Ficha Licitación

Licitación ID: 2200-74-LR23

PROYECTO CONSERVACIÓN COSAM HOSPITAL DE LLAY LLAY

Responsable de esta licitación: SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 22

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Global
Cod: 72131702	1 Global
PROYECTO CONSERVACIÓN COSAM, HOSPITAL DE LLAY LLAY- RRFF. CODIGO BIP N° 40050125-0

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

PROYECTO CONSERVACIÓN COSAM HOSPITAL DE LLAY LLAY

Estado:

Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)

Descripción:

La necesidad del Servicio de Salud Aconcagua de contratar los Servicios para la conservación de la Unidad de Salud Mental COSAMdel Hospital San Francisco de Llay-Llay, en el marco del Programa Plan Conservación a realizarse al interior del dispositivo de salud, Solicitado mediante Memorándum N°143 de fecha 02.10.2023 del Jefe del Departamento de Recursos Físicos. La aprobación del Proyecto Código BIP N° 40050125-0, con financiamiento MINSAL, según Decreto Presupuestario N°953 Tomado de Razón, de fecha 05 de julio de 2023 del Ministerio de Hacienda.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA

Unidad de compra:

Servicio de Salud Aconcagua

R.U.T.:

61.606.700-1

Dirección:

Pje Juana Ross 928 dipresrecepcion@custodium.com

Comuna:

San Felipe

Región en que se genera la licitación:

Región de Valparaíso

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 06-12-2023 15:01:00

Fecha de Publicación: 23-10-2023 15:57:00

Fecha inicio de preguntas: 23-10-2023 15:57:00

Fecha final de preguntas: 03-11-2023 16:52:00

Fecha de publicación de respuestas: 14-11-2023 16:52:00

Fecha de acto de apertura técnica: 06-12-2023 15:02:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 06-12-2023 15:02:00

Fecha de Adjudicación: 21-12-2023 10:43:58

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Visita a Terremo 02-11-2023 11:30:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Anexo N°1. Identificación del Oferente Anexo N°2. Declaración jurada simple de Aceptación y Conocimiento de las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Anexos y todo Antecedente Asociado a la Licitación. Anexo N°3. Declaración Jurada Simple del Oferente Anexo N°4. Autorización Simple Validación Garantías Anexo N°5. Declaración para Uniones Temporales de Proveedores Anexo N° 6. Coordinador de Contrato Los anexos referidos deben ser ingresados a través del sistema www.mercadopublico.cl , en la sección Anexos Administrativos.

Documentos Técnicos

1.- Anexo N°7. (Obligatorio) Carta Oferta Anexo N°8 (Obligatorio) Presupuesto Conservación COSAM LLay Llay Documentos Adjuntar - Anexar Certificado emitido por el mandante, siendo este Privado o Público, para evaluar metros cuadrados de construcción. - Adjuntar Carta Gantt para la revisión. Los anexos referidos deben ser ingresados a través del sistema www.mercadopublico.cl , en la sección Anexos Técnicos y/o Económicos.

No hay información de Antecedentes Económicos

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Precio	Para determinar el puntaje de la oferta económica, se utilizará la siguiente fórmula: CRITERIO DESCRIPCIÓN PUNTOS PRECIO Se puntuará con 60 puntos la evaluación económica según la siguiente formula: Puntaje=(Oe/O_i )*60 Oe =Oferta más económica Oi = Oferta individual 60 NOTA: El precio debe incluir todo costo asociado (despacho, flete, canje, etc.) La Omisión de Información será evaluada con cero puntos. En caso de no ser coincidentes el valor total neto del Anexo N°7, con lo expresado en el comprobante de la oferta, quedará inadmisible.	60%
2 PLAZO DE EJECUCIÓN Y CARTA GANTT	Para determinar el plazo de ejecución de la conservación del COSAM de Llay Llay, se utilizará la siguiente fórmula: CRITERIO DESCRIPCIÓN PUNTOS PLAZO Se puntuará con 20 puntos la evaluación de plazo de ejecución según la siguiente formula: Plazo=(Pm/Po)*20 Pm = Menor plazo ofertado Po = Plazo oferente i 20 Nota: La oferta debe considerar solo días corridos con un máximo de ____días. En caso que el oferente en su oferta indique plazo “entre x días”, se adoptará el menor plazo, y si se indica “Hasta x Días”, se adoptará el mayor plazo para efectos de la evaluación. La omisión de información será causal de inadmisibilidad. Adjuntar Carta Gantt para la revisión.	20%
3 EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES	Se contabilizará la superficie construida (ya sea remodelación, habilitación, ampliación, obra nueva, etc.) en m2, acreditados mediante fotocopia de un certificado emitido por el mandante o dirección de obras municipales contemplados en Artículo N°7. DETALLE PUNTAJE Sobre 5001 m2 15 puntos De 1001 a 5000 m2 10 puntos De 100 a 1000 m2 5 puntos No informa Inadmisible	15%
4 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS FORMALES	El oferente que presente su oferta cumpliendo todos los requisitos formales de presentación requeridas en el artículo N°6“Anexos e instrucciones para la presentación de ofertas”, antes del cierre de presentación de oferta, obtendrá la totalidad de 5 puntos asignados al criterio. Si el oferente ha incurrido en errores u omisiones formales o se ha omitido antecedentes, se aplica lo dispuesto en las cláusulas Nº 10.5 “Subsanación de errores u omisiones formales” y Nº 10.6 Solicitud de certificaciones o antecedentes omitidos, resultando subsanadas correctamente en el plazo allí indicado, obtendrá los 3 puntos asignado al criterio. Por último, si el oferente que no subsana correctamente errores u omisiones formales, o antecedentes omitidos al momento de presentar su oferta, o lo hace fuera del plazo indicado en las cláusulas Nº 10.5 “Subsanación de errores u omisiones formales” y Nº 10.6 Solicitud de certificaciones o antecedentes omitidos, quedará Inadmisible.	5%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Precio Referencial

