|
1. OBJETIVO DE LA LICITACIÓN |
|
Estas bases administrativas tienen por objeto contar con material de impresos y publicidad para difusión de actividades y temas relevantes para informar a usuarios de la Red de Salud de la Comuna de La Pintana.
|
|
|
|
2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR |
|
Los productos requeridos se detallan en Formulario N°1.
|
|
|
|
|
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: |
Se utilizarán los siguientes Criterios de Evaluación:
CRITERIO PORCENTAJE
Precio 70%
Plazo de entrega 30%
|
|
|
|
|
4. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: Los oferentes serán evaluados por línea de lo solicitado. |
1. Precio (70%): Los oferentes serán evaluados con la siguiente formula:
X = (PRECIO MINIMO OFERTADO / PRECIO OFERTADO) * 70%
|
Plazos
|
Porcentaje
|
|
Plazo de entrega menor a 5 días
|
30%
|
|
Plazo de entrega de 6 a 10 días
|
10%
|
|
Plazo de entrega de 10 a 15 días
|
5%
|
|
Plazo de entrega de más de 15 días o no informa plazo de entrega
|
0
|
|
|
|
|
|
5. RESOLUCIÓN DE EMPATES |
En caso de que dos o más oferentes al final de la evaluación obtengan el mismo puntaje, los criterios para
definir la oferta mejor evaluada serán los siguientes, los que se aplicarán uno a uno, en el orden de
numeración, hasta resolver el empate:
1. Menor Precio.
2. Menor Plazo de Entrega.
3. Primera postulación en portal
|
|
|
|
|
6. MECANISMO PARA SOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO DE LA ADJUDICACIÓN |
En caso que los oferentes quieran aclarar aspectos de la evaluación y/adjudicación, podrán comunicarse
vía correo electrónico con el contacto responsable del contrato, indicado en el punto N° 7 de la ficha
electrónica de la licitación.
Las consultas efectuadas serán respondidas por correo electrónico al proveedor
que realiza la consulta, y junto con ello las preguntas y respuestas serán publicadas como anexos en la
licitación.
|
|
|
|
|
7. PRESUPUESTO DISPONIBLE Y PLAZO DE EJECUCIÓN: |
- PRESUPUESTO DISPONIBLE
El presupuesto disponible para esta licitación es de $6.216.560 dividido en las siguientes líneas:
|
LINEA
|
PRESUPUESTO
|
|
1
|
$ 3.836.560
|
|
2
|
$ 2.380.000
|
|
TOTAL
|
$ 6.216.560
|
|
|
|
|
|
8. INSCRITOS EN CHILE PROVEEDORES: |
En caso que el o los proveedores adjudicados no estén inscritos en el Registro Electrónico Oficial de
Contratistas de la Administración, Chile Proveedores, estarán obligados a inscribirse dentro del plazo de 3
días hábiles contados desde su notificación.
En caso que no lo hagan, se entenderá que el proveedor desistió de la oferta, pudiéndose adjudicar al oferente que haya resultado como segundo mejor evaluado, y así sucesivamente.
|
|
|
|
|
9. DECLARACIÓN DE INADMISIBLE O DESIERTA: |
El Municipio se reserva el derecho de declarar inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no
cumplan los requisitos o condiciones establecidos en las bases, como así mismo, las ofertas que no se
ajusten a las especificaciones técnicas requeridas.
Se declarará desierta la licitación cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten convenientes
a los intereses municipales.
Se declarará Inadmisible aquellas ofertas en las cuales no se presente el Formulario N° 1 “Oferta
Económica Técnica “en forma completa y firmada.
|
|
|
|
|
10. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN: |
|
Se adjudicará a través de una resolución fundada que será publicada en www.mercadopublico.cl una vez
que se encuentre totalmente tramitada.
|
|
|
|
|
11. READJUDICACIÓN: |
|
En caso de que el proveedor adjudicado no cumpla con los requisitos para contratar establecidos en las
presentes bases, se desista de su oferta o sea inhábil para contratar de acuerdo a la Ley N°19.886, se podrá
adjudicar al oferente que haya resultado como segundo mejor evaluado, y así sucesivamente.
|
|
|
|
|
12. MODIFICACIONES A LAS BASES: |
El Municipio podrá modificar las bases de la licitación, ya sea por iniciativa propia o en atención a una
aclaración solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta, hasta antes del
vencimiento del plazo para presentar ofertas.
Las modificaciones que se lleven a cabo serán informadas a través del portal de Mercado Público, y formarán parte integral de las bases.
|
|
|
|
|
13. AMPLIACIÓN DE PLAZO ADJUDICACIÓN: |
|
Se podrá, en caso de existir motivos fundados, ampliar el plazo de adjudicación de la licitación, lo que será informado en el Sistema de Información.
|
|
|
|
|
14. RECEPCIÓN DE PRODUCTOS |
No se recepcionarán los bienes o servicios, si el proveedor adjudicado no hubiese aceptado previamente
la orden de compra respectiva.
La entrega deberá realizarse por la totalidad de los materiales ofertados, no se aceptarán despachos
parcializados.
La Entrega de los productos deberá coordinarse con el encargado de la compra indicado en el punto N° 7 de la ficha electrónica de la licitación.
|
|
|
|
|
15. DEL PAGO Y FACTURACIÓN |
La Municipalidad pagará los insumos requeridos en la presente licitación en un plazo de 30 días corridos,
contados desde la fecha de recepción de la factura debidamente despachada, la que deberá ser visada por
la Unidad Técnica.
Al término del despacho el Proveedor presentará al Departamento de Salud:
Factura a nombre de la Municipalidad de La Pintana R.U.T.: 69.253.800-5, contemplando en su detalle
el nombre del proyecto, comuna e ID. La factura deberá enviarse con la copia original cliente, triplicado,
de control tributario y cuarta copia de cobro ejecutivo (cedible). Esta deberá indicar claramente la
existencia de multas u otro descuento.
Orden de Compra aceptada por el proveedor, emitida a través del portal.
El pago lo hará la Municipalidad mediante cheque nominativo a nombre del Proveedor o por trasferencia
bancaria a elección del adjudicatario. En el caso de cheque sólo se entregará contra presentación de la
cuarta copia de la factura mencionada, en caso de trasferencia los datos deberán ser adjuntos a la factura
El estado de pago será firmado por la contraparte técnica además de incluir nombre y R.U.T.
El estado de pago será fechado el día en que firme el Inspector Técnico del Servicio, el que deberá aceptarlo
o rechazarlo total o parcialmente.
En caso de inconsistencias en la información, no cumplimiento de ciertas obligaciones por parte del
contratista o no acompañar documentación suficiente, el pago será rechazado. El contratista será
notificado y deberá subsanar las observaciones o reparos practicados y volverá a solicitar el pago. La nueva
solicitud de pago marca el nacimiento del plazo a la Municipalidad, la que tendrá la obligación de visar la
petición de pago si corresponde.
El contratista podrá ceder a terceros su crédito, vía factoring. Con todo, la Municipalidad sólo cancelará a
terceros la totalidad de aquellas facturas cedidas, cuando el monto a pagar no se encuentre afecto a
multas.
Para el pago respectivo se deberá entregar contra factura con recepción conforme de los insumos, realizar
la facturación de acuerdo a las indicaciones que entregue la Municipalidad de La Pintana a través de su Inspector Técnico de Servicio.
|
|
|
|
|
16. MULTAS: |
El adjudicatario podrá ser sancionado por el Municipio con el pago de multas, por atrasos en la entrega de los productos adquiridos, las cuales podrán hacerse efectiva a través de descuento en el respectivo pago.
Las multas por atraso en la entrega se aplicarán por cada día hábil de atraso, y se calcularán como un 1,5% del valor bruto del producto solicitado y aplicable a las cantidades que se entreguen atrasadas, por cada día hábil de atraso, respecto del plazo ofertado por el proveedor adjudicado, hasta un máximo de 5 días.
El atraso en la entrega de los productos superiores a 5 días hábiles, desde el cumplimiento del plazo ofertado por el proveedor adjudicado, se procederá a la cancelación de la orden de compra respectiva, pudiéndose adjudicar al oferente que haya resultado como segundo mejor evaluado, y así sucesivamente.
|
|
|
|
|
17. RECURSOS. |
El oferente tendrá derecho a reponer por escrito mediante correo electrónico, ante el Jefe del Departamento de Salud
Las reposiciones se informarán por medio de correo electrónico, y se interpondrán a más tardar dentro del quinto día
hábil a la respectiva notificación de observaciones por parte de la ITS efectuada por el mismo medio.
El Jefe del Departamento de Salud deberá emitir una Resolución Fundada de su decisión y notificar al Oferente.
Si las multas aplicadas por la Inspección Técnica fueran confirmadas por el Jefe del Departamento de Salud, podrá
apelar por escrito ante el Alcalde, a través de Oficina de Partes, hasta el quinto día hábil siguiente a la correspondiente
notificación. En la apelación deberá acompañar todos los documentos en que funda su recurso. De todas estas
acciones deberá quedar constancia mediante el envío de correos electrónicos que dé cuenta de haber apelado.
La Alcaldesa al resolver, podrá pedir opinión a la Dirección de Asesoría Jurídica si lo estima pertinente. La autoridad
decidirá fundadamente al respecto, pudiendo mantener, rebajar o dejar sin efecto la multa cursada o el tenor de la
observación.
La resolución dictada por la Alcaldesa se comunicará a través de oficio al correo electrónico de las partes.
El mismo procedimiento podrá usarse en caso de término anticipado de contrato, en lo que fuere Aplicable.
|
|
|
|
|
18. PACTO DE INTEGRIDAD: |
El oferente declara que, por el solo hecho de participar en la presente Licitación Pública, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las
estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de estas Bases de
Licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta suministrar toda la
información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases
de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos,
premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público
en relación con su oferta, con el proceso de licitación, ni con la entrega de el o los productos que
deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir
directa o indirectamente en este proceso, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y
ejecución de los servicios que de ello se deriven.
2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que
tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la
conducta o acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de
tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.
3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para
efectos del presente proceso, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la
veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas
costumbres y transparencia en el presente proceso de licitación.
5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas
en el presente documento, sus documentos integrantes y en el contrato que de ellos se derivase.
6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas Bases de
Licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en este proceso es una propuesta seria, con
información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la
posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones
anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes
y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o
indirectamente en virtud o como efecto del presente proceso, incluidos sus subcontratistas,
haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las
responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondiente
|
|
|
|