Ficha Licitación

Licitación ID: 218-30-LP26

MEJORAMIENTO ESPACIO MUJER COMUNA DE SAN JOAQUIN

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN

Fecha de Cierre: 07-07-2026 12:00:00

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 15

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Faltan 28 días para que cierre esta licitación.

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
El objetivo principal de esta intervención es recuperar y habilitar la infraestructura existente, con el propósito de brindar un entorno seguro, accesible y funcional para el desarrollo de actividades sociales, comunitarias y de apoyo a las mujeres de

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

MEJORAMIENTO ESPACIO MUJER COMUNA DE SAN JOAQUIN

Estado:

Publicada

Descripción:

El proyecto contempla el mejoramiento y avance de los programas que ofrece el recinto, además de la reposición de elementos constructivos en mal estado, tales como techumbres de asbesto-cemento, la renovación de tabiques deteriorados, la actualización de instalaciones eléctricas y sanitarias obsoletas y la regularización de cielos con altura de 2.20mt con el fin de cumplir con las normativas vigentes y mejorar las condiciones de habitabilidad del inmueble.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN

Unidad de compra:

Ilustre Municipalidad de San Joaquin

R.U.T.:

69.254.600-8

Dirección:

Avenida Santa Rosa Nº 2606

Comuna:

San Joaquín

Región en que se genera la licitación:

Región Metropolitana de Santiago

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 07-07-2026 12:00:00

Fecha de Publicación: 02-06-2026 13:00:23

Fecha inicio de preguntas: 02-06-2026 20:04:00

Fecha final de preguntas: 12-06-2026 20:04:00

Fecha de publicación de respuestas: 23-06-2026 20:04:00

Fecha de acto de apertura técnica: 07-07-2026 12:01:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 07-07-2026 12:01:00

Fecha de Adjudicación: 12-08-2026 20:04:00

Fecha de entrega en soporte fisico 06-07-2026

Fecha estimada de firma de contrato 12-11-2026

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- a) Formato Nº1 (FORMAL), FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE, DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARSE INHABILITADO PARA OFERTAR Y/O SUSCRIBIR CONTRATOS CON LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN Y ACEPTACIÓN DE BASES. (Deberá acompañar un anexo por cada integrante de la UTP y acompañar el documento que dé cuenta del acuerdo según lo dispone el artículo 180 del Reglamento de la Ley N°19.886, y se designe en él al representante o apoderado común). b) Formato N°2 (FORMAL), DECLARACIÓN JURADA DE INEXISTENCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE LOS OFERENTES. c) Formato N°3 (FORMAL), PACTO DE INTEGRIDAD.

