|
1. Objetivo de la licitación |
|
Estas bases administrativas tienen por objeto contar con el suministro de medicamentos para la Farmacia Comunitaria de la Comuna de La Pintana.
|
|
|
|
2. Descripción del servicio a contratar |
|
Los productos requeridos se detallan en Formulario N°1.
|
|
|
|
|
3. Criterios de evaluación |
Se utilizarán los siguientes criterios de valuación:
Criterio
Porcentaje
Precio 80%
Plazo de entrega 20%
|
|
|
|
|
4. Evaluación de las ofertas por Línea. |
1. Precio (80%): Los oferentes serán evaluados con la siguiente formula:
X = (PRECIO MINIMO OFERTADO / PRECIO OFERTADO) * 80%
2. Plazo de Entrega (20%): Este criterio evalúa el tiempo de entrega de los productos.
Plazos Porcentaje
Plazo de entrega de 1 a 5 días 20%
Plazo de entrega de 6 a 10 días 10%
Plazo de entrega de 11 o más días 0%
No informa plazo de entrega Fuera de Bases
|
|
|
|
|
5. Resolución de empates |
|
En caso que dos o más oferentes al final de la evaluación obtengan el mismo puntaje, los criterios para definir la oferta mejor
evaluada serán los siguientes, los que se aplicarán uno a uno, en el orden de numeración, hasta resolver el empate:
1. Mayor puntaje en el criterio de evaluación: Precio.
2. Mayor puntaje en el criterio de evaluación: Plazo de Entrega.
3. Mayor puntaje en el criterio de evaluación: Primera postulación en portal.
|
|
|
|
|
6. Mecanismo para solución de consultas respecto de la adquisición |
|
En caso que los oferentes quieran aclarar aspectos de la evaluación y/adjudicación, podrán comunicarse vía correo electrónico conel
contacto responsable del contrato, indicado en el punto N°7 de la ficha electrónica de la licitación. Las consultas efectuadas serán
respondidas por correo electrónico al proveedor que realiza la consulta, y junto con ello las preguntas y respuestas serán publicadas
como anexos en la licitación.
|
|
|
|
|
7. Presupuesto disponible y plazo de ejecución |
El presupuesto disponible para esta licitación es de $6.050.000 (Seis Millones cincuenta mil pesos) IVA Incluido de manera total, el cual
será distribuido por línea según siguiente detalle:
Línea Monto disponible.
1 $2.600.000
2 $650.000
3 $1.500.000
4 $700.000
5 $600.000
Este contrato es de ejecución inmediata.
|
|
|
|
|
8. Inscritos en ChileProveedores |
|
En caso que el o los proveedores adjudicados no estén inscritos en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración,
ChileProveedores, estarán obligados a inscribirse dentro del plazo de 3 días hábiles contados desde su notificación.
En caso que no lo hagan, se entenderá que el proveedor desistió de la oferta, pudiéndose adjudicar al oferente que haya resultado
como segundo mejor evaluado, y así sucesivamente.
|
|
|
|
|
9. Declaración de inadmisible o desierta |
|
El Municipio se reserva el derecho de declarar inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o
condiciones establecidos en las bases, como así mismo, las ofertas que no se ajusten a las especificaciones técnicas requeridas.
Se declarará desierta la licitación cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten convenientes a los intereses
municipales.
|
|
|
|
|
10. Resolución de adjudicación |
|
Se adjudicará a través de una resolución fundada que será publicada en www.mercadopublico.cl una vez que se encuentre
totalmente tramitada.
|
|
|
|
|
11. Readjudicación |
|
En caso de que el proveedor adjudicado no cumpla con los requisitos para contratar establecidos en las presentes bases, se desistade
su oferta o sea inhábil para contratar de acuerdo a la Ley N°19.886.
Se podrá adjudicar al oferente que haya resultado como segundo mejor evaluado, y así sucesivamente.
|
|
|
|
|
12. Modificaciones a las bases |
|
El Municipio podrá modificar las bases de la licitación, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por
alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.
Las modificaciones que se lleven a cabo serán informadas a través del portal de Mercado Público, y formarán parte integral de las bases.
|
|
|
|
|
13. Ampliación de plaza de adjudicación |
|
Se podrá, en caso de existir motivos fundados, ampliar el plazo de adjudicación de la licitación, lo que será informado en el Sistema de
Información.
|
|
|
|
|
14. Recepción de productos |
|
No se recepcionarán bienes y/o se ejecutarán los servicios contratados, si el proveedor adjudicado no hubiese aceptado
previamente la orden de compra respectiva.
La entrega deberá realizarse por la totalidad de los materiales ofertados, no se aceptarán despachos parcializados.
La Entrega de los productos deberá coordinarse con el encargado de la compra indicado en el punto N°7 de la ficha electrónica de la licitación.
|
|
|
|
|
15. Canje |
|
Los medicamentos deberán despacharse con fechas de vencimiento mayor a 12 meses y contar con sistema de canje para
medicamentos vencidos. Se deberá indicar el procedimiento para efectuar canjes y garantizar el canje para los productos ofertados.
|
|
|
|
|
16. Del pago y facturación |
|
La Municipalidad pagará los insumos requeridos en la presente licitación en un plazo de 30 días corridos, contados desde la fecha de
recepción de la factura debidamente despachada, la que deberá ser visada por la Unidad Técnica.
Al término del despacho el Proveedor presentará al Departamento de Salud:
Factura a nombre de la Municipalidad de La Pintana R.U.T.: 69.253.800-5, contemplando en su detalle el nombre del proyecto,
comuna e ID. La factura deberá enviarse con la copia original cliente, triplicado, de control tributario y cuarta copia de cobro
ejecutivo (cedible). Esta deberá indicar claramente la existencia de multas u otro descuento.
Orden de Compra aceptada por el proveedor, emitida a través del portal.
El pago lo hará la Municipalidad mediante cheque nominativo a nombre del Proveedor o por trasferencia bancaria a elección del
adjudicatario. En el caso de cheque sólo se entregará contra presentación de la cuarta copia de la factura mencionada, en caso de
trasferencia los datos deberán ser adjuntos a la factura
El estado de pago será firmado por la contraparte técnica además de incluir nombre y R.U.T.
El estado de pago será fechado el día en que firme el Inspector Técnico del Servicio, el que deberá aceptarlo o rechazarlo total o
parcialmente.
En caso de inconsistencias en la información, no cumplimiento de ciertas obligaciones por parte del contratista o no acompañar
documentación suficiente, el pago será rechazado. El contratista será notificado y deberá subsanar las observaciones o reparos
practicados y volverá a solicitar el pago. La nueva solicitud de pago marca el nacimiento del plazo a la Municipalidad, la que tendrá la
obligación de visar la petición de pago si corresponde.
El contratista podrá ceder a terceros su crédito, vía factoring. Con todo, la Municipalidad sólo cancelará a terceros la totalidad de
aquellas facturas cedidas, cuando el monto a pagar no se encuentre afecto a multas.
Para el pago respectivo se deberá entregar contra factura con recepción conforme de los insumos, realizar la facturación de acuerdo a
las indicaciones que entregue la Municipalidad de La Pintana a través de su Inspector Técnico de Servicio.
|
|
|
|
|
17. Multas |
|
El adjudicatario podrá ser sancionado por el Municipio con el pago de multas, por atrasos en la entrega de los productos adquiridos, las
cuales podrán hacerse efectiva a través de descuento en el respectivo pago.
Las multas por atraso en la entrega se aplicarán por cada día hábil de atraso, y se calcularán como un 1,5% del valor bruto del producto
solicitado y aplicable a las cantidades que se entreguen atrasadas, por cada día hábil de atraso, respecto del plazo ofertado por el
proveedor adjudicado, hasta un máximo de 5 días.
El atraso en la entrega de los productos superiores a 5 días hábiles, desde el cumplimiento del plazo ofertado por el proveedor
adjudicado, se procederá a la cancelación de la orden de compra respectiva, pudiéndose adjudicar al oferente que haya resultado
como segundo mejor evaluado, y así sucesivamente
|
|
|
|
|
18. Recursos. |
|
El oferente tendrá derecho a reponer por escrito mediante correo electrónico, ante el Jefe del Departamento de Salud Las reposiciones se informarán por medio de correo electrónico, y se interpondrán a más tardar dentro del quinto día hábil a la respectiva notificación de observaciones por parte de la ITS efectuada por el mismo medio.
El Jefe del Departamento de Salud deberá emitir una Resolución Fundada de su decisión y notificar al Oferente.
Si las multas aplicadas por la Inspección Técnica fueran confirmadas por el Jefe del Departamento de Salud, podrá apelar por escrito
ante el Alcalde, a través de Oficina de Partes, hasta el quinto día hábil siguiente a la correspondiente notificación. En la apelación
deberá acompañar todos los documentos en que funda su recurso. De todas estas acciones deberá quedar constancia mediante el envío de correos electrónicos que dé cuenta de haber apelado.
La Alcaldesa al resolver, podrá pedir opinión a la Dirección de Asesoría Jurídica si lo estima pertinente. La autoridad decidirá
fundadamente al respecto, pudiendo mantener, rebajar o dejar sin efecto la multa cursada o el tenor de la observación.
La resolución dictada por la Alcaldesa se comunicará a través de oficio al correo electrónico de las partes.
El mismo procedimiento podrá usarse en caso de término anticipado de contrato, en lo que fuere Aplicable.
|
|
|
|
|
19. Pacto de integridad |
El oferente declara que, por el solo hecho de participar en la presente Licitación Pública, acepta expresamente el presente pacto de
integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen
en el resto de estas Bases de Licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta suministrar toda la
información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo
expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos,
cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de
licitación, ni con la entrega de el o los productos que deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras
personas que pudiesen influir directa o indirectamente en este proceso, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación
y ejecución de los servicios que de ello se deriven.
2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o
afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto especifico, y especialmente, aquellos
acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.
3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente
proceso, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia,
precisión y vigencia de la misma.
4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia
en el presente proceso de licitación.
5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará lasreglas y condiciones establecidas en el presentedocumento,
sus documentos integrantes y en el contrato que de ellos se derivase.
6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas Bases de Licitación, así como en la
legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en este proceso es una propuesta seria, con información fidedigna y en
términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones
y oportunidad ofertadas.
8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean
asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las
personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto del presente proceso, incluidos
sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las
responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes
|
|
|
|