Ficha Licitación

Licitación ID: 2373-21-LQ20

Conservación de Seis Multicanchas

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 284

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
Conservación de Seis Multicanchas Comuna de Recoleta

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

Conservación de Seis Multicanchas

Estado:

Adjudicada

Descripción:

El objetivo de la presente Licitación Pública se desarrolla a fin generar la conservación de seis multicanchas de la Comuna de Recoleta: • La Chimba, ubicada en Cerros de Conchalí esquina Quebrada El Sauce. • Zapadores, ubicada en Juan Cristobal con Zapadores. • Juan Ballestero, ubicada en Las Cascadas esquina La Montaña. • Pirámide Uno, ubicada en Hernán Mery esquina Ortiz de Rosas. • San Marcos, ubicada en Clodomiro Rozas 3415. • Unidad Vecinal N°4, ubicada en Recoleta esquina Oscar Castro. Los trabajos contemplan la ejecución de obras de reparación de multicanchas de asfalto, baldosa y hormigón, reparación de graderías e implementación deportiva. Las obras se licitarán de acuerdo a los requerimientos planteados en las Bases Técnicas y demás antecedentes adjuntos a estas Bases.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

Unidad de compra:

SECRETARIA DE PLANIFICACION

R.U.T.:

69.254.800-0

Dirección:

Av. Recoleta N° 2774

Comuna:

Recoleta

Región en que se genera la licitación:

Región Metropolitana de Santiago

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 10-11-2020 12:00:00

Fecha de Publicación: 08-10-2020 17:24:00

Fecha inicio de preguntas: 08-10-2020 17:31:00

Fecha final de preguntas: 20-10-2020 15:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 30-10-2020 23:59:00

Fecha de acto de apertura técnica: 10-11-2020 15:00:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 10-11-2020 15:00:00

Fecha de Adjudicación: 03-03-2021 15:32:41

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Visita a Terreno. Se realizará en la intersección de las calles Recoleta y Oscar Castro, Comuna de Recoleta 16-10-2020 10:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Documentos Administrativos

1.- Según lo establecido en el Art. N°19 de las Bases Administrativas Generales, en relación al contenido de los “ANEXOS ADMINISTRATIVOS”, todos los proponentes deberán subir en la Carpeta Administrativa los siguientes antecedentes: Persona Natural y Jurídica (Todos) a) Formulario N°1 “Garantía de Seriedad de la Oferta”, extendida a la orden de la Ilustre Municipalidad de Recoleta, por el monto y plazo definido en las Bases Administrativas Especiales, punto 4.1. El Original de este documento deberá ingresarse presencialmente, única y exclusivamente en la Secretaría Municipal (Edificio Consistorial, ubicado en Av. Recoleta N°2774 5° Piso Ala Sur), entre 10. 00 horas a 13.00 horas, hasta el día y hora señalada en el Cronograma de Licitación en las Bases Administrativas Especiales, el cual deberá ir acompañado del Formulario N°1 – “Comprobante de Recepción Garantía de Seriedad de la Oferta”, adjunto a las Bases Administrativas, el que deberá ser llenado por el participante con la información allí solicitada. Al momento de recibir dicha caución, se le entregará al proponente una copia de dicho Formulario firmado y timbrado, en el cual la entidad receptora identificará el día y la hora de la recepción de la caución. Una vez cerrado el proceso, el Secretario Municipal remitirá las garantías a la Unidad de Compra, previo al proceso de apertura de la propuesta. El no cumplimiento del procedimiento anterior dejará automáticamente fuera de bases al participante. No es requisito subir una copia digitalizada de esta garantía al portal www.mercadopublico.cl. b) Formulario N°2 “Identificación del Proponente”, adjunto a las Bases. c) Formulario Nº3 Declaración Jurada Simple, en la que el oferente deja expresa constancia de: haber estudiado todos los antecedentes de la licitación y verificado la concordancia entre ellos, de estar conforme con las condiciones generales de la licitación, de aceptación expresa de las Bases de la licitación, y de las consultas, respuestas, rectificaciones y adiciones, si las hubiere; y que en conformidad al artículo Nº 4 de la Ley 19.886, no haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por los delitos concursales establecidos en los artículos 463 y siguientes del Código Penal, dentro de los dos últimos años a la fecha de la presentación de la oferta”. Sin perjuicio de la facultades de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas de verificar esta información, en cualquier momento, a través de los medios oficiales disponible. d) En caso de Unión Temporal de Proveedores, el representante de la Unión, deberá adjuntar el documento que formaliza la unión, indicando a lo menos la solidaridad entre las partes de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes.

