1.- DE LOS REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES
Podrán participar personas Naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras habilitadas para funcionar legalmente en Chile, con fines de lucro, cuya actividad tenga relación con la adquisición que motiva esta Licitación. También podrán postular los proveedores que utilicen la nueva figura “Unión Temporal de Proveedores”.

Todos  los proveedores interesados que   cumplan con la condición anterior podrán acceder a las bases administrativas, en el portal www.mercadopublico.cl, sin perjuicio de lo cual, para poder presentar ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos: Contar con infraestructura, equipo y personal idóneo.

El idioma español regirá para todo el proceso de Licitación, para todos los documentos asociados y aquellos que posteriormente originen la realización de esta adquisición.

La omisión, distorsión o alteración de cualquiera de los documentos o antecedentes requeridos en las bases administrativas, será causal suficiente para rechazar la propuesta presentada declarándola como inadmisible.

2.- DE LA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES, UTP 
2.1.- Fomentando el principio de asociatividad en las compras públicas se reconoce una nueva figura para contratar denominada “Unión Temporal de Proveedores o UTP” regulada por el Articulo Nº 67 bis del Reglamento de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas. Sin perjuicio de todos aquellos alcances contemplados en la Directiva de Compras y Contrataciones Públicas Nº22.

La unión Temporal de Proveedores (UTP) tiene un carácter esencialmente transitorio, caracterizándose por la facilidad y falta de formalidades para su constitución.
El principal objetivo de esta nueva figura de asociación de proveedores consiste en impulsar la actividad de las micro (*1) y pequeñas empresas (MIPES) (*2), especialmente tratándose de aquéllas pertenecientes a las regiones. Mediante  la UTP dichas empresas pueden asociarse a través de un mecanismo expedito y simple, a fin de que puedan competir en igualdad de condiciones con las empresas de mayor tamaño, especialmente en aquellos procesos de compra de montos más altos.
Se considerará que una oferta es presentada bajo esta figura cuando dos o más proveedores se encuentran unidos en la presentación de una oferta a un proceso de compra y adjuntan a su oferta el documento que formaliza la UTP sea este de carácter público o privado, el cual debe contener a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con La Municipalidad, además de nombrar un representante o apoderado. Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulación de la propuesta o para la suscripción del contrato, establecidas en la legislación vigente, afectarán a cada integrante de la UTP individualmente considerado. En caso de afectar una causal de inhabilidad a algún integrante de la unión, esta deberá decidir si continuará  con el respectivo procedimiento de contratación con los restantes integrantes no inhábiles de la misma o se desiste de su participación en el respectivo proceso.

2.2.- En el caso que la Unión Temporal de Proveedores haya presentado la oferta más conveniente y la Municipalidad le va a contratar deberá tener en consideración lo siguiente:
2.2.1.-En todo proceso igual o superior a 1.000 UTM en que conste la Unión Temporal de Proveedores deberá materializarse en una escritura pública, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.
2.2.2.-La vigencia de la UTP no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo la renovación que se contemple en virtud de lo dispuesto en el Art. 12 del Reglamento de la Ley Nº 19.886.
2.2.3.-Cada proveedor integrante de la UTP para suscribir el contrato deberá contar con inscripción vigente en el registro de Proveedores.
2.2.4.-Las causales de inhabilidad para la presentación de las oferta, para la formulación de la propuesta o para la suscripción de la convención establecidas en la legislación vigente, afectarán a cada integrante de la unión individualmente considerado. En caso de afectar una causal de inhabilidad o algún integrante de la Unión,  éste deberá decidir si continuará con el respectivo procedimiento de contratación con los restantes integrantes no inhábiles de la misma o se desiste de su participación en el respectivo proceso.

2.3.- MODIFICACIONES DE LA UTP. Toda modificación que experimente la UTP debe ser informada de inmediato a La Municipalidad, debiendo hacer entrega del documento modificatorio y teniendo en consideración que dicha modificación deberá materializarse a través de las mismas formalidades que fueron necesarias para su constitución.

2.4.- DE LA FACTURACIÓN: En el caso de una UTP, será el representante de la misma, indicado en el documento de su constitución, quien deberá emitir la boleta o factura respectiva para cursar los pagos que generen la ejecución contractual.

2.5.-TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO: Son causales de término anticipado del contrato las siguientes.
2.5.1.- La constatación de que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se remitirán los antecedentes pertinentes a la Fiscalía Nacional Económica.

2.5.2.- Si uno de los integrantes de la UTP se retira de ésta, y dicho integrante reuniese una o más características objeto de la evaluación de la oferta.

2.5.3.- Ocultar información relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de sus miembros. 

2.5.4.- Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes, en la medida que la UTP  no pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismos términos adjudicados.

2.5.5.- Disolución de la UTP.

2.5.6.- Además de las causales indicadas en la cláusula Término anticipado del contrato, de las presentes bases administrativas.

(*1) Microempresas: son aquéllas empresas cuyos ingresos anuales por ventas y servicios y otras actividades del giro no hayan superado las 2.400 unidades de fomento en el último año calendario.
(*2) Pequeñas empresas: son aquéllas cuyos ingresos anuales por ventas, servicios y otras actividades del giro sean superiores a 2.400 unidades de fomento y no excedan de 25.000 unidades de fomento en el último año calendario.

3.- DEL ÍTEM PRESUPUESTARIO
31.02.004.279 S.P 1 C.C 16.20.26 
22.06.006.002 S.P 4 C.C 16.20.06

4.- DE LA APLICACIÓN DE NORMAS DE DERECHO
La presente Licitación se regirá exclusivamente por estas Bases Administrativas, Anexos, Preguntas y Respuestas; Aclaraciones, si las hubiere, Especificaciones Técnicas, así como toda la restante Documentación complementaria y la Oferta Económica, que se entiende forma parte de la referida propuesta. Una vez adjudicada la Licitación toda la Documentación que forman parte de la propuesta será obligatorio y se entenderá que forma parte de las presentes Bases para los efectos de su cumplimiento y sanciones por infracción.

Supletoriamente se aplicarán las disposiciones legales y reglamentarias que sobre la materia contempla la legislación chilena. Para la interpretación de los antecedentes de esta licitación regirá el orden de prelación indicado a continuación:

PRELACIÓN TÉCNICA

Normativa Vigente.
Preguntas y Respuestas; Aclaraciones, si las hubiere..
Especificaciones Técnicas.

PRELACIÓN ADMINISTRATIVA
Normativa Vigente.
Preguntas y Respuestas; Aclaraciones, si las hubiere.
Bases Administrativas y sus Anexos.
Oferta Económica.
Contrato.

5.- DEL MARCO NORMATIVO
La presente licitación, se regirá por toda la legislación vigente y sus eventuales modificaciones.

6.- DE LA COMUNICACIÓN DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN
Las comunicaciones entre la entidad licitante y los Oferentes, deben realizarse exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.cl. Del mismo modo, el organismo licitante sólo podrá emitir aclaraciones, respuestas a las preguntas, observaciones y reclamos, a través del mismo medio.

Es obligación del oferente revisar el portal electrónico durante todo el proceso, no pudiendo alegar desconocimiento de la información publicada. Los proponentes no deben utilizar como medios de comunicación (fono y correo electrónico) publicados como “contacto de la licitación y responsable del contrato".

7.- DE LA MODIFICACIÓN A LAS BASES
La Municipalidad podrá modificar las presentes bases, sus anexos y demás antecedentes; ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Las modificaciones que se lleven a cabo, serán informadas a través del portal www.mercadopublico.cl. Estas modificaciones formarán parte integral de las bases y estarán vigentes desde la total tramitación del acto administrativo que las apruebe. Junto con aprobar la modificación, se establecerá, en caso de ser necesario, un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepción de las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas.

8.- DE LA OFERTA
La presente licitación pública corresponde a la contratación de Recambio y Mantención del Sistema de Tele Vigilancia Comuna de Los Ángeles según lo estipulado en las Especificaciones Técnicas de las presentes bases. Los oferentes participantes deberán presentar sus propuestas según Anexo N°6, Oferta Económica, donde deberán informar:

1.- Precio Total por Recambio de cámaras existentes.
2.- Precio Total por Mantención del sistema 48 meses

En su oferta deberán considerar todo los costos para su implementación, tales como insumos y equipamiento, según lo descrito en las Especificaciones Técnicas que forman parte de las presentes bases.

Se establece que para la presente licitación, en el caso de haber diferencias entre el valor indicado por el oferente en el portal www.mercadopublico.cl y el valor indicado en Anexo N°6. Oferta Económica, prevalecerá el valor del Anexo N°6. Oferta Económica.

En el caso de presentarse errores en la oferta, se procederá de la siguiente forma:

En el caso de haber errores aritméticos en el cálculo de impuestos en el Anexo N°6. Oferta  Económica, la oferta se considerará inadmisible

Por el sólo hecho de la presentación de una oferta, se entenderá la aceptación de las presentes Bases por parte del oferente. Las ofertas de los oferentes serán calificadas en única instancia por la Municipalidad, la que en el proceso de evaluación técnica y selección de las Ofertas podrá solicitar asesoría que considere necesaria.

Por el sólo hecho de la presentación de una oferta, los oferentes aceptan las presentes Bases Administrativas, Anexos, Preguntas y Respuestas; Aclaraciones si las hubieren, Especificaciones Técnicas y demás documentación complementaria de  la presente licitación.

9.- DE LA VIGENCIA DE LA OFERTA
Los oferentes, con la sola presentación de su oferta, quedan obligados al mantenimiento de la misma hasta el plazo de vigencia de la garantía de seriedad de la oferta o hasta la firma del contrato por parte del oferente adjudicado. Sin perjuicio de lo anterior, el oferente que se adjudique la propuesta está obligado a mantener los valores de su oferta durante todo el período de vigencia del Contrato.

10.- DE LA SUFICIENCIA DE LA OFERTA
Se considerará que el oferente, antes de presentar su oferta, está en conocimiento de todos los riesgos, contingencias y demás factores de todo tipo y financiamiento requerido para cubrir todas las obligaciones en las condiciones establecidas en las Bases Administrativas, sus Anexos, Especificaciones Técnicas, Preguntas y Respuestas; Aclaraciones, si lo hubiere, y  toda la Documentación que rige esta licitación.

11.- DE LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Las preguntas sobre antecedentes deberán formularse a través del Portal  www.mercadopublico.cl Link Foro. No se aceptará ni responderá ningún tipo de consulta telefónica ni extraoficial. Las aclaraciones respectivas se entregarán a través del mismo Portal www.mercadopublico.cl.

12.- DE LA COMISIÓN Y PROCESO DE APERTURA
Comisión de Apertura, la que estará conformada por profesional de la Dirección de Secplan y Funcionario Responsable y/o encargado de la Licitación, entendiéndose por tal, aquel perteneciente a la Dirección de Seguridad e Inspección Municipal, quien además será el responsable de levantar el acta de apertura correspondiente, la que será firmada por todos los integrantes de la Comisión. 
El acto de apertura se realizará el día y hora señalado en las presentes bases,  será en Forma Electrónica a través del portal www.mercadopublico.cl, plataforma de licitaciones, en Dependencias de la Municipalidad de Los Ángeles, en presencia de la comisión de apertura. En caso de que la oferta no cumpla con los requisitos solicitados, ésta será rechazada en forma electrónica, y no será considerada en la evaluación, la misma facultad corresponde a la comisión de evaluación en caso de que el incumplimiento se detecte en esa etapa (evaluación). 
Se declarará desierta la licitación cuando no se presenten ofertas. 
Se declarará inadmisible las ofertas cuando éstas no cumplan con los requisitos establecidos en las bases y/o la normativa vigente, en esta etapa o en la etapa de evaluación de ofertas. 
Los oferentes podrán hacer observaciones en relación al proceso de la apertura de la licitación, dentro de las 24 horas siguientes de ocurrida.   Atendidas las características de los procesos licitatorios, en el Portal www.mercadopublico.cl, plataforma de licitaciones, no se contempla la asistencia en forma personal ni representantes de los oferentes en el Acto de Apertura.

13.- DE LA COMISIÓN Y PROCESO DE EVALUACIÓN
La Comisión de Evaluación, la que será conformada para esta licitación, y estará definida en el decreto que autoriza y aprueba el llamado a licitación, estudiará  las diferentes ofertas recibidas y que corresponderán a los Anexos y Documentación exigida en el artículo Nº4 “Antecedentes para incluir en la oferta”.
La evaluación de las ofertas considerará los  aspectos  Técnicos y Económicos, en cada caso se asignarán puntajes, serán estandarizados y se confeccionará un ranking de evaluación según la ponderación establecida en las presentes Bases Administrativas.
La comisión de evaluación evaluará las distintas ofertas recibidas y presentará, en un plazo máximo de 10 días hábiles (lunes a viernes), al Sr. Alcalde una nómina de los oferentes ordenados de acuerdo a la evaluación realizada, proponiendo adjudicar al Oferente mejor evaluado.
Durante el proceso de evaluación la Municipalidad podrá solicitar a los oferentes aclaraciones, siempre y cuando éstas no le confieran a ninguno de los oferentes una situación de privilegio respecto a los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes si correspondiere a través del sistema de información.
Se podrá considerar la asesoría de algún experto como apoyo a la Comisión evaluadora. 
La Municipalidad se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas, según convenga a los intereses Municipales, con el debido fundamento y sin que por ello incurra en responsabilidad alguna respecto del Oferente, no dando lugar a indemnización alguna al oferente.
Los oferentes que presenten documentos adulterados o falsos, quedarán automáticamente fuera de bases.
En caso que el Municipio presuma que existen documentos adulterados o falsos deberá informar a fiscalía o  a quien corresponda.