Fuente de financiamiento:	Minsal



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	9 Meses

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	José Aros Ahumada
e-mail de responsable de pago:	jose.aros@redsalud.gov.cl

Nombre de responsable de contrato:	Victori Lucero Olguin
e-mail de responsable de contrato:	victor.lucero@redsalud.gob.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-34-2493006-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	Servicio de Salud Aconcagua
Fecha de vencimiento:	03-02-2024
Monto:	250000 Peso Chileno

Descripción:	La caución o garantía puede consistir en: Vale a la Vista, Boleta de Garantía Bancaria, Póliza de Seguros de Garantía, Otros instrumentos financieros que puedan ser utilizados como caución. El instrumento de garantía debe asegurar el pago de la garantía de manera rápida y efectiva. Esta deberá ser pagadera a la vista, de fácil cobro, además de tener el carácter de irrevocable. En caso de que el instrumento no permita la inclusión de la glosa señalada, el oferente deberá dar cumplimiento a la inclusión de dicha glosa en el mismo instrumento de forma manuscrita, o bien, mediante un documento anexo a la garantía.

Glosa:	El instrumento, cualquiera sea su naturaleza, deberá indicar en su glosa lo siguiente: “Para garantizar Seriedad de la Oferta de la licitación pública ID (>) de nombre “__________________”(>).

Forma y oportunidad de restitución:	Dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución de adjudicación al proveedor seleccionado. - La devolución de las garantías de seriedad a aquellos oferentes cuyas propuestas hayan sido declaradas inadmisibles, desestimadas o no adjudicadas se realizará una vez que se emita solicitud a través de documento conductor, emanado por el Referente Técnico respectivo a la Unidad de Abastecimiento. - La Unidad de Abastecimiento validara la información, en caso que aplique la devolución, emitirá un memorándum al Dpto. de Finanzas para que se libere la garantía solicitada por el Referente Técnico. - La entrega final de la garantía la realizará la Unidad de Caja del Servicio de Salud Aconcagua, ubicada en Pasaje Juana Ross N°928, San Felipe. El retiro de este instrumento será de responsabilidad exclusiva del proveedor. Para hacer efectiva esta entrega, si el contratante es persona natural, debe presentar su cedula de identidad. En caso de persona jurídica deberá acreditar la personería. Si concurriere un tercero, deberá presentar su cédula de identidad y poder simple del proveedor o su representante legal.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Servicio de Salud Aconcagua
Fecha de vencimiento:	25-01-2025
Monto:	5 %

Descripción:	La caución o garantía puede consistir en: Vale a la Vista, Boleta de Garantía Bancaria, Póliza de Seguros de Garantía, Otros instrumentos financieros que puedan ser utilizados como caución. El instrumento de garantía debe asegurar el pago de la garantía de manera rápida y efectiva. Esta deberá ser pagadera a la vista a primer requerimiento, de fácil cobro, además de tener el carácter de irrevocable. En caso de que el instrumento no permita la inclusión de la glosa señalada, el oferente deberá dar cumplimiento a la inclusión de dicha glosa en el mismo instrumento de forma manuscrita, o bien, mediante un documento anexo a la garantía.

Glosa:	El instrumento, cualquiera sea su naturaleza, deberá indicar en su glosa lo siguiente: “Para garantizar el fiel cumplimiento de contrato y prestación de Servicios y de las obligaciones legales y previsionales de la licitación pública ID (>) de nombre “__________________”(>).

Forma y oportunidad de restitución:	•Al termino del contrato y cumpla su vigencia. •Las garantías presentadas en este proceso serán devueltas por los organismos contratantes, sin reajustes ni intereses, una vez cumplida su fecha de vencimiento. El retiro de éstas será de responsabilidad exclusiva del proveedor contratado. • La devolución de garantía de fiel cumplimiento de Contrato, presentadas en este proceso serán devueltas por el servicio de Salud Aconcagua, sin reajustes ni intereses, una vez cumplida su fecha de vencimiento. • Esta Garantía, será custodiada por el Servicio Salud Aconcagua y liberada una vez que la Unidad Técnica respectiva emita la solicitud a través de documento conductor, a la Unidad Gestión de Abastecimiento y éste solicite el instrumento de garantía a través de un memorándum al Departamento de Finanzas. • La entrega final de la garantía la realizará la Unidad de Caja del Servicio de Salud Aconcagua, ubicada en Pasaje Juana Ross N°928, San Felipe. El retiro de este instrumento será de responsabilidad exclusiva del proveedor. Para hacer efectiva esta entrega, si el contratante es persona natural, debe presentar su cedula de identidad. En caso de persona jurídica deberá acreditar la personería. Si concurriere un tercero, deberá presentar su cédula de identidad y poder simple del representante legal del proveedor.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar yo la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

VISITA A TERRENO

Será de carácter obligatorio y será de exclusiva responsabilidad del Contratista cualquier omisión en su presupuesto derivada y no podrá alegar desconocimiento de las condiciones del terreno. Según lo estipulado en bases de licitación. fecha 02.11.2023 a las 11:30 horas en

Hospital Comunitario San Francisco de Llay Llay

Dirección: San Francisco 76 Llay Llay

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir