Ficha Licitación

Licitación ID: 218-155-LP23

MEJORAMIENTO DE ZONAS DEPORTIVAS INSTALACIÓN DE CIRCUITOS DE CALISTENIA Y CIRCUITO INCLUSIVO CON RUTA ACCESIBLE

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN, Ilustre Municipalidad de San Joaquin

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 27

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Zona de juegos infantiles	1 Unidad
Cod: 30221010	1 Unidad
MEJORAMIENTO DE ZONAS DEPORTIVAS, INSTALACIÓN DE CIRCUITOS DE CALISTENIA Y CIRCUITO INCLUSIVO CON RUTA ACCESIBLE. Según Bases Administrativas Normas Generales, Bases Administrativas Normas Especiales, Formatos y Especificaciones Té

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

MEJORAMIENTO DE ZONAS DEPORTIVAS INSTALACIÓN DE CIRCUITOS DE CALISTENIA Y CIRCUITO INCLUSIVO CON RUTA ACCESIBLE

Estado:

Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)

Descripción:

MEJORAMIENTO DE ZONAS DEPORTIVAS, INSTALACIÓN DE CIRCUITOS DE CALISTENIA Y CIRCUITO INCLUSIVO CON RUTA ACCESIBLE. Según Bases Administrativas Normas Generales, Bases Administrativas Normas Especiales, Formatos y Especificaciones Técnicas

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN

Unidad de compra:

Ilustre Municipalidad de San Joaquin

R.U.T.:

69.254.600-8

Dirección:

Avenida Santa Rosa Nº 2606

Comuna:

San Joaquín

Región en que se genera la licitación:

Región Metropolitana de Santiago

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 04-12-2023 15:01:00

Fecha de Publicación: 13-11-2023 18:19:27

Fecha inicio de preguntas: 13-11-2023 18:31:00

Fecha final de preguntas: 17-11-2023 14:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 24-11-2023 14:30:00

Fecha de acto de apertura técnica: 04-12-2023 15:01:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 04-12-2023 15:01:00

Fecha de Adjudicación: 05-01-2024 11:14:54

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Visita a Terreno: La visita es de carácter no obligatoria y se realizará el miércoles 15 de noviembre a las 11:00 hrs. El punto de reunión será en un lugar de las obras, Plaza Casablanca, ubicada en Carlos Silva Vildosola con Pasaje Casablanca, Comuna de 15-11-2023 11:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- SEGÚN BASES ADMINISTRTIVAS PUNTO 4.2.1

Documentos Técnicos

1.- SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS PUNTO 4.2.2

Documentos Económicos

1.- SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS PUNTOS 4.2.3 Y 4.2.3.1

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL DE LA EMPRESA	SEGUN PUNTO 8) DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS NORMAS ESPECIALES	15%
2 Experiencia	SEGUN PUNTO 8) DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS NORMAS ESPECIALES	30%
3 Propuesta Técnica	SEGUN PUNTO 8) DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS NORMAS ESPECIALES	15%
4 Mano de Obra	SEGUN PUNTO 8) DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS NORMAS ESPECIALES	8%
5 Oferta Económica	SEGUN PUNTO 8) DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS NORMAS ESPECIALES	30%
6 Presentación de la Oferta	SEGUN PUNTO 8) DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS NORMAS ESPECIALES	2%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	SUBDERE – PMU LINEA EMERGENCIA
Monto Total Estimado:	82075656


Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	150 Días

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	CLAUDIA CEA GARCIA
e-mail de responsable de pago:	claudiacea@sanjoaquin.cl

Nombre de responsable de contrato:	VICTORIA PINO ROJO
e-mail de responsable de contrato:	victoriapino@sanjoaquin.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-2-28108491-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	Municipalidad de San Joaquín
Fecha de vencimiento:	04-03-2024
Monto:	1000000 Peso Chileno

Descripción:	Los Proponentes deberán presentar una garantía por la seriedad de la oferta, a nombre de la Municipalidad de San Joaquín. El lugar de entrega, monto y glosa se detallan en el punto 4 de las Normas Especiales de las presentes Bases. El plazo de vigencia de esta garantía no podrá ser inferior a 90 días contados desde la fecha de apertura de la propuesta. Esta garantía se otorgará para caucionar la seriedad de la oferta, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por vía administrativa y sin formato de juicio por la entidad licitante en los siguientes casos: 1. Por no suscripción del contrato definitivo por parte del proveedor adjudicado; 2. Por la no entrega de los antecedentes requeridos para la elaboración del contrato, de acuerdo con lo establecido en las presentes bases; 3. Por la retractación de la oferta dentro de su plazo de validez establecido en las presentes bases; 4. Por la presentación de una oferta no fidedigna, manifiestamente errónea o conducente a error; 5. Por la no inscripción en el Registro de Proveedores dentro de los plazos establecidos en las presentes bases; 6. Por la no presentación oportuna de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, en el caso del proveedor adjudicado. Las garantías de aquellos oferentes cuyas propuestas sean declaradas inadmisibles, en el informe de la comisión evaluadora, serán devueltas dentro del plazo de diez (10) días contados desde la publicación del decreto de adjudicación en el portal de compras, lo cual quedará consignado en dicho decreto. Adjudicada la propuesta y firmado el contrato por el oferente seleccionado, se procederá a hacer la devolución de las garantías por seriedad de la oferta de todas las demás propuestas declaradas admisibles y que no fueron adjudicadas, si las hubiere. En el caso del oferente adjudicado, no se procederá a la devolución de la garantía por seriedad de la oferta, sino después de presentada una garantía por fiel cumplimiento del contrato, en las condiciones que más adelante se detallan. La Dirección Jurídica de la Municipalidad será la encargada de la devolución de las garantías de seriedad de la oferta.

Glosa:	(la fecha es estimativa) “Para garantizar la seriedad de la oferta del proyecto “MEJORAMIENTO DE ZONAS DEPORTIVAS, INSTALACIÓN DE CIRCUITOS DE CALISTENIA, Y CIRCUITO INCLUSIVO CON RUTA ACCESIBLE”.

Forma y oportunidad de restitución:	Las garantías de aquellos oferentes cuyas propuestas sean declaradas inadmisibles, en el informe de la comisión evaluadora, serán devueltas dentro del plazo de diez (10) días contados desde la publicación del decreto de adjudicación en el portal de compras, lo cual quedará consignado en dicho decreto. Adjudicada la propuesta y firmado el contrato por el oferente seleccionado, se procederá a hacer la devolución de las garantías por seriedad de la oferta de todas las demás propuestas declaradas admisibles y que no fueron adjudicadas, si las hubiere. En el caso del oferente adjudicado, no se procederá a la devolución de la garantía por seriedad de la oferta, sino después de presentada una garantía por fiel cumplimiento del contrato, en las condiciones que más adelante se detallan. La Dirección Jurídica de la Municipalidad será la encargada de la devolución de las garantías de seriedad de la oferta.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Municipalidad de San Joaquín
Fecha de vencimiento:	25-09-2024
Monto:	10 %

Descripción:	El oferente que resulte adjudicado deberá presentar al momento de suscribir el contrato, esta caución que tiene por objeto garantizar su fiel cumplimiento. Esta garantía deberá otorgarse por una cantidad igual al 10% del valor del contrato, impuesto incluido, deberá ser tomada a nombre de la Municipalidad de San Joaquín y deberá presentarse en dependencias de la Dirección Jurídica de la Municipalidad (Avenida Santa Rosa, 3° piso). Deberá estar vigente durante todo el contrato, más 90 días adicionales. Es responsabilidad del Contratista mantener vigente durante todo el contrato esta garantía. La garantía de fiel cumplimiento del contrato se devolverá al contratista a su solicitud, previa presentación de la garantía para caucionar la correcta ejecución de las obras. En caso de aumento de obras, esta garantía deberá ser renovada de acuerdo con el nuevo monto del contrato. En caso de ampliación de plazo, la garantía deberá ser reemplazada por otra de acuerdo con el nuevo plazo contractual más 90 días corridos adicionales. Este reemplazo se exigirá solamente si el nuevo plazo contractual más el adicional no resultan cubiertos por la garantía original. En caso de aumento de obra el contratista dispondrá de un plazo de 15 días corridos para entregar la garantía en Dirección Jurídica, y en el caso de aumento de plazo dispondrá de un plazo de 10 días corridos. En ambos casos el plazo se contará desde el día siguiente a la fecha en que la Municipalidad acceda a la solicitud de aumento de obra y/o plazo. En caso de no presentar la garantía durante los 15 ó 10 días corridos indicados, se aplicarán las multas correspondientes. Si la Inspección Técnica accede a la solicitud del contratista de aumento de obra y/o plazo, tendrá la obligación requerir el aumento de vigencia y/o monto de la garantía en el libro de obras, el mismo día o al día siguiente en que conste su conformidad; y notificar por correo electrónico a la Dirección Jurídica sobre el aumento solicitado. Las gestiones contempladas en este párrafo deberán realizarse en un plazo de 3 días hábiles, contados desde el día siguiente a la fecha en que la Municipalidad acceda al aumento solicitado por el contratista solicita el aumento. En caso de disminución de obra y/o plazo podrá reemplazarse por otra de acuerdo con la disminución del monto y/o plazo contractual; la vigencia será de acuerdo con el nuevo plazo contractual más 90 días corridos. En caso de incumplimiento del Contratista de las obligaciones que le impone el contrato (incluidas las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores y subcontratistas si los hubiere), las Bases Administrativas y Técnicas; el Municipio, previa solicitud y fundamento de la Unidad Técnica, estará facultado para hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento de contrato, de la forma indicada en la letra f) del punto 5.3.1, de las presentes Bases. Lo anterior sin perjuicio del cobro de las multas, según corresponda, o las acciones que la entidad licitante puede ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado, o la resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicios. El cumplimiento imperfecto o tardío de las obligaciones del contrato será considerado en todo caso, un incumplimiento de lo pactado.

Glosa:	(la fecha es estimativa) Para garantizar su fiel cumplimiento del Contrato

Forma y oportunidad de restitución:	La garantía de fiel cumplimiento del contrato se devolverá al contratista a su solicitud, previa presentación de la garantía para caucionar la correcta ejecución de las obras

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Resolución de Empates

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Oferta Económica”.

Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Experiencia”.

Con todo, si el empate se mantiene, se adjudicará al oferente que obtenga mayor puntaje en el criterio “Propuesta Técnica”.

Finalmente, si persiste el empate se adjudicará al oferente que primero haya ingresado su oferta en el portal mercadopublico.cl.

Garantía Adicional

Se exigirá el otorgamiento de una garantía adicional si el monto de la propuesta aceptada fuere inferior en más de un 10% al presupuesto oficial. La garantía adicional se constituirá en la misma forma que la garantía de fiel cumplimiento de contrato y por un monto igual o superior a la diferencia entre el valor del presupuesto oficial menos un 10% y el valor de la propuesta aceptada. Su plazo de vigencia no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato más 90 días corridos Esta garantía, se presentará a la Unidad Técnica al momento de suscribirse el contrato y se devolverá al Contratista al efectuarse la recepción provisoria de las obras, sin observaciones de ninguna especie o, solucionadas las que se hubieren formulado. Esta disposición regirá sólo en los casos en que el presupuesto oficial sea previamente informado.

Garantía por Anticipo

El Contratista podrá solicitar un anticipo no superior al 10% del monto contratado para Obras Civiles, una vez suscrito el contrato, siempre que exista disponibilidad presupuestaria para tales efectos, lo que deberá ser consultado al ITO del contrato en forma posterior a la adjudicación. Este anticipo deberá ser garantizado mediante una o más garantías a nombre de la Municipalidad de San Joaquín por un monto equivalente al 100% del anticipo solicitado, y cuya vigencia no podrá ser inferior al plazo de ejecución de las obras más 90 días adicionales. En cada estado de pago, se descontará el porcentaje correspondiente al valor del anticipo, de tal modo de restituir gradualmente el valor de este. Esta garantía no será devuelta al Contratista sino después de efectuada la total devolución del anticipo solicitado.

Garantía por Correcta Ejecución de las Obras

Una vez que las obras estén ejecutadas, y como requisito previo para emitir el acta de recepción de obra terminada sin observaciones, el Contratista deberá presentar esta garantía de plazo definido, extendida a nombre de la Municipalidad de San Joaquín, por un monto igual al 5% del precio final contratado, impuestos incluidos, para caucionar la correcta ejecución de la obra. La vigencia será de 8 meses a contar de la fecha de la recepción provisoria. La garantía será devuelta al Contratista una vez que se realice la Recepción Final. Lo anterior sin perjuicio del plazo legal de responsabilidad civil de 5 años a que hace referencia el artículo 2.003, regla tercera del Código Civil o de los plazos previstos en las normas vigentes.

Importante

La información contenida en el presente documento, deberá complementarse en todo momento con lo indicado en las Bases Administrativas Normas Generales, Bases Administrativas Normas Especiales, Formatos, Especificaciones Técnicas, Respuestas y Aclaraciones que formen parte de esta propuesta, y no se podrá alegar desconocimiento de ellos para cualquier efecto.

Subir