica propiamente tal, publicada en el portal (en este caso, sin incluir impuestos). Para la evaluación económica de las ofertas se aplicará el “Análisis del Mínimo Costo”, donde se considera la relación entre cada oferta y la menor oferta recibida, según la siguiente fórmula: OM * 100 *porcentaje de ponderación publicado OE Donde: OM = Oferta Mínima OE = Oferta Evaluada Luego este puntaje se ponderará por el porcentaje previamente establecido. 40%
5 Comportamiento Contractual de la Empresa En este parámetro se evaluará el comportamiento contractual anterior de los oferentes, de acuerdo con la información contenida en el Sistema de Información Mercado Público (amonestación, cobro de garantías, cobro de multa, suspensión y término anticipado de contrato). Se evaluará de acuerdo con la siguiente tabla: Nota Puntaje 5 100 4 – 4.9 75 3 - 3.9 50 2 – 2.9 25 1 – 1.9 0 Luego este puntaje se ponderará por el porcentaje previamente establecido. 5%
6 Presentación de la Oferta Los oferentes que presenten oportunamente (hasta el cierre de la licitación) la totalidad de los antecedentes requeridos, sin observaciones, obtendrán un puntaje equivalente a 100 puntos, multiplicado por el porcentaje de ponderación aplicable a este criterio. Los oferentes que no presenten la totalidad de los antecedentes hasta el cierre de la licitación podrán realizar una segunda presentación de antecedentes o certificados, y obtendrán un puntaje equivalente a 50 puntos, multiplicado por el porcentaje de ponderación aplicable a este criterio. Los oferentes que en definitiva no presenten los antecedentes solicitados serán declarados fuera de bases. 1%
7 Correcta Presentación de la Experiencia Los oferentes que presenten correctamente el Formato N°3 de Experiencia Previa, obtendrán el puntaje equivalente a 100 puntos, multiplicado por el porcentaje de ponderación aplicable a este criterio (1%). Es decir, que la experiencia que se presente sea en obras de edificación, ya sea construcción, rehabilitación, reparación y/o mejoramiento relacionado con obras de edificación ejecutados en los últimos 10 años (contados retroactivamente desde la fecha de publicación de la licitación en el portal mercadopublico.cl). Acreditando esta experiencia, para mandantes públicos por medio de certificados del mandante, y para mandantes privados por medio de certificado del mandante, copia del contrato y facturas respectivas por el monto total de la contratación. Quienes no cumplan con estas especificaciones obtendrán 0 puntos. Al mismo tiempo, se exigirá que la presentación de la experiencia sea presentada en el mismo orden que el “Formato N° 3 de Experiencia Previa”. Es decir, el archivo que r 1%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: Subsecretaria de Prevencion del delito
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: CLAUDIA CEA
e-mail de responsable de pago: claudiacea@sanjoaquin.cl
Nombre de responsable de contrato: VICTORIA PINO ROJO
e-mail de responsable de contrato: victoriapino@sanjoaquin.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-2-28108491-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Municipalidad de San Joaquín, Rut 69.254.600-8
Fecha de vencimiento: 02-10-2023
Monto: 500000 Peso Chileno
Descripción: Los Proponentes deberán presentar una garantía por la seriedad de la oferta, a nombre de la Municipalidad de San Joaquín. El lugar de entrega, monto y glosa se detallan en el punto 4 de las Normas Especiales de las presentes Bases. El plazo de vigencia de esta garantía no podrá ser inferior a 90 días corridos, contados desde la fecha de apertura de la propuesta. Esta garantía se otorgará para caucionar la seriedad de la oferta, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por vía administrativa por la entidad licitante en los siguientes casos: 1) Por no suscripción del contrato definitivo por parte del proveedor adjudicado; 2) Por la no entrega de los antecedentes requeridos para la elaboración del contrato, de acuerdo con las presentes bases; 3) Por el desistimiento de la oferta dentro de su plazo de validez establecido en las presentes bases; 4) Por la presentación de una oferta no fidedigna, manifiestamente errónea o conducente a error; 5) Por la no inscripción en el Registro de Proveedores dentro de los plazos establecidos en las presentes bases; 6) Por la no presentación oportuna de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, en el caso del proveedor adjudicado, y 7) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se imponen al oferente, durante el proceso licitatorio. Las garantías de aquellos oferentes cuyas propuestas sean declaradas inadmisibles, en el informe de la comisión evaluadora, serán devueltas dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la publicación del decreto de adjudicación en el portal de compras, lo cual quedará consignado en dicho decreto. Adjudicada la propuesta y firmado el Contrato por el oferente seleccionado, se procederá a hacer la devolución de las garantías por seriedad de la oferta de todas las demás ofertas admisibles, si las hubiere. En el caso del oferente adjudicado, no se procederá a la devolución de la garantía por seriedad de la oferta, sino después de presentada una garantía por fiel cumplimiento del Contrato, en las condiciones que más adelante se detallan. La Dirección Jurídica será la encargada de la devolución de las garantías de seriedad de la oferta.
Glosa: (la fecha es estimativa) "Para garantizar la seriedad de la oferta del proyecto MEJORAMIENTO Y SEGURIDAD CENTRO COMUNITARIO LA LEGUA”.
Forma y oportunidad de restitución: Las garantías de aquellos oferentes cuyas propuestas sean declaradas inadmisibles, en el informe de la comisión evaluadora, serán devueltas dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la publicación del decreto de adjudicación en el portal de compras, lo cual quedará consignado en dicho decreto. Adjudicada la propuesta y firmado el Contrato por el oferente seleccionado, se procederá a hacer la devolución de las garantías por seriedad de la oferta de todas las demás ofertas admisibles, si las hubiere.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Municipalidad de San Joaquin RUT 69.254.600-8
Fecha de vencimiento: 02-04-2024
Monto: 10 %
Descripción: El oferente que resulte adjudicado deberá presentar al momento de suscribir el contrato, esta caución que tiene por objeto garantizar su fiel cumplimiento. Esta garantía deberá otorgarse por una cantidad igual al 10% del valor del contrato, impuesto incluido, a nombre de la Municipalidad, y deberá presentarse en dependencias de la Dirección Jurídica municipal (Avenida Santa Rosa, 3° piso). Su vigencia deberá cubrir el periodo que dure la ejecución del contrato, más 90 días corridos adicionales. Es responsabilidad del Contratista mantener vigente durante todo el contrato esta garantía. La garantía de fiel cumplimiento del contrato se devolverá al Contratista a su solicitud, previa presentación de la garantía para caucionar la correcta ejecución de las obras. En caso de aumento de obras, esta garantía deberá ser renovada de acuerdo con el nuevo monto del contrato. En caso de ampliación de plazo, la garantía deberá ser reemplazada por otra de acuerdo con el nuevo plazo contractual más 90 días corridos. Este reemplazo sé exigirá solamente si el nuevo plazo contractual más el adicional exigido no resultan cubiertos por la garantía original. En caso de aumento de obra el contratista dispondrá de un plazo de 15 días corridos para entregar la garantía en Dirección Jurídica, y en el caso de aumento de plazo dispondrá de un plazo de 10 días corridos. En ambos casos el plazo de contará desde el día siguiente a la fecha en que la Municipalidad aprueba el aumento de obra y/o plazo. En caso de aumentos por iniciativa municipal, el plazo se contará desde el requerimiento del Inspector Técnico. En caso de no presentar la garantía durante los 15 ó 10 días corridos indicados, se aplicarán las multas correspondientes. Si la Inspección Técnica accede a la solicitud del contratista de aumento de obra y/o plazo, tendrá la obligación de requerir el aumento de vigencia y/o monto de la garantía en el libro de obras, el mismo día o al día siguiente en que conste su conformidad; y notificar por correo electrónico a la Dirección Jurídica sobre el aumento aprobado. Las gestiones contempladas en este párrafo deberán realizarse en un plazo de 3 días hábiles, contados desde el día siguiente a la fecha en que se aprueba el aumento. En caso de disminución de obra y/o plazo, la garantía podrá reemplazarse por otra de acuerdo con la disminución del monto y/o plazo contractual; la vigencia será de acuerdo con el nuevo plazo contractual más 90 días corridos. En caso de incumplimiento del Contratista de las obligaciones que le impone el contrato (incluidas las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores y subcontratistas si los hubiere), las Bases Administrativas y Técnicas; la Municipalidad, estará facultada para hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento de contrato, de la forma indicada en la letra f) del punto 5.3.1, de las presentes Bases. Lo anterior sin perjuicio del cobro de las multas, según corresponda, o las acciones que la entidad licitante puede ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado, o la resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardío de las obligaciones del contrato.
Glosa: (la fecha es estimativa)
Forma y oportunidad de restitución: La garantía de fiel cumplimiento del contrato se devolverá al Contratista a su solicitud, previa presentación de la garantía para caucionar la correcta ejecución de las obras.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Oferta Económica”.

Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Experiencia”.

Si el empate subsiste, se adjudicará al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio “Propuesta Técnica”.

Con todo, si los oferentes se mantienen empatados, se adjudicará al oferente que primero haya hecho ingreso de su oferta en el portal www.mercadopublico.cl.

Importante
La información contenida en el presente documento, deberá complementarse en todo momento con lo indicado en las Bases Administrativas Normas Generales, Bases Administrativas Normas Especiales, Formatos, Especificaciones Técnicas, Respuestas y Aclaraciones que formen parte de esta propuesta, y no se podrá alegar desconocimiento de ellos para cualquier efecto.
Garantia Adicional
Se exigirá el otorgamiento de una garantía adicional si el monto de la propuesta aceptada fuere inferior en más de un 10% al presupuesto oficial. La garantía adicional se constituirá en la misma forma que la garantía de fiel cumplimiento de contrato y por un monto igual o superior a la diferencia entre el valor del presupuesto oficial menos un 10% y el valor de la propuesta aceptada. Su plazo de vigencia no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato más 90 días corridos. Esta garantía, se presentará a la Municipalidad al momento de suscribirse el contrato y se devolverá al Contratista al efectuarse la recepción provisoria de las obras, sin observaciones de ninguna especie o, solucionadas las que se hubieren formulado. Esta disposición regirá sólo en los casos en que el presupuesto oficial sea previamente informado.
Garantía por Anticipo
El Contratista podrá solicitar un anticipo no superior al 10% del monto contratado para Obras Civiles, una vez suscrito el contrato, siempre que exista disponibilidad presupuestaria para tales efectos, lo que deberá ser consultado al ITO del contrato en forma posterior a la adjudicación. Este anticipo deberá ser garantizado mediante una o más garantías a nombre de la Municipalidad de San Joaquín por un monto equivalente al 100% del anticipo solicitado, y cuya vigencia no podrá ser inferior al plazo de ejecución de las obras más 90 días corridos. Esta garantía no será devuelta al Contratista sino después de efectuada la total devolución del anticipo solicitado. En cada estado de pago, se descontará el porcentaje correspondiente al valor del anticipo, de tal modo de restituir gradualmente el valor de este.
Garantía por Correcta Ejecución de las Obras
Una vez que las obras estén ejecutadas, y como requisito previo para emitir el acta de recepción de obra terminada sin observaciones, el Contratista deberá presentar esta garantía de plazo definido, extendida a nombre de la Municipalidad de San Joaquín, por un monto igual al 5% del precio final contratado, impuestos incluidos, para caucionar la correcta ejecución de la obra. La vigencia será de 8 meses a contar de la fecha de la recepción provisoria. La garantía será devuelta al Contratista una vez que se realice la Recepción Final. Lo anterior sin perjuicio del plazo legal de responsabilidad civil de 5 años a que hace referencia el artículo 2.003, regla tercera del Código Civil o de los plazos previstos en las normas vigentes.