14.- DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las propuestas de los oferentes participantes serán evaluadas por los siguientes criterios de evaluación:

14.1.- OFERTA ECONÓMICA: Ponderación 70%
Según Anexo N°6.
a) Oferta por recambio de cámaras: 30%
Se asignará 100 puntos a la mejor Oferta (menor precio). Se evaluará el resto de las ofertas en base a lo informado por los oferentes en su anexo N°6, Oferta Económica, según la siguiente fórmula:

Puntaje A= (Precio Oferente Mejor Oferta / Precio Oferente Evaluado) x 100

b) Oferta por Mantención del sistema de tele vigilancia: 40%
Se asignará 100 puntos a la mejor Oferta (menor precio). Se evaluará el resto de las oferta en base a lo informado por los oferentes en su anexo N°6, Oferta Económica, según la siguiente fórmula:

Puntaje B= (Precio Oferente Mejor Oferta / Precio Oferente Evaluado) x 100

Puntaje Oferta Económica= (Puntaje A)*0.3 + (Puntaje B)*0.4

14.2.- EXPERIENCIA DEL OFERENTE: Ponderación 30%
Según Anexo N°4.
La experiencia deberá ser en Servicios Públicos de adquisición, recambio, ampliación o mantención de Sistemas de Televigilancia y se evaluará en relación a  la cantidad de contratos ejecutados dentro de los 5 últimos años contados desde la fecha de cierre de las ofertas y deberá acreditarse con contratos con facturas del último estado de pago. Se evaluará según la siguiente tabla:

EXPERIENCIA                                            Puntaje

-Igual o superior a 15 proyectos                    100

-De 10 a 14 proyectos                                     70

-De   5 a  9 proyectos                                      30

-De  1  a 4 proyectos                                       10

-Sin Experiencia                                                0

Puntaje Experiencia Oferente = Puntaje tabla x 0.30

Nota 1: Cada contrato a evaluar deberá contar con 30 o más cámaras

Nota 2: Se evaluarán proyectos que sean de adquisición, recambio, ampliación y mantención como un servicio total y también proyectos que sean solo de adquisición, solo de recambio, solo de ampliación y solo mantención de sistemas de Televigilancia.

El puntaje total ponderado (PTP) se calculará mediante la siguiente fórmula:

PTP = (Experiencia del Oferente) x 30% + (Oferta Económica) x 70%

15.- DE LA RESOLUCIÓN DE EMPATES
Si en la evaluación de las ofertas se produjera un empate entre dos o más oferentes respecto de su evaluación final, se adjudicará al oferente que haya obtenido la mayor ponderación en el criterio "OFERTA ECONÓMICA”. Si el empate persiste,  se adjudicará al oferente con mayor ponderación en el criterio “EXPERIENCIA DEL OFERENTE”.

Si aplicando la prelación anterior el empate continuase entre dos o más oferentes, se adjudicará al oferente que haya ingresado primero en día su oferta al portal de mercado público una vez publicada la licitación. De persistir dicho empate, se adjudicará a quien ingrese primero en hora su oferta al portal.

16.- DE LA ADJUDICACIÓN
Se propondrá al Sr. Alcalde la adjudicación del oferente mejor evaluado por la Comisión de Evaluación en la etapa de evaluación. La adjudicación se efectuará mediante decreto alcaldicio y se notificará al oferente adjudicado a través del portal de www.mercadopublico.cl. Los oferentes no adjudicados serán también notificados a través del portal. Si el oferente adjudicado no se encuentra hábil en chileproveedores, tendrá un plazo máximo de 15 días para regularizar su situación, a partir de la adjudicación.

Si la contratación supera las 500 U.T.M, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 65 letra j) de la Ley 18.695, dicha Contratación deberá contar con el acuerdo de la mayoría absoluta del Concejo Municipal; no obstante si compromete al municipio por un plazo que excede el periodo alcaldicio, requerirá el acuerdo de los dos tercios de dicho concejo.

17.- DEL PLAZO DE ADJUDICACIÓN
En caso de no cumplirse con la fecha de adjudicación indicada en las presentes bases de licitación, se publicará una nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl, informando allí las razones del atraso.

18.- DEL MECANISMO PARA SOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO A LA ADJUDICACIÓN
En caso de que los oferentes quieran aclarar aspectos de la evaluación y/o adjudicación, podrán comunicarse vía correo electrónico con el contacto de la licitación indicado en el punto Nº7 de las respectivas bases. Las consultas efectuadas serán respondidas por correo electrónico al proveedor que realiza la consulta, junto con ello las preguntas y respuestas serán publicadas como anexos a la licitación.

19.- DEL DESISTIMIENTO DE LA PROPUESTA
Si el contrato no se suscribiere dentro de los 60 días corridos siguientes a la fecha de adjudicación de la propuesta, por causas imputables a la Municipalidad, el oferente podrá desistirse de su oferta y retirar los antecedentes y documentos presentados sin derecho a demandar indemnización alguna por este concepto. El desistimiento por esta causa deberá ser comunicado a la Dirección de Seguridad e Inspección Municipal, vía escrita debiendo solicitar el oferente la devolución de la correspondiente garantía de seriedad de la oferta.

20.- DE LA READJUDICACIÓN
Si el respectivo oferente adjudicado se desiste de su Oferta, o no entrega los antecedentes legales para contratar, no firma el contrato, no entrega garantía de Fiel cumplimiento del contrato, o no se inscribe en www.chileproveedores.cl en los plazos que se establecen en las presentes bases, la Municipalidad podrá dejar sin efecto la adjudicación en cuyo caso se seleccionará al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses Municipales, se estime declarar desierta la licitación con el debido fundamento.

21.- DE LA MODALIDAD DEL CONTRATO
El contrato suscrito entre la Municipalidad y el Adjudicatario será en pesos chilenos, sin reajuste ni intereses, impuestos incluidos.

22.- DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS PARA CONTRATAR
Una vez resuelta la adjudicación de la licitación mediante Decreto Alcaldicio y una vez notificado a través del sistema www.mercadopublico.cl el Oferente adjudicado, deberá hacer llegar al Responsable del Contrato, mediante correo electrónico, y en un plazo máximo de 10 días hábiles los siguientes documentos:

1.- Patente municipal vigente al momento de la adjudicación, correspondiente al rubro.

2.- Escritura de la Sociedad y certificado de vigencia de la inscripción en el Registro de Comercio de la constitución de la entidad y sus modificaciones o certificado de vigencia del registro de Empresas y sociedades emitido por la página www.tuempresa.cl, documento que deberá tener una vigencia no superior a 60 días corridos contados hacia atrás de la fecha de adjudicación, en caso de ser persona jurídica.

3.- En el caso que el adjudicado se encuentre inscrito en Chileproveedores, los documentos solicitados en el punto 1 y 2, y que estén ingresados en el link Documentos Acreditados de Chileproveedores, no se requerirá su presentación. Sin embargo, en dicho link la Patente Municipal debe estar VIGENTE a la fecha de adjudicación de la propuesta y el Certificado de Vigencia indicado debe tener una antigüedad no superior a 60 días corridos, contados hacia atrás desde la fecha de adjudicación de la propuesta.

4.- Si el oferente postuló con la modalidad   ”Unión temporal de proveedores”, y  la licitación es mayor a 1000 UTM,  deberá presentar escritura pública en la que se materialice el acuerdo.