Documentos Técnicos

1.- En relación a los “ANEXOS TÉCNICOS”, deberán ser subidos al portal www.mercadopublico.cl, los documentos que a continuación se señalan: a) Formulario N°4, “Experiencia del Proponente”. Se evaluarán la experiencia del oferente certificada a través de la presentación de actas de recepción y/o certificados emitidos por la unidad técnica (o su equivalente) del mandante o por el jefe superior jerárquico de la entidad que avalen la experiencia del oferente en la obra licitada, y que hayan sido ejecutadas en el periodo no mayor a 3 años al momento del cierre de la licitación, extendidos por municipios u otros organismos públicos (según el inciso 2° del artículo 1° de la ley 18.575) o privados, con expresa indicación del nombre de la obra, metros cuadrados ejecutados, fecha de ejecución, monto de la obra en pesos. b) Formulario N°5 Mano de Obra Comunal. El oferente deberá declarar el porcentaje de mano de obra de trabajadores/as residentes en la Comuna de Recoleta que contratará para ejecutar la obra. c) Programa de Trabajo. Deberá incluir Carta Gantt de ejecución de las obras, en la cual se deberá detallar la secuencia de sus operaciones, fecha de principio y termino de cada partida, en concordancia con el plazo de ejecución ofrecido. En caso de no presentar el Programa de Trabajo será causal de rechazo de la oferta, declarándose inadmisible.

Documentos Económicos

1.- Los “ANEXOS ECONÓMICOS”, a presentarse son los siguientes: a) Electrónicamente, a través del Formulario digital dispuesto en el portal www.mercadopublico.cl, en el cual cada uno de los proponentes deberán ingresar el valor neto de las ofertas. b) Formulario Nº6 (Oferta Económica) dispuesto en las bases administrativas especiales de licitación, el que deberá ser llenado con el valor total de la suma alzada propuesta, con Impuesto al Valor Agregado Incluido (IVA 19%) para posteriormente subido al portal como archivo anexo. En caso de no presentar el Formulario N°6 la oferta será rechazada, declarándose inadmisible. c) Formulario N°7-A Presupuesto Detallado “Reparación Multicancha Juan Ballestero”, se deberá indicar el valor de los trabajos a realizar de manera detallada, este formulario se encuentra inserto en las bases administrativas especiales. Formulario N°7-B Presupuesto Detallado “Reparación Multicancha U.V.4”, se deberá indicar el valor de los trabajos a realizar de manera detallada, este formulario se encuentra inserto en las bases administrativas especiales. Formulario N°7-C Presupuesto Detallado “Reparación Multicancha San Marcos”, se deberá indicar el valor de los trabajos a realizar de manera detallada, este formulario se encuentra inserto en las bases administrativas especiales. Formulario N°7-D Presupuesto Detallado “Reparación Multicancha Pirámide Uno”, se deberá indicar el valor de los trabajos a realizar de manera detallada, este formulario se encuentra inserto en las bases administrativas especiales. Formulario N°7-E Presupuesto Detallado “Reparación Multicancha Zapadores”, se deberá indicar el valor de los trabajos a realizar de manera detallada, este formulario se encuentra inserto en las bases administrativas especiales. Formulario N°7-F Presupuesto Detallado “Reparación Multicancha La Chimba”, se deberá indicar el valor de los trabajos a realizar de manera detallada, este formulario se encuentra inserto en las bases administrativas especiales. d) Formulario N°8 “Programación Financiera de los Estados de Pago” que genere la obra en virtud del avance físico de las obras y en conformidad con la Carta Gantt correspondiente.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Visita a terreno	Se evaluará de manera positiva la asistencia a visita a terreno informada en el Calendario de Licitación señalado en las bases administrativas. Oferente asiste a visita a terreno 5% Oferente no asiste a visita a terreno 0%	5%
2 Oferta Económica	Corresponde al valor de la oferta económica. Formulario Nº 6 “Oferta Económica”. Las ofertas serán evaluadas a través de la aplicación del “Análisis del Mínimo Costo”. El mayor puntaje (100) corresponderá a la oferta con menor precio (OM). Las demás se ponderarán de la siguiente manera: Donde: OM = Oferta Mínima OE = Oferta Evaluada	10%
3 Cumplimiento de los Requisitos Formales	Para este criterio de evaluación, conforme a los antecedentes presentados se entregará el puntaje de acuerdo a la siguiente tabla: La Municipalidad de Recoleta no requiere antecedentes o certificaciones adicionales en la oferta. 5% La Municipalidad de Recoleta requiere antecedentes o certificaciones adicionales en la oferta. 0% Cumplimiento de los requisitos formales (%) = Puntaje Calificación x 0,05 PARA ADJUDICAR EL OFERTENTE DEBERÁ OBTENER UN PUNTAJE MAYOR A 50%. MENOR IGUAL A 50% NO SE ADJUDICARÁ.	5%
4 Experiencia del Proponente	Este factor se evaluará considerando lo informado por los participantes en el Formulario N°4 “Experiencia del Proponente”. En este punto se evaluará la experiencia, debiendo el oferente certificar la cantidad de metros cuadros intervenidos y los montos involucrados en obras similares ejecutadas desde hace 3 años a la fecha del cierre de la licitación. Se deberá acreditar la experiencia oferente certificada a través de la presentación de actas de recepción y/o certificados emitidos por la unidad técnica (o su equivalente) del mandante o por el jefe superior jerárquico de la entidad que avalen la experiencia del oferente en la obra licitada, extendidos por municipios u otros organismos públicos o privados. Se evaluará según la aplicación de las siguientes formulas: b.1. Metros Cuadrados Intervenidos: El puntaje para este factor se asignará considerando los siguientes tramos: > a 2.500 m2 = 100 puntos a $1.000.000.000 = 100 puntos > a $750.000.000 y a $500.000.000	50%
5 Mano de Obra Comunal	Se refiere a la oferta declarada en el Formulario N°5. Se evaluará el porcentaje de trabajadores(as) que el oferente contratará para efectos de la ejecución de la obra que se licita, en caso de ser adjudicada Se ponderará de manera positiva al oferente que oferte mayor porcentaje de cantidad de trabajadores(as) que residan en la Comuna de Recoleta. Obtendrá el puntaje según la siguiente tabla: DESCRIPCIÓN PUNTAJE Entre un 71 al 100 % de contratación de personal residente en la comuna. 100 Entre un 41 al 70 % de contratación de personal residente en la comuna. 50 Entre un 10 al 40 % de contratación de personal residente en la comuna. 20 Entre un 0 al 9 % de contratación de personal residente en la comuna. 0 Al inicio de la obra se solicitará los certificados de residencia de los trabajadores(as) que residan en la Comuna de Recoleta. El ITO podrá solicitar la información en cualquier momento de la ejecución de la obra para corroborar lo ofertado por el contratista, de no cumplir	30%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	No hay información
Monto Total Estimado:	149611000


Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	150 Días

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	Luisa Espinoza San Martin
e-mail de responsable de pago:	lespinoza@recoleta.cl

Nombre de responsable de contrato:	Alfredo Parra
e-mail de responsable de contrato:	aparra@recoleta.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-2-29457170-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	Municipalidad de Recoleta
Fecha de vencimiento:	26-02-2021
Monto:	200000 Peso Chileno

Descripción:	Los documentos que se consideran válidos a lo menos, para garantizar lo solicitado en la presente licitación, conforme a las presentes bases lo constituyen: a. Boleta Bancaria de plazo definido b. Vale Vista Bancario c. Certificado de Fianza Nominativo pagadero a la Vista. d. Otros instrumentos financieros de caución que sean pagaderos a la vista con carácter de irrevocable, que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva. Las que deben ser pagaderas a la vista a su sola presentación. La garantía de seriedad de la oferta se tomará a nombre de la Municipalidad de Recoleta, Rut N°69.254.800-0, y deberán señalar el nombre de la licitación publicado en el Portal Mercado Publico, y señalar claramente el objeto especifico que caucionan.

Glosa:	La garantía deberá consignar la siguiente glosa: “Para garantizar la seriedad de la oferta de la de la licitación pública: “CONSERVACIÓN DE SEIS MULTICANCHAS COMUNA DE RECOLETA”.

Forma y oportunidad de restitución:	Se procederá a devolver las garantías presentadas por los proponentes cuyas ofertas no resultaron adjudicadas, a contar del día siguiente del decreto exento que aprueba el contrato, no teniendo derecho a indemnización alguna, previa solicitud por escrito a la Dirección de SECPLA. Al oferente que resulte adjudicado, se le devolverá la garantía de seriedad de la oferta, una vez que haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en que debe presentar la caución que garantiza el fiel cumplimiento del contrato.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Municipalidad de Recoleta
Fecha de vencimiento:	02-08-2021
Monto:	10 %

Descripción:	Los documentos que se consideran válidos a lo menos, para garantizar lo solicitado en la presente licitación, conforme a las presentes bases lo constituyen: a. Boleta Bancaria de plazo definido b. Vale Vista Bancario c. Certificado de Fianza Nominativo pagadero a la Vista. d. Otros instrumentos financieros de caución que sean pagaderos a la vista con carácter de irrevocable. Las que deben ser pagaderas a la vista a su sola presentación. La garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato se tomará a nombre de la Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, Rut N°61.923.200-3, y deberán señalar el nombre de la licitación publicado en el Portal Mercado Publico, y señalar claramente el objeto especifico que caucionan.

Glosa:	La garantía deberá consignar la siguiente glosa: Para garantizar el fiel cumplimiento de la contratación de la licitación pública: “CONSERVACIÓN DE SEIS MULTICANCHAS COMUNA DE RECOLETA”.

Forma y oportunidad de restitución:	La Garantía de fiel cumplimiento de contrato, se devolverá al contratista, previa presentación de la Garantía por Correcta Ejecución de las obras (Artículo N°49 de las BAG). Cuando corresponda devolver la Garantía, la Unidad Técnica, emitirá un informe, señalando que no existen multas impagas o reclamos pendientes de cualquier índole en contra del contratista.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

a) Resolución de Empates

En caso de producirse empates en la evaluación de las ofertas, este se resolverá aplicando la siguiente sucesión de criterios:

a) Mejor Experiencia en Obras.

b) Mejor Oferta Mano de Obra Comunal.

c) Mejor Oferta Económica.

d) Mejor Cumplimiento de los requisitos formales.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir