Licitación ID: 218-59-LE21
“MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO SUR, COMUNA DE SA
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 13
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
“MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO SUR, COMUNA DE SAN JOAQUÍN” Según Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Formatos, Planos adjuntos a la presente licitación.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
“MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO SUR, COMUNA DE SA
Estado:
Adjudicada
Descripción:
Las presentes Bases Administrativas reglamentan la licitación, la adjudicación, la contratación y la ejecución de las obras del proyecto “MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO SUR, COMUNA DE SAN JOAQUÍN”.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Dos Etapas
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Unidad de compra:
Ilustre Municipalidad de San Joaquin
R.U.T.:
69.254.600-8
Dirección:
Avenida Santa Rosa Nº2606, 2DO PISO DEPTO COMUNICACIONES
Comuna:
San Joaquín
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 30-09-2021 15:31:00
Fecha de Publicación: 06-09-2021 18:34:00
Fecha inicio de preguntas: 06-09-2021 18:35:00
Fecha final de preguntas: 13-09-2021 12:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 24-09-2021 17:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 30-09-2021 15:32:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 30-09-2021 15:33:00
Fecha de Adjudicación: 29-10-2021 12:53:53
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
Visita a Terreno: La visita es de carácter no obligatoria y se realizará el miércoles 08 de septiembre a las 11:00 hrs. El punto de reunión será en el lugar de la obra, en ubicado en calle Carmen Mena Nº 270, comuna de San Joaquín, Región Metropolitana 08-09-2021 11:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Persona Natural y Jurídica Persona Jurídica a) Certificado de vigencia de la sociedad emitido por el Conservador de Bienes Raíces y de Comercio correspondiente o por el Registro de Empresas del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Dicho certificado no deberá tener una antigüedad superior a noventa días contados desde la fecha de apertura de la licitación. Los documentos relativos a la constitución de la sociedad de que se trata, sus modificaciones etc. que sean necesarios, serán requeridos una vez adjudicada la propuesta. b) Documento que acredite la personería del representante. Dicho documento no deberá tener una antigüedad superior a noventa días contados desde la fecha de apertura de la licitación. El representante legal que conste en dicho documento, deberá ser quien suscriba los formatos exigidos en la presente licitación. Unión Temporal c) En caso de “Unión Temporal de Proveedores”, al momento de ofertar, deberá presentar un documento público o privado que dé cuenta del acuerdo para participar de tal forma. Dicho acuerdo deberá contener al menos los siguientes elementos: • Identificación de los integrantes; • Nombramiento de un apoderado con poder suficiente • Declaración de responsabilidad solidaria de todos sus miembros; y • Determinación de su duración, la cual no podrá ser inferior al tiempo que durará la ejecución del contrato que se adjudiquen, incluida su eventual renovación (la que deberá materializarse con anterioridad a la fecha de término del plazo original de su vigencia). • La determinación de los antecedentes que presentarán para ser considerados en la evaluación, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma. Persona Natural y Jurídica d) Certificado de No Quiebra emitido por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, con una antigüedad no superior a 30 días contados desde la fecha de apertura de la licitación. e) Formato Nº 1 Identificación del Proponente. f) Certificado de deuda Tesorería General de la República, emitido dentro de los 15 días anteriores al acto de apertura de la propuesta. Para los Proponentes no inscritos en ChileProveedores, dicho certificado no deberá registrar deudas, o en su defecto, adjuntar el convenio de pago que mantenga vigente con dicha Institución, conforme al artículo 92 N° 2 del reglamento Chilecompra. g) Certificado de Antecedentes Laborales y previsionales emitido por la Dirección del Trabajo, con no más de 15 días de antigüedad a la fecha de apertura de la propuesta. NOTA: Todos los integrantes de la UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES, deberán presentar los documentos solicitados en este apartado “Anexos Administrativos. El Formato N° 1 deberá ser suscrito por el apoderado de la Unión Temporal con la información de todos sus integrantes. Los oferentes calificados como “hábiles para contratar con el estado”, por parte de Chileproveedores, deberán presentar sólo aquellos antecedentes que no se encuentren disponibles en los “documentos acreditados” del portal de Chileproveedores, en la forma y con la vigencia exigida por las presentes bases.
Documentos Técnicos
1.- a) Formato Acreditación de Experiencia Previa: Se evaluará la experiencia en obras de edificación, ya sea construcción, rehabilitación, reparación y/o mejoramiento, ejecutados en los últimos 5 años, contados desde la fecha de publicación de la licitación en el portal mercadopublico.cl. Para tal efecto, la acreditación será a través de: Para entidades públicas: Certificados del mandante, que acrediten que la obra fue finalizada satisfactoriamente antes de la fecha de publicación de la presente licitación. Mandantes Particulares: Certificados del mandante, que acrediten que la obra fue finalizada satisfactoriamente antes de la fecha de publicación de la presente licitación, más copia de contrato y facturas respectivas por el monto total de la contratación. Cada documento debe dar cuenta expresamente del tipo de trabajos realizados, fecha de ejecución y el precio contratado, ya que la evaluación se practicará sobre el precio total informado. No serán declarados fuera de base los oferentes que no presenten esta información, sin perjuicio de tratarse de un factor de evaluación. b) Formato Nº 2, con la nómina de los profesionales y/o trabajadores que actuarán en la obra, indicando prevencionista de riesgos, jefe de obras, jefe de terreno o capataz y demás trabajadores (maestros y/o jornales). También deberá anexar el Certificado de Título o Diploma (que acredite la titulación), del jefe de obras y del prevencionista de riegos. Se exigirá que el personal antes indicado cuente con título profesional o técnico según se detalla en puntos 7.4 y 7.5 de las presentes bases administrativas. c) Formato Nº 3, compromiso contratación mano de obra Comuna de San Joaquín.
 
2.- a) Formato Acreditación de Experiencia Previa: Se evaluará la experiencia en obras de edificación, ya sea construcción, rehabilitación, reparación y/o mejoramiento, ejecutados en los últimos 5 años, contados desde la fecha de publicación de la licitación en el portal mercadopublico.cl. Para tal efecto, la acreditación será a través de: Para entidades públicas: Certificados del mandante, que acrediten que la obra fue finalizada satisfactoriamente antes de la fecha de publicación de la presente licitación. Mandantes Particulares: Certificados del mandante, que acrediten que la obra fue finalizada satisfactoriamente antes de la fecha de publicación de la presente licitación, más copia de contrato y facturas respectivas por el monto total de la contratación. Cada documento debe dar cuenta expresamente del tipo de trabajos realizados, fecha de ejecución y el precio contratado, ya que la evaluación se practicará sobre el precio total informado. No serán declarados fuera de base los oferentes que no presenten esta información, sin perjuicio de tratarse de un factor de evaluación. b) Formato Nº 2, con la nómina de los profesionales y/o trabajadores que actuarán en la obra, indicando prevencionista de riesgos, jefe de obras, jefe de terreno o capataz y demás trabajadores (maestros y/o jornales). También deberá anexar el Certificado de Título o Diploma (que acredite la titulación), del jefe de obras y del prevencionista de riegos. Se exigirá que el personal antes indicado cuente con título profesional o técnico según se detalla en puntos 7.4 y 7.5 de las presentes bases administrativas. c) Formato Nº 3, compromiso contratación mano de obra Comuna de San Joaquín.
 
Documentos Económicos
1.- a) Formato Nº 4: correspondiente al Formulario Plazo de Ejecución de las Obras. b) Formato Nº 5: Presupuesto detallado en el que los Proponentes determinarán los precios unitarios, El valor neto de dicho presupuesto, deberá coincidir con la oferta ingresada en el portal www.mercadopublico.cl. La admisibilidad de las ofertas, será resuelta en base a los documentos indicados en los numerales 4.2.2, 4.2.3 y 4.2.4. En el caso que existan otros documentos o certificaciones exigidos en las Especificaciones Técnicas y Bases Administrativas, estos serán requeridos con posterioridad a la Adjudicación. 4.3 Comunicación Durante el Proceso de Licitación
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Mano de Obra Se privilegiará aquellas ofertas que integren en su oferta mano de obra de la Comuna de San Joaquín. Para lo anterior, el proponente deberá dejar constancia en el Formato N°3 el compromiso de contratación de Mano de Obra. (Bajo los términos indicados en dicho formato). Este subfactor se evaluará de la siguiente forma: No incluye mano de obra de la Comuna 0 puntos Incluye entre un 10% a menos de 30% 30 puntos Entre un 30% a menos de 70% 60 puntos Entre 70% a 100% 100 puntos Luego este puntaje se ponderará por el porcentaje previamente establecido 10%
2 Experiencia En este componente se evaluará la experiencia en obras de edificación, ya sea construcción, rehabilitación, reparación y/o mejoramiento ejecutados en los últimos 5 años, contados desde la fecha de publicación). Para tal efecto, la acreditación será a través de certificados, según se detalla en el punto 4.2.3 letra b) de las Bases Administrativas. Cada documento debe dar cuenta expresamente del tipo de trabajos realizados, fecha de ejecución y el precio contratado, ya que la evaluación se practicará sobre el precio total informado, aplicándose la siguiente tabla: No acredita experiencia 0 puntos $ 1.- a menos de $ 30.000.000 25 puntos $ 30.000.000.- a menos de $ 80.000.000.- 35 puntos $ 80.000.000.- a menos de $ 120.000.000.- 50 puntos $ 120.000.000.- a menos de $ 150.000.000.- 75 puntos $ 150.000.000.- y más 100 puntos En caso de similitud o igualdad en los resultados, entre uno o más proponentes, a estos se les podrá asignar el mismo puntaje. Luego este puntaje se ponderará p 30%
3 Propuesta Técnica En este ítem se analiza el Formato Nº 2 de “Nómina del personal permanente y/o transitorio”, evaluándose en razón de los años de titulación del jefe de obras. Este subfactor se evaluará de la siguiente forma: Puntos 1.- Jefe de Obras (7.5 de las Bases Administrativas). a. Profesional con experiencia mayor o igual a 5 años. 100 b. Profesional con experiencia menor a 5 años. 70 c. Técnico con experiencia mayor o igual a 5 años. 35 d. Técnico con experiencia menor a 5 años. 0 La experiencia se medirá considerando los años transcurridos desde la titulación acreditada por certificado de título. 15%
4 Oferta Economica Para la variable “Oferta Económica”, se privilegiará la propuesta que oferte la ejecución de los trabajos, conforme a las Bases Técnicas e indicaciones exigidas al menor precio. Para lo anterior, el proponente deberá dejar constancia en el Formato N°5 del valor total de su oferta (con todo costo e impuestos incluidos). Los valores que se registren en el Formato N° 5 deberán tener total concordancia con la oferta económica propiamente tal, publicada en el portal (en este caso, sin incluir impuestos). Para la evaluación económica de las ofertas se aplicará el “Análisis del Mínimo Costo”, donde se considera la relación entre cada oferta y la menor oferta recibida, según la siguiente fórmula: OM * 100 *porcentaje de ponderación publicado OE Donde: OM = Oferta Mínima OE = Oferta Evaluada En caso de similitud o igualdad en los resultados, entre uno o más proponentes, a estos se les podrá asignar el mismo puntaje. Luego este puntaje se ponderará por el porcentaje previamente esta 43%
5 Correcta Presentación de la Experiencia Los oferentes que presenten correctamente el Formato de Experiencia Previa, obtendrán el puntaje equivalente a 100 puntos, multiplicado por el porcentaje de ponderación aplicable a este criterio (1%). Es decir, que la experiencia que se presente sea en proyectos de obras de edificación, ya sea construcción, rehabilitación, reparación y/o mejoramiento ejecutados en los últimos 5 años (contados desde la fecha de publicación de la licitación en el portal mercadopublico.cl). Acreditando esta experiencia, para mandantes públicos por medio de certificados del mandante, y para mandantes privados por medio de certificado del mandante, copia del contrato y facturas respectivas por el monto total de la contratación. Quienes no cumplan con estas especificaciones, no obtendrán el puntaje equivalente a 100 puntos, multiplicado por el porcentaje de ponderación aplicable a este criterio (1%). Es decir, quienes presenten experiencia en proyectos que no correspondan a obras de edificación, ya sea con 1%
6 Presentación de la Oferta los antecedentes requeridos, sin observaciones, obtendrán un puntaje equivalente a 100 puntos, multiplicado por el porcentaje de ponderación aplicable a este criterio. Los oferentes que no presenten la totalidad de los antecedentes hasta el cierre de la licitación, podrán realizar una segunda presentación de antecedentes o certificados, y obtendrán un puntaje equivalente a 50 puntos, multiplicado por el porcentaje de ponderación aplicable a este criterio. Los oferentes que en definitiva no presenten los antecedentes solicitados serán declarados fuera de bases. Nota general para la pauta: En caso de incongruencias en la aplicación de las fórmulas previamente señaladas, la comisión Evaluadora se reserva el derecho de corregirlas, conforme a las facultades que le otorgan las Bases Administrativas de la presente licitación. 1%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 60 Días
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Alejandra Naranjo Rivera
e-mail de responsable de pago: alejandranaranjo@sanjoaquin.cl
Nombre de responsable de contrato: Osvaldo Tapia
e-mail de responsable de contrato: osvaldotapia@sanjoaquin.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-02-28108491-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN RUT 69.254.600-8
Fecha de vencimiento: 12-04-2022
Monto: 10 %
Descripción: El oferente que resulte adjudicado deberá presentar al momento de suscribir el contrato, esta caución que tiene por objeto garantizar su fiel cumplimiento. Esta garantía deberá otorgarse por una cantidad igual al 10% del valor del contrato, impuesto incluido, a nombre del Mandante, y deberá presentarse en dependencias de la Dirección Jurídica de la Municipalidad (Avenida Santa Rosa, 3° piso). Su vigencia deberá cubrir el periodo que dure la ejecución del contrato, más 90 días adicionales. Es responsabilidad del Contratista mantener vigente durante todo el contrato esta garantía. La garantía de fiel cumplimiento del contrato se devolverá al Contratista a su solicitud, previa presentación de la garantía para caucionar la correcta ejecución de las obras. En caso de aumento de obras, esta garantía deberá ser renovada de acuerdo al nuevo monto del contrato. En caso de ampliación de plazo, la garantía deberá ser reemplazada por otra de acuerdo al nuevo plazo contractual más 90 días corridos. Este reemplazo sé exigirá solamente si el nuevo plazo contractual más el adicional exigido no resultan cubiertos por la garantía original En caso de aumento de obra el contratista dispondrá de un plazo de 15 días corridos para entregar la garantía en Dirección Jurídica, y en el caso de aumento de plazo dispondrá de un plazo de 10 días corridos. En ambos casos el plazo de contará desde el día siguiente a la fecha de presentación en la municipalidad de la carta en que solicita el aumento de obra y/o plazo. En caso de no presentar la garantía durante los 15 ó 10 días corridos indicados, se aplicarán las multas correspondientes. Si la Inspección Técnica accede a la solicitud del contratista de aumento de obra y/o plazo, tendrá la obligación de requerir el aumento de vigencia y/o monto de la garantía en el libro de obras, el mismo día o al día siguiente en que conste su conformidad; y notificar por correo electrónico a la Dirección Jurídica sobre el aumento solicitado. Las gestiones contempladas en este párrafo deberán realizarse en un plazo de 3 días hábiles, contados desde el día siguiente a la fecha de presentación en la municipalidad de la carta en que el contratista solicita el aumento. En caso de disminución de obra y/o plazo podrá reemplazarse por otra de acuerdo a la disminución del monto y/o plazo contractual; la vigencia será de acuerdo al nuevo plazo contractual más 90 días corridos. En caso de incumplimiento del Contratista de las obligaciones que le impone el contrato (incluidas las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores y subcontratistas si los hubiere), las Bases Administrativas y Técnicas; el Mandante, previa solicitud y fundamento de la Unidad Técnica, estará facultado para hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento de contrato, de la forma indicada en la letra f) del punto 5.3.1, de las presentes Bases. Lo anterior sin perjuicio del cobro de las multas, según corresponda, o las acciones que la entidad licitante puede ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado, o la resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardío de las obligaciones del contrato.