Para contratar, el oferente adjudicado deberá contar con inscripción en el sitio www.mercadopublico.cl en calidad de proveedor del rubro respectivo. De no encontrarse inscrito, tendrá un plazo máximo de 15 días corridos desde la adjudicación, para regularizar su situación.

Si el Adjudicado corresponde a Unión Temporal de Proveedores, todos los miembros integrantes de dicha unión deberán contar con inscripción vigente en el Registro de Chileproveedores.

Cumplido los requisitos anteriores de parte del Adjudicado, se procederá a la suscripción del Contrato respectivo, de carácter Privado ante Notario, redactado por la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad. Una vez redactado el contrato, se informará al Oferente Adjudicado mediante correo electrónico y/o vía telefónica, para que éste sea retirado y proceda a su firma Notarial.

El contrato suscrito ante Notario deberá ser entregado en la Dirección de Seguridad e Inspección Municipal, de la Municipalidad de Los Ángeles, dentro de los 15 días hábiles contados desde la notificación de la redacción de éste, en la misma ocasión el Oferente Adjudicado deberá hacer entrega de la Garantía de “Fiel Cumplimiento del Contrato”.

Si el Oferente Adjudicado no entregare documento de acreditación y documentos de puntos 1,2,3,; no suscribiere o no entregare el contrato en el plazo indicado o no hiciere la entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, se le tendrá por desistido de su oferta. En dicha ocasión se hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta. En caso de desistimiento, el Mandante podrá llamar una nueva licitación o aplicar la readjudicación.

Todos los gastos que se originen tanto de la Propuesta como de la suscripción del Contrato serán exclusivamente de cargo del Oferente Adjudicado.

Toda discrepancia que surja sobre las interpretaciones del contenido del contrato, se informará para su resolución a los tribunales ordinarios de justicia.

La vigencia del contrato será desde la fecha del Decreto Aprueba contrato.

El Oferente Adjudicado no podrá traspasar su contrato a otra entidad jurídica.

23.- DE LA SUBCONTRATACIÓN
En todo evento el Oferente Adjudicado es el responsable de todas las obligaciones contraídas con la Unidad Técnica en virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para con los trabajadores, proveedores o cualquier otra que incumpla el subcontratista. El Oferente Adjudicado previo informe y autorización del Inspector Técnico del Servicio podrá subcontratar parte de los servicios, hasta 30% máximo.

24. DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
La Municipalidad de Los Ángeles notificará por escrito al Adjudicado de su decisión de rescindir o poner término anticipado del Contrato en las siguientes situaciones:
1. Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.
2. Unilateralmente, sin intervención de los Tribunales de Justicia ni arbitrales, en los siguientes casos:
2.1.- Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante, las que se indican a continuación: 
-   Si el contratista no entrega en los plazos establecidos, las garantías solicitadas en el Contrato.
-   Si el contratista no ha comenzado los trabajos dentro de los 15 días corridos siguientes a la fecha del acta de inicio del servicio o las ha suspendido por 15 días o más, habiendo sido informado por escrito por parte la Inspección Técnica de Servicio la orden de iniciarla o continuarla sin que el Oferente adjudicado haya justificado su actitud.
-   Si a juicio de la Inspección Técnica de Servicio no está ejecutando los trabajos de acuerdo al contrato o en forma reiterada o flagrante no cumple con las obligaciones estipuladas.
2.2.- Estado de notoria insolvencia del adjudicado, a menos que se mejoren las garantías entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
2.3.- Fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado.
2.4.- Disolución de la sociedad, si se trata de una persona jurídica.
2.5.- Si el Adjudicado al momento de contratar posee incumplimientos de obligaciones laborales y previsionales, esto de acuerdo al F-30, y durante el transcurso del contrato no ha cumplido con lo que a la Ley respecta, es decir, que estos sean pagados completamente a la mitad del contrato con un plazo máximo de 6 meses.
2.6.- Cuando lo exija el interés público o la seguridad nacional, según lo establece el Artículo Nº 77 del Decreto Supremo 250-04, del Ministerio de Hacienda.
2.7.- Fallecimiento del Oferente Adjudicado, si se trata de una persona natural.
En caso de producirse las causales indicadas en los numerales 2.1,2.2,2.3,2.4 y/o 2.5,  la Municipalidad de Los Ángeles deberá hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato y poner término anticipado al Contrato en forma administrativa y sin necesidad de intervención de los Tribunales de Justicia ni arbitrales, sin perjuicio de ejercer las acciones legales por los montos no cubiertos por la Garantía.

El Oferente Adjudicado será el único responsable, salvo fuerza mayor o caso fortuito o causa no imputable a aquél, de obtener las autorizaciones, si corresponde, del servicio, transporte, mano de obra y todo servicio requerido para el normal desarrollo de la presente licitación y/o cumplimiento de sus obligaciones.

Corresponderá al Oferente Adjudicado demostrar haber procedido con la diligencia debida según las circunstancias, entendiéndose en todo caso que la simple observancia de las disposiciones legales y reglamentarias no basta por sí sola para exonerarse de responsabilidad.

OBLIGACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO
-Será obligación del Oferente Adjudicado, cumplir cabalmente lo dispuesto en las Bases Administrativas, Anexos, Especificaciones Técnicas, Consultas y Aclaraciones, si lo hubiere, y Contrato.
-Será obligación del Oferente Adjudicado acatar y dar solución a las observaciones e indicaciones que haga la Inspección Técnica del Servicio.
-El Oferente Adjudicado es responsable íntegramente de las emergencias, daños a terceros o a sus propios trabajadores en razón de las labores realizadas, en virtud de lo cual deberá disponer las medidas de resguardo y/o contratación de seguros necesarios.
-El Oferente Adjudicado deberá cumplir oportunamente con las obligaciones laborales y previsionales respecto de su personal, de acuerdo a la legislación vigente. Será responsabilidad exclusiva del Oferente Adjudicado tanto el pago de remuneraciones o indemnizaciones que se devenguen, como el cumplimiento de todas las Leyes Laborales, Previsionales  y Tributarias vigentes. Se deja expresa constancia que cualquier contravención a las leyes vigentes en que incurra el Oferente Adjudicado, ya sea en materias laborales, tributarias u otras, serán de exclusiva responsabilidad de éste. Para el evento que la Municipalidad deba pagar alguna obligación laboral o previsional o de otra naturaleza contraída por el  Oferente Adjudicado, aquélla podrá ejercer en contra de este último las acciones de repetición que fueren pertinentes y   que le confiera la legislación vigente. Que de la misma manera para el evento que la Municipalidad de Los Ángeles sea condenada a pagar civilmente una cantidad o monto de dinero a causa o con ocasión de haber sido esta demandada por falta de servicio a raíz de la ejecución de las presente licitación, así declarada por sentencia firme y ejecutoriada, aquella podrá ejercer en contra de esta última las acciones de repetición pertinentes y que le confiere la legislación vigente.

La Municipalidad de Los Ángeles queda exenta de toda responsabilidad por daños que se produjeran a terceros por motivo u ocasión de la prestación del servicio, recayendo la responsabilidad Civil y Penal en el Adjudicado.