Documentos Técnicos

1.- a) Formato N°4 (FORMAL): Con el resumen de experiencia en obras de construcción, rehabilitación, reparación y/o mejoramiento de edificaciones públicas, tales como centros comunitarios, sedes sociales y/o recintos educacionales, con especialidades asociadas (cálculo, sanitario y eléctrico), ejecutadas en los últimos diez (10) años, contados retroactivamente desde la fecha de publicación de la licitación en el portal mercadopublico.cl. b) Certificados (ESENCIAL): Se exigirá la presentación de, al menos, cinco (5) certificados que acrediten experiencia en la ejecución de obras de construcción, rehabilitación, reparación y/o mejoramiento de edificaciones públicas, tales como centros comunitarios, sedes sociales y/o recintos educacionales, con especialidades asociadas (cálculo, sanitario y eléctrico), ejecutadas en los últimos diez (10) años, contados retroactivamente desde la fecha de publicación de la licitación. Asimismo, el oferente deberá acreditar, dentro de dichos certificados, al menos dos (2) que acrediten la ejecución de obras de superficie igual o superior a 500 m², realizadas en los últimos dos (2) años. Para tal efecto, la acreditación será a través de: Para entidades públicas: Certificado del Mandante que señale recepción conforme o Certificado de recepción provisoria sin observaciones o Certificado de Recepción Final del Mandante, correspondientes a cada relación contractual declarada, en los últimos 10 años, contados retroactivamente desde la fecha de publicación de la licitación en el portal mercadopublico.cl. Para mandantes particulares: Certificados del mandante que especifique recepción conforme o copia de contrato. En ambos casos se debe acompañar la o las facturas por el monto total de la contratación correspondientes a cada relación contractual declarada, en los últimos 10 años, contados retroactivamente desde la fecha de publicación de la licitación en el portal mercadopublico.cl. Cada documento presentado deberá señalar: el nombre y tipo de trabajo de obra ejecutado, la fecha de inicio y término de la obra, y el precio contratado. Asimismo, los dos (2) certificados que acrediten la ejecución de obras de superficie igual o superior a 500 m² deberán indicar expresamente la superficie trabajada. La oferta que no acompañe los certificados que permitan acreditar debidamente la experiencia del oferente en los términos solicitados en las presentes bases será declarada inadmisible. c) Formato Nº5, NOMINA DE PERSONAL Y ACREDITACIÓN DE PROFESIONALES (ESENCIAL) Deberá presentarse junto con la nómina de los profesionales y/o trabajadores que participarán en la ejecución de la obra. En dicho formato deberá identificarse expresamente al Profesional Residente a cargo de la obra y al Instalador Eléctrico Autorizado SEC, indicando su clase A o B, indicando fecha de titulación y año de certificación SEC y Clase (A o B), respectivamente. Asimismo, respecto de los demás trabajadores (maestros y/o jornales), deberá señalarse el número estimado a contratar, indicando si su contratación será de carácter permanente o transitorio. i) Para el caso del Profesional Residente: Deberá tener mínimo de dos (2) años de ejercicio profesional, el que se contará desde la fecha de obtención del título hasta la fecha de publicación de la oferta en el Portal de Mercado Público. El documento presentado deberá ser un escáner del original, no aceptándose fotocopias simples. Se exigirá que el Profesional Residente cuente con título profesional o técnico, conforme a lo señalado en el punto 7.4 de las Bases de Normas Generales. ii) Para el Instalador Eléctrico: La autorización vigente otorgada por la SEC, clase A o B, según corresponda, con, a lo menos, cinco (5) años de experiencia, que se contarán desde la emisión del certificado a la fecha de publicación de la oferta en el Portal de Mercado Público. A todo lo anterior deberá darse cumplimiento para que la oferta pueda ser declarada admisible d) Catálogo de las luminarias ofertadas (Esencial), emitido por el fabricante. La información debe estar expresada en idioma español, en caso contrario deberá acompañar la traducción. e) Formato Nº6 (ESENCIAL), correspondiente al Formulario plazo de Ejecución de las Obras. El plazo indicado en el presente formulario no debe ser menor a 120 ni mayor a 180 días, de acuerdo a lo indicado en el punto 2 de las presentes bases. En caso de presentarse un plazo de ejecución fuera de los márgenes indicados, la oferta será declarada inadmisible.