Glosa: (la fecha de vencimiento es estimativa) Para Garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato
Forma y oportunidad de restitución: La Unidad Técnica solicitará la devolución de la o las garantías correspondientes dentro de los 20 días siguientes al Estado de Pago respectivo.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Importante
La información contenida en el presente documento, deberá complementarse en todo momento con lo indicado en las Bases Administrativas, Formatos, Anexos, Especificaciones Técnicas, Respuestas y Aclaraciones que formen parte de esta propuesta, y no se podrá alegar desconocimiento de ellos para cualquier efecto.
Garantia Adicional
Se exigirá el otorgamiento de una garantía adicional si el monto de la propuesta aceptada fuere inferior en más de un 10% al presupuesto oficial. La garantía adicional se constituirá en la misma forma que la garantía de fiel cumplimiento de contrato y por un monto igual o superior a la diferencia entre el valor del presupuesto oficial menos un 10% y el valor de la propuesta aceptada. Su plazo de vigencia no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato más 90 días corridos. Esta garantía, se presentará a la Unidad Técnica al momento de suscribirse el contrato y se devolverá al Contratista al efectuarse la recepción provisoria de las obras, sin observaciones de ninguna especie o, solucionadas las que se hubieren formulado. Esta disposición regirá sólo en los casos en que el presupuesto oficial sea previamente informado.
Garantía por Anticipo
El Contratista podrá solicitar un anticipo no superior al 10% del monto contratado para Obras Civiles, una vez suscrito el contrato, siempre que exista disponibilidad presupuestaria para tales efectos, lo que deberá ser consultado en forma posterior a la adjudicación. Este anticipo deberá ser garantizado mediante una o más garantías a nombre de la Municipalidad de San Joaquín por un monto equivalente al 100% del anticipo solicitado, y cuya vigencia no podrá ser inferior al plazo de ejecución de las obras más 90 días. Esta garantía no será devuelta al Contratista sino después de efectuada la total devolución del anticipo solicitado. En cada estado de pago, se descontará el porcentaje correspondiente al valor del anticipo, de tal modo de restituir gradualmente el valor del mismo. La Unidad Técnica solicitará la devolución de la o las garantías correspondientes dentro de los 20 días siguientes al Estado de Pago respectivo.
Garantía por Correcta Ejecución de las Obras
Una vez que las obras estén ejecutadas, y como requisito previo para emitir el acta de recepción de obra terminada sin observaciones, el Contratista deberá presentar esta garantía de plazo definido, extendida a nombre de la Municipalidad de San Joaquín, por un monto igual al 5% del precio final contratado, impuestos incluidos, para caucionar la correcta ejecución de la obra. La vigencia será de 8 meses a contar de la fecha de la recepción provisoria. La garantía será devuelta al Contratista una vez que se realice la Recepción Final. Lo anterior sin perjuicio del plazo legal de responsabilidad civil de 5 años a que hace referencia el artículo 2.003, regla tercera del Código Civil o de los plazos previstos en las normas vigentes.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.