Licitación ID: 2402-52-LP20

CONSTRUCCIÓN SEMAFORIZACIÓN CRUCE AV. BOMBERO VILLALOBOS – CALLE JAVIERA CARRERA DESDE CARRETERA EL COBRE Y CALLE JAVIERA CARRERA

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA, DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 21

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Señales de tránsito	1 Unidad
Cod: 46161504	1 Unidad
CONSTRUCCIÓN SEMAFORIZACIÓN CRUCE AV. BOMBERO VILLALOBOS-CALLE JAVIERA CARRERA DESDE CARRETERA EL COBRE Y CALLE JAVIERA CARRERA.

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

CONSTRUCCIÓN SEMAFORIZACIÓN CRUCE AV. BOMBERO VILLALOBOS – CALLE JAVIERA CARRERA DESDE CARRETERA EL COBRE Y CALLE JAVIERA CARRERA

Estado:

Adjudicada

Descripción:

La I. Municipalidad de Rancagua convoca a Propuesta para la ejecución de la Obra “CONSTRUCCIÓN SEMAFORIZACIÓN CRUCE AV. BOMBERO VILLALOBOS – CALLE JAVIERA CARRERA DESDE CARRETERA EL COBRE Y CALLE JAVIERA CARRERA”, la que se desarrollará de acuerdo a las presentes bases, Especificaciones técnicas, respuesta a las consultas y/o aclaraciones en caso de haberlas, junto a los demás antecedentes que la conforman, los que se entiende forman parte integrante del Contrato que se suscriba entre la Municipalidad y el Contratista adjudicado.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Dos Etapas

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA

Unidad de compra:

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

R.U.T.:

69.080.100-0

Dirección:

PLAZA DE LOS HEROES No. 445, RANCAGUA

Comuna:

Rancagua

Región en que se genera la licitación:

Región del Libertador General Bernardo O´Higgins

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 23-06-2020 10:00:00

Fecha de Publicación: 02-06-2020 8:30:06

Fecha inicio de preguntas: 04-06-2020 10:00:00

Fecha final de preguntas: 09-06-2020 10:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 16-06-2020 10:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 23-06-2020 10:00:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 23-06-2020 10:00:00

Fecha de Adjudicación: 30-07-2020 12:18:43

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas 10 Días

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Documentos Administrativos

1.- Los oferentes deberán adjuntar en forma electrónica

2.- FORMULARIO Nº 1, IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE Y ACEPTACIÓN DE BASES, debidamente firmado por el Oferente o su Representante Legal, con nombre completo o razón social, profesión u oficio, domicilio y comuna, teléfono, R.U.T., Fax y E-Mail e Individualización del Representante Legal cuando corresponda de aceptación de Bases Administrativas y demás antecedentes que rigen la propuesta.

3.- FORMULARIO Nº 2, IDENTIFICACIÓN PROPONENTE UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES U.T.P. Licitación Superior a 1.000 U.T.M.: Debidamente firmado por cada uno de los integrantes de la UTP o su Representante Legal según corresponda, con nombre completo o razón social, profesión u oficio, domicilio y comuna, teléfono, R.U.T., e-mail.

4.- FORMULARIO N° 3 DECLARACIÓN JURADA SIMPLE, debidamente firmada por el Oferente o su Representante Legal, de no encontrarse afecto a causales de inhabilidad para contratar con el Estado o sus organismos y no haber sido condenado por prácticas anti sindicales e infracción a los derechos fundamentales del trabajador, requisitos previstos en el artículo 4º de la Ley 19.886 o por los delitos concursales establecidos en los artículos 463 y siguientes del Código Penal dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentación de la oferta. Como así también, el no haber sido condenado por el Tribunal de la Libre Competencia, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 letra d) del Decreto Ley N°211/1973 en su texto refundido coordinado y sistematizado." Igualmente, deberá declarar si registra saldos pendientes de obligaciones laborales y/o previsionales para con sus trabajadores en los últimos 2 años, para efectos de aplicación de lo contemplado en artículo 6 de la Ley N°21.125 y el citado artículo 4º de la Ley N°19.886.

5.- FORMULARIO Nº4 DECLARACIÓN JURADA INHABILIDAD, debidamente firmada por el Oferente o su Representante Legal, mediante el cual declara no encontrarse afecto a prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado contemplada en los artículo 8° número 2, y artículo 10° de la Ley N° 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho, como consecuencia de estar condenada por alguno de los delitos que dicho cuerpo legal sanciona.

Documentos Técnicos

1.- FORMULARIO Nº 5 “EXPERIENCIA DE OBRAS EJECUTADAS”, debidamente firmado por el Oferente o su Representante Legal, con el detalle de las obras ejecutadas, en construcción de: • Experiencia Construcción Cruces Semaforizados ejecutados por el contratista en los últimos 5 años contados hacia atrás desde la fecha de publicación del presente proceso licitación. Las obras acreditadas según lo señalado precedentemente deberán haber sido ejecutadas en los últimos 5 años contados hacia atrás desde la fecha de publicación del presente proceso de licitación y los certificados deberán estar correctamente emitidos por organismos o entidades que acrediten dicha experiencia. Para ser evaluado en el factor experiencia, el oferente deberá presentar experiencia de obras solicitadas, de lo contrario obtendrá 0 (cero) puntos en la evaluación y continuará dentro del proceso de la Licitación. Aquellos oferentes que deseen participar y no cuenten con la experiencia señalada, deberán ingresar de igual forma en el Portal www.mercadopublico.cl el Formulario N°5 de “Experiencia de obras ejecutadas”, firmado por el oferente o su Representante Legal. Obteniendo 0 (cero) puntos en la evaluación, continuando en el proceso de licitación. Igual situación para el caso de que la experiencia presentada no se encuentre acreditado acorde con lo solicitado en las presentes bases. Cada una de las experiencias indicadas en este formulario, deberán ser acreditadas mediante certificados correctamente emitidos por el organismo público o privado mandante del servicio y a nombre del Proveedor.

2.- CURRÍCULUM DEL PROFESIONAL COMPETENTE que se hará responsable de la obra (Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor. Ingeniero en Construcción o Constructor Civil), con un mínimo de experiencia de 3 años en obras de construcción contados a partir de la fecha que indique su certificado de título. Deberá presentar Curriculum y Certificado de Titulo. Si al momento de suscripción del Contrato o durante el transcurso de las obras el oferente cambia de profesional competente, este deberá cumplir como mínimo con la especialidad y competencia correspondientes de 3 años. La totalidad de los antecedentes señalados, deberán venir sin enmendaduras ni alteraciones de ninguna especie no aceptándose documentos distintos a los señalados. Cualquier error u omisión, será de responsabilidad del Oferente y motivará que la oferta sea declarada fuera de bases.

Documentos Económicos

1.- El Contratista para efectos de ingresar su oferta a través del Portal www.mercadopublico.cl , deberá considerar para ello el Sub Total Neto de las Obras.

2.- FORMULARIO N°6 “CUBICACIÓN Y PRESUPUESTO”, debidamente firmado por el Oferente o su Representante Final, detallando en forma separada y por partidas, c/u de los trabajos determinados en sus estudios por el Oferente, indicando para cada partida y cantidad señalada en éste, el precio unitario y el costo directo total de la partida. Finalmente se efectuará la sumatoria de los costos totales de las partidas, determinando el Costo Directo Total de la Obra. Los Gastos Generales Directos (%), los Gastos Generales Indirectos (%), las Utilidades (%), el Sub Total Neto, el I.V.A. y el Total General de la Oferta.

3.- FORMULARIO Nº 7 “CAPACIDAD ECONÓMICA”, debidamente firmado por el Oferente o su Representante Legal. Las informaciones solicitadas en tres cuadros acerca de las obras contratadas y saldos de estas deberán ser absolutamente fidedignas, no debiendo omitirse obras que se encuentren en ejecución al momento de postulación.

4.- FORMULARIO Nº 8 “CERTIFICACIÓN CAPITAL ACREDITADO”, debidamente firmado por el Oferente o su Representante Legal, con una vigencia de 60 días corridos contados desde el día de su emisión por la entidad correspondiente.

5.- FORMULARIO Nº 9 “PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES”, debidamente firmado por el Oferente o su Representante Legal.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- • Fotocopia de su Patente Municipal al día.

- • Certificado emitido por la Dirección del Trabajo que dé cuenta o registre deudas previsionales y de salud que mantenga el oferente, o reclamos pendientes en materia laboral con sus trabajadores por más de un año.

- • En el caso de Unión Temporal de Proveedores (UTP), Escritura Pública en la cual conste el acuerdo de constitución de la UTP y en las condiciones señaladas en el punto 4.1 de las presentes Bases.

- • Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato y Correcta Ejecución de las Obras

- • Certificado de inscripción en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado. En el caso de las UTP, el certificado de inscripción cada uno de los integrantes de dicha unión temporal.

- • Póliza de Seguro Responsabilidad Civil por Daños a Terceros.

- • Póliza de Seguro Todo Riesgo Construcción

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- I18n entry not found: • Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil, según lo señalado en punto 18.b.5 de las presentes Bases.

- I18n entry not found: • Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato y Correcta Ejecución de las Obras.

- I18n entry not found: a) Certificado de Vigencia de la Sociedad o EIRL con antigüedad no superior a 6 meses, emitido por el Conservador de Bienes Raíces respectivo o del Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía Fomento y Turismo

- I18n entry not found: en el caso de empresas en un día.

- I18n entry not found: • Fotocopia de su Patente Municipal al día.

- I18n entry not found: a. Certificado de Vigencia de la Sociedad o EIRL con antigüedad no superior a 6 meses, emitido por el Conservador de Bienes Raíces respectivo.

- I18n entry not found: b. Certificado que acredite su inscripción vigente en Registro de Contratistas MINVU, Rubro Urbanización; Registro de Obras Viales, 4a Categoría o superior, o en su defecto para el caso de no estar inscrito, un Poder o Contrato Notarial mediante el cual e

- I18n entry not found: c. Certificado de Vigencia de Poderes de quien o quienes representan a la Sociedad o EIRL. con antigüedad no superior a 6 meses, emitido por el Conservador de Bienes Raíces respectivo. Asimismo, deberá acompañar copia autorizada de la (s) escritura públic

- I18n entry not found: • Certificado emitido por la Dirección del Trabajo que dé cuenta o registre deudas previsionales y de salud que mantenga el oferente, o reclamos pendientes en materia laboral con sus trabajadores por más de un año.

- I18n entry not found: • Certificado de Título y Patente al día del Profesional (Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor, Ingeniero en Construcción o Constructor Civil, Ingeniero Eléctrico o Ingeniero de Ejecución Eléctrico con un mínimo de experiencia de 3 años) que actuará en

- I18n entry not found: • En el caso de Unión Temporal de Proveedores (UTP), Escritura Pública en la cual conste el acuerdo de constitución de la UTP y en las condiciones señaladas en el punto 9.1.- de las presentes Bases.

- I18n entry not found: b) Certificado de Vigencia de Poderes de quién o quiénes representan a la Sociedad o EIRL con antigüedad no superior a 6 meses, emitido por el Conservador de Bienes Raíces respectivo.

- I18n entry not found: Asimismo, deberá acompañar copia autorizada de la (s) escritura pública (s) en la cual conste dicha (s) personería (s).

- I18n entry not found: • Fotocopia de su Patente Municipal al día.

- I18n entry not found: • Certificado de inscripción en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado. En el caso de las UTP, el certificado de inscripción cada uno de los integrantes de dicha unión temporal.

- I18n entry not found: • Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato y Correcta Ejecución de las Obras

- I18n entry not found: • Póliza de Seguro Responsabilidad Civil por Daños a Terceros.

- I18n entry not found: • Póliza de Seguro Todo Riesgo Construcción

- I18n entry not found: Economía Fomento y Turismo en el caso de empresas en un día.

- I18n entry not found: Asimismo, deberá acompañar copia autorizada de la (s) escritura pública (s) en la cual conste dicha (s) personería (s).

- I18n entry not found: • Fotocopia de su Patente Municipal al día.

- I18n entry not found: • Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato y Correcta Ejecución de las Obras

- I18n entry not found: • Póliza de Seguro Responsabilidad Civil por Daños a Terceros.

- I18n entry not found: • Póliza de Seguro Todo Riesgo Construcción

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Precio	Menor Precio Oferta Total	60%
2 Cumplimiento de los requisitos	Cumplimiento Requisitos Formales en presentación de Oferta	5%
3 Mayor Capacidad Económica	Es la calculada por el Municipio en base al Capital Acreditado del Formulario N° 8 menos (-) el saldo actualizado de obras del Formulario Nº 6 levantado por el Oferente al Portal www.mercadopublico.cl, debiendo ser el resultado de dicha operación, necesaria y obligatoriamente mayor o igual al 20% del Monto Referencial señalado en el Punto 1.6 de las presentes Bases.	15%
4 Experiencia Construcción Cruces Semaforizados	0 0 De 1 a 10 Un. 25 De 11 a 50 Un. 50 De 51 a 100 Un. 75 Superior a 100 Un. 100	20%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL
Monto Total Estimado:	96165000

Justificación del monto estimado	El Monto Máximo Disponible para la ejecución de las obras es de 96.165.000. - Noventa y seis millones ciento sesenta y cinco mil pesos I.V.A. incluido.

Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Ninguna de las ofertas presentadas podrá ser superior al monto máximo disponible señalado para el proyecto. Solo serán considerados en el proceso de evaluación aquellos oferentes cuyas ofertas tengan un valor menor o igual al monto máximo disponible. De

Tiempo del Contrato	90 Días

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Cheque

Nombre de responsable de pago:	HIPOLITO CASTRO VALDIVIA
e-mail de responsable de pago:	hipolito.castro@rancagua.cl

Nombre de responsable de contrato:	GUSTAVO LAZO FARIÑA
e-mail de responsable de contrato:	gustavo.lazo@rancagua.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-72-2443594-3594

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Ilustre Municipalidad de Rancagua
Fecha de vencimiento:	18-12-2021
Monto:	10 %

Descripción:	Caución que tiene por objeto asegurar el fiel, oportuno y completo cumplimiento de las obligaciones contraída por oferente adjudicado, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento de la Ley N°19.886 sobre Compras Públicas, que a modo de ejemplo podrán ser: Vale Vista, Boleta Bancaria, Pólizas de Seguro o Certificados de Fianza pagaderos a la Vista, etc. Al momento de la suscripción del Contrato el oferente favorecido deberá hacer entrega en la Dirección de Asesoría Jurídica, 4º Piso Edificio Municipal, Plaza de los Héroes Nº 445, de cualquiera de las garantías señaladas, debiendo ser tomadas en U.F por un monto equivalente al 10% del valor total de su oferta I.V.A. incluido y con una vigencia del plazo de ejecución de las obras, más 395 días corridos como mínimo. Copia o fotocopia de la Garantía señalada deberá ser enviada por la Dirección de Asesoría Jurídica a la Unidad Técnica encargada de la Inspección de las Obras para su archivo y control de su vigencia en el tiempo. El original de la Garantía señalada deberá ser enviado por la Dirección de Asesoría Jurídica al Tesorero Municipal para su validación y custodia correspondiente. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario no entregase la garantía a la fecha se suscripción del contrato, la Municipalidad hará efectiva la garantía por Seriedad de la Oferta, la que pasará íntegramente a su beneficio dejando sin efecto el Decreto de Adjudicación y podrá sin necesidad de llamar a nueva Licitación, y si así lo estima conveniente, proponer adjudicar al Oferente que hubiese ocupado el lugar siguiente en la proposición de adjudicación sugerida por la Comisión de Apertura y Evaluación, sin apelación posible. Se hace presente que estas garantías, además, caucionarán el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratista, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Compras. La no renovación de las garantías, faltando 30 días para su vencimiento en aquellos casos en que sea necesaria su prolongación, constituirá una falta grave por parte del contratista, facultando al Municipio para hacerla efectiva.

Glosa:	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y Correcta Ejecución de las Obras.

Forma y oportunidad de restitución:	El o los documentos que garanticen el fiel cumplimiento del Contrato y Correcta Ejecución de las Obras, serán devueltos al oferente, contra Decreto que aprueba el Acta de Recepción “Definitiva de las Obras”.

Otras Garantías

Beneficiario:	Ilustre Municipalidad de Rancagua
Fecha de vencimiento:	28-02-2021
Monto:	96165000 Peso Chileno

Descripción:	El Contratista deberá asegurar contra todo riesgo los trabajos ya ejecutados, mediante la contratación de una póliza de seguro progresivo a nombre de la Ilustre Municipalidad de Rancagua, hasta completar el monto total del proyecto, con vigencia durante todo el plazo de ejecución de las obras hasta su recepción definitiva, más un período de mantenimiento de 60 días adicionales. La Póliza debe ser sin deducible, de lo contrario éste deberá ser de cargo del Contratista, para lo cual deberá entregar conjuntamente una garantía adicional que cubra el valor del deducible de la póliza de seguro, con igual plazo de vigencia y en U.F. Póliza que deberá ser entregada al momento de la suscripción del Contrato, conjuntamente a la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato y Correcta Ejecución de las Obras, rigiendo las mismas sanciones señaladas para ésta. Debiendo además, acompañar comprobante del pago al contado de la prima de póliza. Para el caso de aumentos de contrato o de plazos, será responsabilidad del Contratista prorrogar o reemplazar la póliza, que cubra el nuevo monto contratado y/o el nuevo plazo de ejecución más 60 días adicionales. En el caso de sólo aumento de plazo, deberá prorrogar o reemplazar la póliza existente cubriendo el nuevo plazo de ejecución más 60 días adicionales.

Glosa:	PÓLIZA DE SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN

Forma y oportunidad de restitución:	Para efectos de la devolución de póliza de seguro, la Unidad Técnica enviará oficio al Mandante, detallando el trámite y adjuntando el Acta de Recepción de las obras en garantía y el Decreto que aprueba dicha acta.

Beneficiario:	Ilustre Municipalidad de Rancagua
Fecha de vencimiento:	28-02-2021
Monto:	5000 Unidad de Fomento

Descripción:	Todo daño de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecución de las obras, se cause a terceros, será de exclusiva responsabilidad del Contratista, salvo caso fortuito o fuerza mayor. El Adjudicatario deberá contratar una póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, a nombre del Municipio, por un mínimo de 5.000 U.F., con vigencia durante todo el plazo de ejecución de las obras hasta su recepción definitiva, más un período de mantenimiento de 60 días adicionales, a fin de garantizar el pago de indemnizaciones a que pudiere ser condenada por muerte, lesiones o daños a terceros por motivo o a causa de la ejecución de las obras. De hacerse efectivo dicho seguro, deberá reponerse dicho seguro por el monto original exigido, dentro del plazo de quince días. Póliza que Deberá ser entregada al momento de la suscripción del Contrato, conjuntamente a la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato y Correcta Ejecución de las Obras. Debiendo además acompañar comprobante del pago al contado de la prima de póliza. La Póliza debe ser sin deducible, de lo contrario éste deberá ser de cargo del Contratista, para lo cual deberá entregar conjuntamente una garantía adicional que cubra el valor del deducible de la póliza de seguro, con igual plazo de vigencia y en U.F. Para el caso de aumentos de plazo del contrato, será responsabilidad del Contratista prorrogar o reemplazar la póliza existente, cubriendo el nuevo plazo de ejecución más 60 días adicionales. En todo caso, la garantía de cumplimiento del Contrato servirá también para caucionar el pago de indemnización que pudiera corresponder por daños a terceros con motivo de la ejecución de las obras contratadas. Sin perjuicio de lo anterior, el municipio podrá repetir respecto del Contratista adjudicado por todo pago que efectúe debido a actos o responsabilidades del Contratista, derivados de la presente licitación.

Glosa:	PÓLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS

Forma y oportunidad de restitución:	Para efectos de la devolución de póliza de seguro, la Unidad Técnica enviará oficio al Mandante, detallando el trámite y adjuntando el Acta de Recepción de las obras en garantía y el Decreto que aprueba dicha acta.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Resolución de Empates

En caso de producirse empates en la evaluación de las ofertas, este se resolverá aplicando la siguiente sucesión de criterios:

a) Primer Criterio : Mejor Oferta Económica.

b) Segundo Criterio : Mayor Experiencia Construcción Cruces Semaforizados.

c) Tercer Criterio : Mejor Capacidad Económica

d) Cuarto Criterio : El azar

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Publicada la adjudicación en el Portal, los oferentes podrán, en las 48 horas siguientes, formular consultas respecto a la adjudicación, a través del sistema de Reclamos del Portal Mercado Público, las que serán respondidas por el mismo medio.

Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

FORMULARIO N° 3 DECLARACIÓN JURADA SIMPLE, debidamente firmada por el Oferente o su Representante Legal, de no encontrarse afecto a causales de inhabilidad para contratar con el Estado o sus organismos y no haber sido condenado por prácticas anti sindicales e infracción a los derechos fundamentales del trabajador, requisitos previstos en el artículo 4º de la Ley 19.886 o por los delitos concursales establecidos en los artículos 463 y siguientes del Código Penal dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentación de la oferta. Como así también, el no haber sido condenado por el Tribunal de la Libre Competencia, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 letra d) del Decreto Ley N°211/1973 en su texto refundido coordinado y sistematizado."

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

Para la debida comprensión del contenido de las ofertas formuladas por los proponentes, la Comisión podrá solicitar a éstos, durante el proceso de evaluación, y a través del Portal www.mercadopublico.cl (Foro Inverso), aclaraciones y entrega de antecedentes complementarios, como asimismo, información necesaria para salvar errores de hecho u omisiones evidentes, observando siempre los términos de las presentes Bases y el principio de igualdad entre los oferentes.

Las respuestas se darán por los proponentes a través del Portal www.mercadopublico.cl (Foro Inverso), referidas solamente a los puntos solicitados.

Pacto de integridad

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

Sobre Fecha estimada de Adjudicación

En el caso de no cumplirse con la fecha de adjudicación publicada en el Portal www.mercadopublico.cl, el Municipio publicara la adjudicación en una nueva fecha, informando allí las razones del atraso.

Subir