Será obligación del Oferente Adjudicado reponer el servicio en caso de fallas en los tiempos estipulados en las Especificaciones Técnicas, de lo contrario se aplicarán las multas correspondientes.

El Oferente Adjudicado deberá informar al Inspector Técnico del Servicio, si la factura correspondiente al pago fue cedida, o no al factoring.

Al momento de emitir la factura en la página www.sii.cl, el Proveedor deberá, mediante correo electrónico, remitir una copia Inspector Técnico del Servicio.

Será obligación del oferente adjudicado el mantener toda su documentación, ya sea administrativa, técnica y/o económica, vigente durante el transcurso del contrato.

26.- DE LA ORDEN DE COMPRA 
Una vez publicado en el portal www.mercadopublico.cl el decreto que aprueba contrato y el contrato firmado por ambas partes ante notario, el profesional responsable del contrato solicitará a profesional de Secplan la emisión de la orden de compra, con los respectivos antecedentes para su emisión, junto con copia de la garantía de fiel cumplimiento de contrato entregada por el Oferente Adjudicado.

El Oferente Adjudicado tendrá un plazo de 2 días hábiles (contado de lunes a viernes) para aceptar la orden de compra desde el momento de su emisión. Si transcurrido ese plazo el Oferente Adjudicado no acepta la orden de compra, la Municipalidad podrá solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde dicha solicitud.

En el caso de más de una orden de compra, a partir de la segunda orden de compra hacia adelante, el profesional responsable del contrato solicitará a la unidad de Adquisiciones la emisión de la orden de compra correspondiente.

27.- DEL PLAZO
El plazo de ejecución del Recambio y Mantención del sistema de Televigilancia de los Angeles se divide en dos etapas:

27.1 Recambio cámaras existentes:

El plazo de ejecución de la adquisición, instalación, operación e inicio del servicio será el indicado por el Oferente Adjudicado en su Anexo N° 6, Oferta  Económica, el cual no podrá ser superior a 60 días corridos, de lo contrario la oferta se considerará inadmisible.
El plazo comenzará a regir a partir de la fecha del Acta de Entrega de Terreno.

27.2 Mantención Sistema de Televigilancia

El plazo de ejecución de la mantención del sistema vigilancia es de 48 meses y comenzará a regir un mes después de la recepción provisoria sin observaciones de la etapa de Recambio

El plazo fijado en las presentes bases administrativas se entenderá en días corridos, sin deducción de días de lluvia, feriados, ni festivos y deberá ser cumplido estrictamente, salvo fuerza mayor o caso fortuito, cuando concurran las siguientes circunstancias en forma copulativa:

1.- Que se produzca el atraso en forma independiente de la voluntad del Oferente Adjudicado.
2.- Que el hecho sea imprevisible, inesperado, sorpresivo.
3.- Que el hecho sea insuperable.
4.- Que se produzca la imposibilidad de ejecutar la obligación contraída.

28.- DEL PROCEDIMIENTO AUMENTO DE PLAZO
La Inspección Técnica, podrá aprobar el aumento de plazo del Recambio del Sistema de Tele Vigilancia, a petición fundada del Oferente Adjudicado, por motivo de fuerza mayor o caso fortuito, o causa no imputable al Oferente Adjudicado.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Código Civil, se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto que no es posible resistir como un naufragio, un terremoto, los actos de autoridad ejercidos por funcionarios públicos, etc.
El Oferente Adjudicado deberá hacer la respectiva solicitud de aumento de plazo, solicitando la petición a la Inspección Técnica, dentro de los 3 días hábiles posteriores desde ocurrida la(s) causa(s) que lo origine y considerando que debe ser al menos 10 días corridos antes del término del plazo ofertado para el recambio del Sistema de Tele Vigilancia.
En ningún caso podrán invocarse como causales o argumento de aumento de plazo la solicitud de certificados y/o permisos, si corresponde; y/o autorizaciones de otras Instituciones, días lluvias, entre otros. Asimismo, tampoco será causal de aumento de plazo, las interrupciones y demoras que pueda experimentar la ejecución del contrato, como consecuencia del rechazo por parte del Inspector Técnico del Servicio de materiales defectuosos, o trabajos o servicios mal ejecutados, o por no cumplirse con los requerimientos estipulados en las especificaciones técnicas.
La Inspección Técnica, junto con informar a la Directora de Seguridad e Inspección Municipal sobre la modificación del plazo, enviará informe técnico al Alcalde, para solicitar decreto que apruebe dicha modificación. Una vez aprobado por el Alcalde la solicitud de modificación del plazo, la Inspección Técnica solicitará redacción de modificación de contrato, decreto aprueba contrato y garantía de fiel cumplimiento del contrato.

29.- DE LA OPERATORIA DEL CONTRATO 
El Servicio otorgado por el Oferente Adjudicado que se adjudique la presente Licitación, se efectuará mediante Órdenes de Compra emitidas por la Municipalidad de Los Ángeles, solicitadas por la Dirección de Seguridad e Inspección Municipal, a través del profesional responsable del contrato al Oferente Adjudicado, en base a lo ofertado. Las Órdenes de Compra se deberán ir generando mes a mes, a medida que se hace uso del contrato de servicio en conformidad a las necesidades de la Municipalidad, para el estado de pago mensual correspondiente.

30.- DE LOS PERMISOS 
El Oferente Adjudicado tendrá a su cargo la responsabilidad de obtener la totalidad de informaciones, permisos, certificaciones, seguros y pagos que fueren necesarios para la entrega de la instalación de la presente licitación, en todo lo que corresponda.

31.- DEL ACTA DE ENTREGA 
Una vez dictado el decreto alcaldicio que aprueba el contrato, el Profesional a cargo del contrato solicitará al Inspector Técnico del Servicio que realice la entrega de terreno mediante el Acta de Entrega de Terreno correspondiente. La fecha del Acta deberá registrarse en el Libro de Inspección del Servicio y representa la fecha de inicio del servicio.

32.- DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO 
Para todos los efectos de las presentes Bases se entenderá por Inspector Técnico del Servicio, I.T.S.  al o los funcionarios, a quien se le haya encomendado velar directamente por la correcta ejecución de las obligaciones emanadas de la presente licitación y en general por el cumplimiento del contrato, el que deberá ser designado mediante decreto alcaldicio nombrando además a Inspector Técnico del Servicio suplente, indicando las funciones a desarrollar.

Toda comunicación y relación entre el Oferente Adjudicado y la Municipalidad se realizará por escrito a través del Libro de Inspección, que estará a cargo de la Inspección Técnica del Servicio.

33.- DE LAS ATRIBUCIONES DEL INSPECTOR TÉCNICO DEL SERVICIO 
Serán atribuciones del Inspector Técnico del Servicio las siguientes funciones y/u obligaciones:

- Inspeccionar el fiel cumplimiento del servicio concerniente a la presente licitación, en virtud del contrato.

- Podrá exigir el término de las labores de cualquier trabajador del Oferente Adjudicado, por insubordinación, desórdenes, incapacidad u otro motivo grave debidamente comprobado a juicio del Inspector Técnico del Servicio, quedando siempre responsable el Oferente Adjudicado por los fraudes o abusos que haya podido cometer la persona separada.

- Podrá ordenar el retiro o cambio de todo insumo o equipamiento contratado, por mala calidad, fallas y/o desperfectos cuando estos no correspondan a lo licitado.

- Será obligación del Inspector Técnico del Servicio la aplicación de las multas y/o sanciones.

34.- DEL LIBRO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO 
Será obligación del Oferente Adjudicado proporcionar un libro manifold, foliado en triplicado, que permanecerá con el Inspector Técnico del Servicio, el cual será el medio de comunicación oficial entre el Inspector Técnico del Servicio y el Oferente Adjudicado. En dicho libro, se deberá dejar constancia de todo hecho relevante en el desarrollo del contrato, tales como:

- Fecha de Inicio del Servicio.
- Las observaciones, instrucciones y resoluciones que realice la Inspección Técnica del Servicio.
- Las observaciones, respuestas y descargos que plantee el Oferente Adjudicado.
- Notificaciones de multas que curse la Inspección Técnica del Servicio.
- Otras anotaciones relativas al desarrollo del contrato.

La hoja original del libro será retirada por el Inspector Técnico del Servicio, y la primera copia por el Oferente Adjudicado, previa firma conforme de ambas partes, para sus respectivos archivos.

35.- DEL PAGO 
La Municipalidad de Los Ángeles pagará al Oferente Adjudicado conforme al contrato y oferta presentada en Anexo N°6 Oferta Económica de la siguiente forma:

35.1 El pago de la ejecución del recambio, instalación y puesta en marcha del Servicio de Televigilancia, será un pago único por el total del servicio, realizado a treinta días desde la fecha del acta de recepción provisoria sin observaciones, emitido por la Comisión de Recepción.

35.2 El pago de la Mantención del Servicio de Televigilancia, será un pago mensual, mes vencido, durante el plazo de 48 meses y comenzará a regir un mes después de la recepción provisoria sin observaciones de la etapa anterior.

- El pago será al contado, sin reajustes ni intereses, contraprestación conforme, de acuerdo al Contrato firmado ante Notario.

36.- DE LOS DOCUMENTOS PARA EL PAGO 

Para el pago,  será obligación del Oferente Adjudicado presentar los siguientes documentos:

Para el pago del Recambio:

.              Factura correspondiente a nombre de la Municipalidad de Los Ángeles R.U.T. 69.170.100-K domiciliada en calle Caupolicán Nº399, Los Ángeles. En la factura deberá indicar el número de la Orden de Compra correspondiente.

.              Set de fotografías, al menos 6, que den cuenta del Recambio del sistema de tele vigilancia. 

.              Acta de Recepción Provisoria Sin Observaciones. Sancionada mediante decreto Alcaldicio.

.              Nómina de trabajadores contratados para el cumplimiento del contrato Recambio y Mantención del Sistema de Tele vigilancia de Los Ángeles, Así mismo para los Subcontratistas, si corresponde.

.              Fotocopia de documentos que acrediten el pago de las remuneraciones y pago de cotizaciones previsionales de los trabajadores contratados para la entrega de los suministros, correspondiente al estado de pago en proceso de cobro, si corresponde. Así mismo para los subcontratistas, si corresponde.

.              Certificado de cumplimiento de obligación laboral y previsional vigente emitido por la Inspección del Trabajo que acredite que el Oferente Adjudicado no tiene reclamaciones laborales por parte de los trabajadores contratados para la ejecución de la entrega de los suministros, correspondiente al estado de pago en proceso de cobro, si corresponde. Así mismo para los subcontratistas, si corresponde.

.              Certificado de antecedentes laborales vigente emitido por la Inspección del Trabajo, si corresponde; así mismo para los subcontratistas, si corresponde.

.              Finiquitos de trabajadores, si corresponde.

.              Al momento de emitir la factura en la página www.sii.cl. El adjudicado deberá mediante correo electrónico, remitir una copia al Inspector Técnico del Servicio.

Para el pago de la Mantención:

.              Factura correspondiente a nombre de la Municipalidad de Los Ángeles R.U.T. 69.170.100-K domiciliada en calle Caupolicán Nº399, Los Ángeles.

.              Acta de conformidad por parte de la Inspección Técnica del servicio y la Directora de Seguridad e Inspección Municipal, señalando si esta afecto a multas.

.              Nómina de trabajadores contratados para el cumplimiento del contrato Recambio y Mantención del Sistema de Tele vigilancia de Los Ángeles, Así mismo para los Subcontratistas, si corresponde.

.              Fotocopia de documentos que acrediten el pago de las remuneraciones y pago de cotizaciones previsionales de los trabajadores contratados para la entrega de los suministros, correspondiente al estado de pago en proceso de cobro, si corresponde. Así mismo para los subcontratistas, si corresponde.

.              Certificado de cumplimiento de obligación laboral y previsional vigente emitido por la Inspección del Trabajo que acredite que el Oferente Adjudicado no tiene reclamaciones laborales por parte de los trabajadores contratados para la ejecución de la entrega de los suministros, correspondiente al estado de pago en proceso de cobro, si corresponde. Así mismo para los subcontratistas, si corresponde.

.              Certificado de antecedentes laborales vigente emitido por la Inspección del Trabajo, si corresponde; así mismo para los subcontratistas, si corresponde.

.              Finiquitos de trabajadores, si corresponde.

.              Para el último estado de pago, certificado del adjudicado que señale que pasara con los trabajadores no finiquitados al término del servicio del actual contrato

.              Al momento de emitir la factura en la página www.sii.cl. El adjudicado deberá mediante correo electrónico, remitir una copia al Inspector Técnico del Servicio.

- Orden de compra.

Será obligación del Inspector Técnico del Servicio  presentar los siguientes documentos:

Para el pago del Recambio

.              Factura visada por él Inspector Técnico del Servicio y la Directora de Seguridad e Inspección Municipal.

.              Copia del acta de inicio del servicio

.              Acta de Recepción Provisoria Sin Observaciones. Sancionada mediante decreto Alcaldicio.

.              Fotocopia de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

.              Fotocopia de Garantía de Correcta Ejecución de Las obras

.              Fotocopia de Garantía de Vida Útil del Producto

.              Fotocopia de Especificaciones Técnicas.

.              Fotocopia Anexo N°6 Oferta Económica.

.              Fotocopia Decreto Alcaldicio de Adjudicación

.              Fotocopia Contrato y sus modificaciones si corresponde

.              Fotocopia Decreto que aprueba contrato y sus modificaciones si corresponde

.              Fotocopia Decreto que designa Inspector Técnico del Servicio y su suplente.

.              En el caso de multas, adjuntar Decreto Alcaldicio que a Sanciona.

.              En el caso de que la factura haya sido cedida al factoring se debe adjuntar informe de cesión emitido a través de www.sii.cl.

Para el pago de la Mantención

.              Factura, visada por el Inspector Técnico del Servicio y la Directora de Seguridad e Inspección Municipal.

.              Certificado de cumplimiento del servicio, visado por el Inspector Técnico del Servicio y la Directora de Seguridad e Inspección Municipal, señalando si esta afecto a multas.

.              Fotocopia de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

.              Fotocopia de Garantía de Vida Útil del Producto

.              Fotocopia de especificaciones técnicas.

.              Fotocopia Anexo N°6 Oferta Económica.

.              Fotocopia Decreto Alcaldicio de Adjudicación

.              Fotocopia Contrato y sus modificaciones si corresponde

.              Fotocopia Decreto que aprueba contrato y sus modificaciones si corresponde

.              Fotocopia Decreto que designa Inspector Técnico del Servicio y su suplente.

.              En el caso de multas, adjuntar Decreto Alcaldicio que a Sanciona.

.              En el caso de que la factura haya sido cedida al factoring se debe adjuntar informe de cesión emitido a través de www.sii.cl.

37.- DE LAS SANCIONES Y/O MULTAS Y SU APLICACIÓN 
En el caso de incumplimiento de las presentes bases y/o documentos que rige la presente Licitación, la Municipalidad estará facultada para aplicar y cobrar multas al Oferente en los siguientes casos:

37.1 Multas por Recambio de Cámaras del Sistema de Televigilancia

A.- Multas por atraso en la ejecución

Por atraso en la ejecución del recambio de las cámaras del sistema de Televigilancia de acuerdo a lo propuesto por el Oferente en Anexo N°6, se aplicará una multa equivalente a 4 UTM por cada día de atraso con un tope máximo de 10 días corridos.  Si el atraso se prolonga por más 10 días corridos, la Municipalidad de los Ángeles dará término anticipado al contrato y se hará efectivo el cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

B- Observaciones presentadas por el Inspector Técnico del Servicio:

Si el Oferente Adjudicado no corrige las observaciones presentadas por el Inspector Técnico del Servicio en el plazo de 3 días corridos, se aplicará una multa equivalente a 4 UTM por cada día de atraso con tope de 7 días. Si el atraso se prolonga por más 7 días corridos, la Municipalidad de los Ángeles dará término anticipado al contrato y se hará efectivo el cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

37.2 Multas por Mantención del Sistema de Televigilancia

A.- Atraso en el Servicio de Mantención Preventiva:

Se aplicará una multa equivalente a 2 UTM  por cada día de atraso en la mantención preventiva,  según lo exigido en las especificaciones técnicas del proyecto con tope de 5 días corridos. Si tal situación persiste por un periodo superior a 5 días corridos, se dará término anticipado del contrato y se hará efectivo el cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

B.- Atraso en el Servicio de Mantención Correctiva:

Se aplicará una multa equivalente a 2 UTM  por cada hora de atraso en la mantención correctiva, con un tope de 5 horas corrida. Si tal situación persiste por un periodo superior a 5 Horas corridas, se dará término anticipado del contrato y se hará efectivo el cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

C.- Observaciones presentadas por el Inspector Técnico del Servicio:

Si el Oferente Adjudicado no corrige las observaciones presentadas por el Inspector Técnico del Servicio en el plazo de 3 horas, se aplicará una multa equivalente a 4 UTM por cada vez que ocurra esta situación, con tope de 48 horas. Si tal situación persiste por un periodo superior a  48 horas, se dará término anticipado del contrato y  se hará efectivo el cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

El valor de la UTM será el valor que esta tenga en el mes en que se registra multa en el libro de Inspección.

El responsable de la aplicación de las multas será el Inspector Técnico del Servicio, las cuales deberán ser notificadas en  el Libro de Inspección Técnica del Servicio. Toda multa a favor de la Municipalidad de Los Ángeles, apelada o no por el Oferente Adjudicado, será formalizada mediante decreto alcaldicio.

38.- DE LA APELACIÓN DE LAS SANCIONES Y/O MULTAS 
El adjudicado podrá apelar por escrito mediante carta dirigida al Director(a) de la Dirección Municipal respectiva en el plazo de 5 días hábiles, contados desde la fecha de notificación de la sanción.   Dicha comunicación deberá ingresarse en   la Secretaría de la Dirección Municipal respectiva, en horario desde las 8:15 horas, hasta las 14:00 horas y desde las 15:00 horas hasta las 17:00 horas de lunes a jueves y hasta las 16:00 horas los días viernes. De dicha apelación conocerá una comisión Municipal de apelación, la cual estará conformada por el Director de la Dirección Municipal respectiva, Directora   de Asesoría Jurídica y Directora de Control o quienes los subroguen, de la Municipalidad de los Ángeles.  Dicha comisión resolverá, en el plazo de 5 días hábiles contados desde la presentación efectuada por el contratista.  La falta de apelación por parte del contratista a multas cursadas o el rechazo de la misma por la Comisión de Apelación darán motivo a la confirmación de la multa aplicada, la cual se hará efectiva en el estado de pago correspondiente al decreto Alcaldicio que lo sanciona. La multa será sancionada mediante Decreto Alcaldicio.

Se entiende a la Dirección Municipal respectiva, a la Dirección de Seguridad e inspección Municipal 

39.- DE LOS DESCUENTOS 
En el pago podrán hacerse descuentos por sanciones y multas a que se hubiere hecho merecedor el Oferente Adjudicado. Los descuentos se harán de los estados de pago del Oferente Adjudicado y/o de las garantías vigentes.

40.- DE LA RECEPCIÓN PROVISORIA
Una vez terminada la instalación de cámaras, el oferente adjudicado solicitará por escrito la recepción a la  I.T.S. La solicitud se deberá ingresar en la oficina de partes de la Municipalidad, para la I.T.S., la que deberá verificar el Fiel cumplimiento de las especificaciones del contrato y comunicarlo, dentro del plazo de 5 días, por escrito, a la Unidad respectiva, indicando por él la fecha en que el oferente adjudicado puso término a la obra.

La comisión de recepción deberá constituirse en la obra en un plazo no superior a 10 días corridos, contados desde la fecha de terminación de la obra.

El día y la hora fijado para la recepción debe ser comunicado al oferente adjudicado con dos días de anticipación, para que concurra al acto si lo desea, la no concurrencia del oferente adjudicado, se dejará constancia del hecho en el acta correspondiente.

Una vez verificada por la comisión el cabal cumplimiento del contrato, ésta dará curso a la recepción y levantará un acta dentro de un plazo de 7 días corridos contados desde el  día de la recepción en terreno, y que será firmada por los miembros asistentes, por la I.T.S. y el oferente adjudicado, si lo desea. Si este no estuviere de acuerdo con el texto propuesto deberá formular sus observaciones en un plazo de 5 días.

La comisión consignará, la fecha que haya indicado la I.T.S. en el Acta indicada anteriormente. Si de la recepción de las obras, la Comisión determina que los trabajos adolecen de defectos fácilmente reparables, recepcionarán las obras con reserva, levantando un “Acta de Recepción Provisoria con Observaciones”, detallando éstas y fijando un plazo para que el contratista ejecute a su costo los trabajos requeridos, el plazo adicional no podrá exceder del 25% del plazo contractual y no estará afecto a multas. La I.T.S. deberá certificar el cumplimiento de las observaciones formuladas por la comisión, dentro del plazo fijado para ello. Una vez subsanadas las observaciones dentro del plazo establecido, la comisión procederá a su recepción y a levantar un acta dejando constancia del cumplimiento de las correcciones técnicas ordenadas, y de la fecha de término real de las obras. Si el adjudicado hubiere excedido el plazo otorgado por la comisión, esos días adicionales estarán afectos a multas, las que serán aplicadas de acuerdo a lo estipulado en las presentes Bases, de lo que se dejará constancia en el Acta de Recepción. Si de la Recepción de las obras resulta que los trabajos no están terminados o no se ejecutaron de acuerdo a planos, especificaciones técnicas y reglas de la inspección técnica, o se han empleado materiales defectuosos o inadecuados, la comisión no dará curso a la recepción provisoria y elevará un informe detallado al Jefe de la Unidad Técnica el cual notificará al adjudicado, quién ejecutará a su costo los trabajos que faltan o las reparaciones que ella determine. Si la comisión establece dentro del plazo requerido, que la obra no ha sido terminada, dejará constancia de ello en el informe y al contratista le serán aplicadas las multas por atraso, por el monto equivalente al dos por mil del monto contratado, a contar de la fecha en que ingresó la notificación de términos de obra. Este informe se notificará a través del libro de obra.

El contratista una vez que considere haber terminado la obra deberá requerir nuevamente la Recepción Provisoria en la forma señalada precedentemente.  Una vez efectuada la recepción provisoria sin observaciones se sancionará mediante Decreto Alcaldicio.

41.- DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA
Es el acto técnico y administrativo, en donde una vez terminada la instalación, será responsabilidad del I.T.S. gestionar, la recepción Definitiva de la instalación. La Recepción Definitiva se hará transcurrido un plazo de 360 días corridos contados desde la recepción provisoria sin observaciones, la cual se hará en la misma forma y solemnidad de la provisoria. El mandante usará o explotará la instalación, después de la recepción provisoria de ella. Sin embargo, el contratista será siempre responsable durante el plazo de garantía por la correcta ejecución de la instalación, de todos los defectos que presenta la ejecución de la misma, a menos que éstos se deban al uso o explotación inadecuadas y deberá repararlos a su costo antes de la fecha que razonablemente señale la Comisión de Recepción.

La comisión receptora verificará básicamente durante la recepción definitiva de la instalación, lo siguiente:
a) La buena ejecución de los trabajos (que no se hayan producido daños atribuibles a la ejecución defectuosa).
b) La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentado desperfectos o deficiencias propias de los materiales utilizados).

*Se entiende por Recepción Definitiva a la Recepción realizada por la Comisión a solicitud de la I.T.S. Esta recepción se realiza 360 días corridos desde la fecha de Recepción provisoria. En caso de ser favorable libera la garantía de correcta ejecución posterior a la liquidación del contrato.

42.- DE LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN
La comisión de recepción estará compuesta por el Administrador Municipal o quien lo subrogue,  Directora de Seguridad e Inspección Municipal o quien la subrogue y  Profesional de la Dirección de Seguridad e Inspección Municipal o quien lo subrogue. 

43.- DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Una vez cumplida la vigencia del plazo de la mantención, se procederá a realizar la Liquidación del Contrato una vez transcurridos 30 días corridos, contados a partir de la fecha de término de vigencia del contrato. La liquidación del Contrato será sancionada mediante Decreto Alcaldicio. La Liquidación del Contrato deberá establecer claramente saldos pendientes que resulten a favor o en contra del Oferente Adjudicado. Cumplido lo anterior y si no existen saldos pendientes a favor de la Municipalidad, se dictará el decreto respectivo y posteriormente se devolverá al Oferente Adjudicado la garantía de “Fiel Cumplimiento del Contrato”.

44.-DE LAS GARANTÍAS
a.- De la Garantía de Fiel cumplimiento del Contrato:
Esta garantía deberá permanecer vigente durante todo el tiempo de vigencia del contrato, más un período de 60 días hábiles. En caso de incumplimiento del Oferente Adjudicado de las obligaciones que le impone el contrato (incluidas las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores y subcontratistas si los hubiere), las Bases Administrativas, la Municipalidad, previa solicitud y fundamento de la Inspección Técnica, estará facultada para hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento de contrato. Lo anterior sin perjuicio del cobro de las multas, según corresponda, o las acciones que la entidad licitante puede ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado, o la resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicios.
El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardío de las obligaciones del contrato.

b.- De la Garantía de Correcta Ejecución

El adjudicado tiene la obligación de entregar, una vez recibidas las obras sin observaciones la garantía de correcta ejecución, que tiene por finalidad resguardar que el Contratista responda por los defectos que presente la ejecución de la obra, que no se deban a un uso inadecuado de ella.

c.-De la Garantía vida útil del producto
El adjudicado tiene la obligación de entregar, una vez recibidas las obras sin observaciones la garantía de vida útil del producto, que tiene por finalidad resguardar que el Contratista responda en el caso de que las funcionalidades  o características de las cámaras fuesen distintas a las ofertadas debido a defectos de fabrica o mala instalación ejecutada por el contratista.

Será obligación del adjudicado mantener, bajo su costo, las garantías de fiel cumplimiento del contrato, correcta ejecución y vida útil del producto, durante el periodo que corresponda.

45.- DE LOS DAÑOS A TERCEROS 
Todo daño de cualquier naturaleza que, con motivo del cumplimiento de la ejecución del servicio, se cause a terceros, será de exclusiva responsabilidad y costo del Oferente Adjudicado.

46.- DEL CONTROL 
El control que ejerza la Municipalidad de Los Ángeles por medio de la Inspección Técnica del Servicio, no libera al Oferente Adjudicado de la responsabilidad contractual y técnica que le cabe. La responsabilidad por la calidad del servicio contratado será exclusivamente del Oferente Adjudicado.

47.- DE LA RESPONSABILIDAD 
La Municipalidad de Los Ángeles queda exenta de toda responsabilidad por daños que se produjeren a terceros con motivo u ocasión de la ejecución de los servicios de la presente licitación, recayendo la responsabilidad civil y penal pertinente en el Oferente Adjudicado.

48.- DE LA JURISDICCIÓN, DOMICILIO Y LEY APLICABLE 
Toda divergencia que surja entre las partes acerca de la interpretación o aplicación de cualquiera de las cláusulas de estas Bases Administrativas o del Contrato y demás Documentación que rige esta Licitación, será sometida a juicio de los Tribunales Ordinarios de Justicia. Para los efectos del Contrato las partes fijan su domicilio en la ciudad de Los Ángeles, prorrogando en consecuencia ante sus Tribunales de Justicia la competencia. En todos los casos será aplicable la  legislación Chilena que se presume conocida por las partes.

49.- PACTO DE INTEGRIDAD 
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta     el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en     conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos,   lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus   actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.

2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas. .

4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.

5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.

7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con   información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.