Documentos Económicos

1.- a) Formato N°7 (ESENCIAL) correspondiente al presupuesto detallado en el que los Proponentes determinarán los precios unitarios. El valor neto de dicho presupuesto deberá coincidir con la oferta ingresada en el portal www.mercadopublico.cl. El presupuesto detallado deberá ser completado de acuerdo con lo que se indica en el Formato N°7, sin intercalar partidas ni modificaciones al listado. Por tratarse de un proyecto con financiamiento de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (PMU Tradicional – Linea de emergencia), para el ítem Gastos Generales y Utilidades, su modificación será de exclusiva responsabilidad del oferente. Sin embargo, serán declaradas inadmisibles las ofertas que modifiquen estos conceptos en un monto superior al 25% (sumando Gastos Generales y Utilidades). b) Capacidad Económica (ESENCIAL): Para oferentes con un año o más de iniciación de actividades: Debe acompañar la última Declaración de Renta y su Certificado de Renta Internet, es decir, se debe presentar la declaración anual de impuestos 2025, que corresponde al del ejercicio del año 2024, donde interesan los valores del Capital Propio Tributario (CPTS o CPT, de acuerdo con el régimen tributario que se encuentre acogido el oferente). Para oferentes nuevos con menos de un año de iniciación de actividades: Debe acompañar la Declaración Jurada de Iniciación de actividades y Balance en formato 8 columnas acumulado a la fecha de publicación de la licitación en www.mercadopublico.cl. En este caso, se considerará el Patrimonio contable informado en el Balance. Para el cálculo del capital disponible, se considerará el valor del Capital Propio Tributario (CPTS final o CPT final, según el régimen tributario al que se encuentre acogido el oferente) o, en el caso de empresas con menos de un año de iniciación de actividades, su Patrimonio Contable. Si el valor acreditado se encuentra expresado en negativo, la oferta será declarada inadmisible. c) Formato N°8 (ESENCIAL) correspondiente a Capacidad Económica: El oferente deberá completar el Formulario de Capacidad Económica. Para el cálculo del capital disponible, se considerará el valor del Capital Propio Tributario (CPTS final o CPT final, según el régimen tributario al que se encuentre acogido el oferente) o, en el caso de empresas con menos de un año de iniciación de actividades, su Patrimonio Contable. Dichos valores deberán corresponder a los documentos acompañados en el punto 4.2.3 letra b). Si el valor acreditado se encuentra expresado en negativo, la oferta será declarada inadmisible. Asimismo, el oferente deberá señalar en el mismo formulario la oferta económica correspondiente a la presente licitación, la cual deberá coincidir exactamente con la propuesta presentada en el Formato N°7 (Presupuesto Detallado). En caso de que los valores no coincidan, la oferta será declarada inadmisible. El Capital Real Disponible, calculado en los términos señalados en el Formato N°8, deberá ser igual o superior a $0. En caso contrario, la oferta será declarada inadmisible.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 oferta económica	8.1 Oferta Económica (85%) Para la variable “Oferta Económica”, se privilegiará la propuesta que oferte la ejecución de los trabajos, conforme a las Bases Técnicas e indicaciones exigidas al menor precio. Para lo anterior, el proponente deberá dejar constancia en el Formato N°7 del valor total de su oferta (con todo costo e impuestos incluidos). Para la evaluación económica de las ofertas se aplicará el “Análisis del Mínimo Costo”, donde se considera la relación entre cada oferta y la menor oferta recibida, según la siguiente fórmula: OM * 100 *porcentaje de ponderación publicado OE Donde: OM = Oferta Mínima OE = Oferta Evaluada	85%
2 comportamiento contractual de la empresa	En este parámetro se evaluará el comportamiento contractual anterior de los oferentes, de acuerdo con la información contenida en el Sistema de Información Mercado Público (amonestación, cobro de garantías, cobro de multa, suspensión y término anticipado de contrato). Se evaluará de acuerdo con la siguiente tabla: Nota Puntaje 5 100 4 – 4.9 75 3 - 3.9 50 2 – 2.9 25 1 – 1.9 0 Luego este puntaje se ponderará por el porcentaje previamente establecido.	5%
3 pacto de integridad	8.4 Pacto de Integridad (5%) El pacto de Integridad como medida para disminuir los posibles riesgos de corrupción en materia de compras Públicas, según el Dictamen N° E370752 de Contraloría General de la Republica de fecha 20 de Julio del 2023, es un criterio de evaluación para mejorar la transparencia y la participación y prevenir la corrupción en la contratación Pública. Este pacto contiene compromisos con el objeto de mantener una conducta honrada y transparente de los oferentes en el proceso de contratación administrativa. Conforme lo que señala el Formato N°3, los oferentes deberán declarar si cuentan o no con programas o pactos de integridad, conforme señala el dictamen citado anteriormente. Adicionalmente, deberán acreditar que estos programas o pactos han sido debidamente difundidos y comunicados al personal. Por lo anterior, la presentación de los programas o pactos deberán ser acompañados de evidencias que permitan comprobar que han sido difundidos y por ende conocidos	5%
4 presentación de la oferta	8.2 Presentación de la Oferta (5%) Los oferentes que presenten oportunamente (hasta el cierre de la licitación) la totalidad de los antecedentes requeridos, sin observaciones, obtendrán un puntaje equivalente a 100 puntos, multiplicado por el porcentaje de ponderación aplicable a este criterio. Los oferentes que no presenten la totalidad de los antecedentes hasta el cierre de la licitación, podrán realizar una segunda presentación de antecedentes o certificados si así lo dispusiere la Comisión Evaluadora, y obtendrán un puntaje equivalente a 50 puntos, multiplicado por el porcentaje de ponderación aplicable a este criterio. Los oferentes que en definitiva no presenten los antecedentes solicitados serán declarados inadmisibles.	5%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	180 Días

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	CLAUDIA CEA
e-mail de responsable de pago:	claudiacea@sanjoaquin.cl

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Municipalidad de San Joaquin
Fecha de vencimiento:	31-03-2027
Monto:	5 %

Descripción:	El oferente que resulte adjudicado deberá presentar al momento de suscribir el contrato, esta caución que tiene por objeto garantizar su fiel cumplimiento (siempre que el monto adjudicado sea igual o superior a 1.000 UTM).

Glosa:	Esta garantía deberá otorgarse por una cantidad igual al 5% del precio final neto ofertado, deberá ser tomada a nombre de la Municipalidad de San Joaquín, y deberá presentarse en dependencias de la Dirección Jurídica de la Municipalidad (Avenida Santa Rosa 2606, 3° piso). Su vigencia deberá cubrir el periodo que dure la ejecución del contrato, más 90 días adicionales. Es responsabilidad del Contratista mantener vigente durante todo el período del contrato esta garantía.

Forma y oportunidad de restitución:	De acuerdo al artículo 121 del Decreto 661/2024, Reglamento de la Ley 19.886, la garantía permanecerá vigente hasta sesenta días hábiles después de la recepción Final las Obras, efectuada conforme al 10.4 de las Bases Administrativas. Al término de ese plazo será devuelta al contratista. Lo anterior, sin perjuicio del plazo legal de responsabilidad civil de 5 años a que hace referencia el artículo 2003, regla tercera del Código Civil o de los plazos previstos en las normas vigentes. En caso de aumento de obras, esta garantía deberá ser modificada de acuerdo con el nuevo monto del contrato. En caso de ampliación de plazo, la garantía deberá ser reemplazada por otra que mantenga la vigencia señalada en el inciso primero de este numeral. En caso de aumento de obra el contratista dispondrá de un plazo de 15 días corridos para entregar la garantía en Dirección Jurídica, y en el caso de aumento de plazo dispondrá de un plazo de 10 días corridos. En ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente a la fecha en que la ITO notifique al contratista mediante el Libro de Obras, el aumento de obra y/o plazo del contratista. En caso de no presentar la garantía durante los 15 o 10 días corridos indicados, se aplicarán las multas correspondientes. El ITO deberá avisar a la Dirección Jurídica sobre la solicitud de modificación de las garantías y pólizas. En caso de disminución de obra y/o plazo, la garantía podrá reemplazarse por otra de acuerdo con la disminución del monto y/o plazo contractual. La vigencia deberá estar acorde con el nuevo plazo contractual y al inciso primero de este numeral. En los casos que corresponda del punto 10.1.2 Obra No terminada y 10.1.3 Obra Terminada con Observaciones Menores, el contratista deberá aumentar el plazo de la garantía, a fin de mantener su vigencia conforme al inciso primero de este numeral. En caso de incumplimiento del Contratista de las obligaciones que le impone el contrato (incluidas las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores y subcontratistas si los hubiere), las Bases Administrativas y Técnicas; la Municipalidad estará facultada para hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento y correcta ejecución del contrato [EM4.1]de la forma indicada en el punto 5.3.1, letra f) de las presentes bases de licitación. Lo anterior sin perjuicio del cobro de las multas, según corresponda, o las acciones que la entidad licitante puede ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado, o la resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicios. El cumplimiento imperfecto o tardío de las obligaciones del contrato será considerado en todo caso, un incumplimiento de lo pactado.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Oferta Económica”.

Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Comportamiento Contractual de la Empresa”, y, de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Pacto de Integridad”.

Con todo, si el empate se mantuviera, se adjudicará al oferente que haya ingresado en primer lugar la oferta al portal www.mercadopublico.cl.

Pacto de integridad

El pacto de Integridad como medida para disminuir los posibles riesgos de corrupción en materia de compras Públicas, según el Dictamen N° E370752 de Contraloría General de la Republica de fecha 20 de Julio del 2023, es un criterio de evaluación para mejorar la transparencia y la participación y prevenir la corrupción en la contratación Pública. Este pacto contiene compromisos con el objeto de mantener una conducta honrada y transparente de los oferentes en el proceso de contratación administrativa.

Conforme lo que señala el Formato N°3, los oferentes deberán declarar si cuentan o no con programas o pactos de integridad, conforme señala el dictamen citado anteriormente. Adicionalmente, deberán acreditar que estos programas o pactos han sido debidamente difundidos y comunicados al personal. Por lo anterior, la presentación de los programas o pactos deberán ser acompañados de evidencias que permitan comprobar que han sido difundidos y por ende conocidos por el personal, esto es:

• Está disponible en el sitio web del proveedor, de acceso público, comprobable. (Indicar URL para verificación).

• Haber sido distribuido con el personal, acreditado mediante la firma de recepción conforme de los trabajadores e involucrados.

• Haber sido comunicado mediante una charla o capacitación, mediante la firma de asistencia a dicha instancia por parte de los trabajadores o colaboradores e involucrados.

• Ser parte de alguna política o parte del reglamento interno de la empresa, el cual debe haber sido recepcionado conforme, mediante firma del trabajador e involucrarlos.

• Cualquier otro mecanismo que permita evidenciar y a la vez acreditar que el personal ha tomado conocimiento del programa o pacto en cuestión.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir