Ficha Licitación

Licitación ID: 2426-85-LR23

Mejoramiento Escuela Bellas Artes Municipales

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 99

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
Ejecución de las Obras del Proyecto “Mejoramiento Escuela Bellas Artes Municipales, Valparaíso”

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

Mejoramiento Escuela Bellas Artes Municipales

Estado:

Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)

Descripción:

Ejecución de las Obras del Proyecto “Mejoramiento Escuela Bellas Artes Municipales, Valparaíso”

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO

Unidad de compra:

ADQUISICIONES MAYORES

R.U.T.:

69.060.900-2

Dirección:

Avda. Argentina N°864

Comuna:

Valparaíso

Región en que se genera la licitación:

Región de Valparaíso

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 04-12-2023 15:32:00

Fecha de Publicación: 03-11-2023 16:18:59

Fecha inicio de preguntas: 03-11-2023 16:30:00

Fecha final de preguntas: 15-11-2023 13:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 22-11-2023 18:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 04-12-2023 15:33:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 04-12-2023 15:33:00

Fecha de Adjudicación: 22-12-2023 10:25:55

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

VISITA A TERRENO OBLIGATORIA 09-11-2023 11:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- A.- Antecedentes del Oferente Identificación completa del oferente y su representante legal y socios integrantes, cuando corresponda, incluyendo los domicilios y los números de RUT (se adjunta Anexo N°1). a.1) Si es una unión temporal de proveedores (UTP), deberá presentar: a.1.1) Identificación completa del oferente, representante legal e integrantes, cuando los miembros de la misma constituyan una persona jurídica, incluyendo los domicilios y los números de RUT, conforme Anexo N°1-A adjunto a las presentes bases. a.1.2) Documento público donde conste dicha unión, la que deberá establecer, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Municipalidad, el nombramiento del representante o apoderado común con poderes suficientes y la forma de facturación. La vigencia de esta unión temporal de proveedores no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado. a.1.3) Los demás documentos administrativos que debe adjuntar la unión temporal de proveedores corresponden a los antecedentes del oferente detallados en la letra b) siguiente, los que deberán ser presentados por cada miembro de la misma. a.1.4) Declaración jurada simple de habilidad para ofertar y contratar con la Administración del Estado (se adjunta Anexo Nº 3 y/o Nº 4). a.2) Los oferentes distintos de UPT, adjuntarán Declaración Jurada de habilidades automática otorgada por Mercado Publico, al momento de su postulación. Todos los oferentes deberán presentar, declaración jurada simple en la cual declaren estar en conocimiento de las bases administrativas, especificaciones técnicas de la licitación y de aceptación de los términos de ésta. (Anexo Nº 2) Declaración jurada de experiencia del oferente en obras de restauración o rehabilitación de inmuebles de conservación histórica o monumentos históricos ejecutadas en Chile, dentro de los últimos 5 años contados hacia atrás desde la fecha del cierre de las propuestas, debidamente acreditadas (Anexo Nº 5). Patente municipal al día, sin perjuicio del plazo legal para el pago del semestre siguiente. Tratándose de una unión temporal de proveedores, cada participante de dicha unión deberá contar con patente municipal al día. En caso que los oferentes dispongan en el Registro de Proveedores de Mercado Público u otro registro oficial alguno de los documentos solicitados, o bien la información requerida pueda obtenerse directamente desde el mismo Registro de Proveedores de Mercado Público u otro registro oficial y público, podrán eximirse de su incorporación en la propuesta. Si alguno de los documentos requeridos en el presente acápite no es incorporado por el proveedor al momento de publicar su oferta, o la información requerida no es posible obtenerla directamente desde el Registro de Proveedores de Mercado Público u otro registro oficial y público, la oferta en cuestión será declarada inadmisible por no cumplir con los antecedentes administrativos solicitados. Lo anterior, sin perjuicio del plazo extraordinario para la presentación de los Antecedentes del Oferente. Si el oferente no presenta la documentación faltante y/o no salva las omisiones requeridas en el plazo señalado, su oferta será declarada inadmisible por falta de presentación de los antecedentes solicitados. La presentación de todos los antecedentes del oferente dentro del plazo extraordinario, será evaluado con nota 0, conforme lo indicado en la pauta de evaluación.

Documentos Técnicos

1.- B.- Oferta técnica Los oferentes deberán considerar como mínimo la participación Obligatoria del equipo de trabajo indicado a continuación: Jefe de Proyecto, que deberá estar a cargo de la ejecución de las obras, que sea Ingeniero Civil o Ingeniero Constructor o Constructor Civil, con al menos 10 años de experiencia, los que se contarán desde la fecha de titulación. La experiencia del Jefe de Proyecto se acreditará acompañando los siguientes documentos: - Declaración jurada de experiencia y compromiso del profesional Jefe de Proyecto conforme Anexo N° 6 A) adjunto. - Copia simple del certificado de título profesional comprendido en el organigrama del equipo de trabajo propuesto. Arquitecto, con al menos 5 años de experiencia, los que se contarán desde la fecha de titulación. El arquitecto deberá contar además con experiencia acreditada en restauración de edificios con protección legal patrimonial o diplomado o postítulo tales como magíster, master o doctorados que consideren como materia de especialización en restauración arquitectónica. La experiencia del arquitecto se acreditará acompañando los siguientes documentos: Declaración jurada de experiencia y compromiso del profesional Arquitecto, conforme Anexos N° 6 B) adjunto. Copia simple del certificado de título profesional comprendido en el organigrama del equipo de trabajo propuesto. Al menos una experiencia profesional acreditada como arquitecto restaurador en al menos un proyecto de restauración o conservación de inmueble protegido por ley 17288 o Art N°60 LGUC, conforme al Anexo N°6 B) adjunto, debiendo acreditarse mediante copia de contrato, factura, orden de compra, resolución o decreto en que aparezca dicha información, actas o certificados de recepción emitidos por el mandante/entidad/institución contratante, debiendo adjuntar además el correspondiente Certificado de Inmueble ICH o CMN o Copia simple del certificado de postítulo que acredite la especialización en materia de restauración arquitectónica. Las ofertas que no presenten lo señalado serán declaradas inadmisibles. c) Contar con inicio de actividades en el SII en el giro afín al objeto de la licitación. Para estos efectos la Municipalidad podrá obtener directamente la información desde el Portal del SII. En caso de no contar con inicio de actividades en el SII en el giro afín al objeto de la licitación, la oferta será declarada inadmisible.

Documentos Económicos

1.- C.- Antecedentes económicos Los oferentes deberán presentar los siguientes antecedentes: Presupuesto detallado, consignando la cantidad de obra, y el precio total de la partida, gastos generales, utilidades, IVA y el precio total, en pesos chilenos, según formato adjunto. El presupuesto detallado debe coincidir con el monto total ofertado en el Anexo N° 7. Las ofertas cuyos presupuestos no consideren y/o valoricen todas las partidas requeridas para la ejecución de las obras requeridas serán declaradas inadmisibles. Las inconsistencias aritméticas de los presupuestos o errores de cálculos que puedan presentar las partidas podrán ser subsanados por los oferentes mediante la aclaración que se efectuará a través del portal de mercado público en la medida que no se altere el valor total ofertado. Tratándose de una Unión Temporal de Proveedores, al momento de contratar deberán señalar las partidas que ejecutarán los integrantes de la misma. Formulario “Propuesta Económica” adjunto a las Bases Administrativas, con la información requerida en éste. (Anexo Nº 7). Tratándose de una Unión Temporal de Proveedores, el Anexo N°7 debe ser suscrito por el representante de la misma o por todos los miembros en su defecto. La oferta económica deberá presentarse con valores expresados en pesos chilenos debiendo indicar el precio total ofertado, con impuestos incluidos y cualquier otro costo necesario para el correcto cumplimiento del contrato. Deberá incluir asimismo, detalladamente, los costos de transportes, seguros y garantías necesarias para la correcta ejecución de las obras. Los precios no podrán incluir reajuste alguno. La Oferta Económica debe incluir todo lo necesario para la correcta ejecución de las obras de acuerdo con las Especificaciones Técnicas y las reglas de la ciencia o arte de que se trate. A falta de mención expresa sobre el particular y no habiéndose solicitado aclaraciones, deberá incluir todos los aspectos necesarios para la correcta ejecución de las obras objeto de esta licitación, las cuales se entenderán como incorporadas a las Bases Técnicas. La totalidad de los antecedentes deberán entregarse debidamente completados y firmados. Las ofertas que no presenten los documentos requeridos en las letras anteriormente indicadas, serán declaradas inadmisibles.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 OBLIGATORIEDAD DE PROGRAMAS DE INTEGRIDAD Y COMPLI	OBLIGATORIEDAD DE PROGRAMAS DE INTEGRIDAD Y COMPLIANCE	5%
2 Cumplimiento de los requisitos	Se evaluará la presentación oportuna de todos los antecedentes del oferente requeridos para la presentación de la propuesta, conforme a la siguiente tabla: Oportunidad de la presentación en los antecedentes del oferente Puntaje a.- Presentación de todos los antecedentes al cierre de la propuesta 100 puntos b.- Presentación de los antecedentes durante el plazo extraordinario 0 puntos	5%
3 Experiencia de los Oferentes	Se evaluará la experiencia del oferente, en obras de restauración o rehabilitación de inmuebles de conservación histórica o monumentos históricos ejecutadas en Chile, dentro de los últimos 5 años contados hacia atrás desde la fecha de cierre de las propuestas debidamente certificadas. Se adjunta Anexo N°5. Por obras ejecutadas se entenderán aquellas que hayan terminado dentro de los 5 años anteriores a la fecha de cierre de las propuestas, aun cuando el inicio de las mismas se haya efectuado en una fecha anterior. Con todo, no se aceptará experiencia presentada en calidad de subcontratista. Los montos de las obras ejecutadas deberán ser expresados en la moneda o unidad en que fue originalmente contratada. En caso que se indiquen monedas o unidades distintas al peso chileno, el valor que se considerará para su conversión será el existente a la fecha de suscripción del contrato respectivo, fecha que deberá ser declarada en el Anexo N°5. La experiencia del oferente se acreditará, en relación a montos y número de contratos, y su fecha de término, con mandantes públicos, mediante actas o certificados de recepción emitidos por el mandante/entidad/institución contratante, según corresponda, sin perjuicio de la información solicitada en el Anexo Nº 5, debiendo además adjuntar certificado o decreto que acredite la calidad de inmueble protegido en virtud del artículo 60° LGUC o la ley 17.288. Si el certificado o acta de recepción emanada por el mandante/entidad/institución contratante, no contiene información respecto del monto de la contratación y/o la fecha de término del contrato, deberá, además, adjuntar copia de contrato, factura, orden de compra, resolución o decreto en que aparezca dicha información. En caso que no se adjunte esta documentación o bien que la acompañada no indique lo pedido dicha experiencia no será considerada. Tratándose de la experiencia presentada por un oferente respecto de un contrato en el cual participó como ex integrante de una UTP, será considerada válida siempre que cumpla con los requisitos establecidos en las presentes bases. Para tal efecto, y adicionalmente a la documentación antes señalada, deberá presentar certificado o acta del mandante en el cual conste la contratación de la UTP y el porcentaje de participación del oferente en la ejecución del contrato. Con todo, en caso que la experiencia presentada no corresponda única y exclusivamente a obras de restauración o rehabilitación de inmuebles de conservación histórica o monumentos históricos y de la copia del certificado o acta de recepción emanada por el organismo público competente no es posible establecer la partida y monto que corresponde a aquello, el oferente deberá adjuntar, además, un documento emanado del mandante que acredite fehacientemente dicha circunstancia. Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, respecto de aquellas obras que se hubieren contratado a través del Sistema de Mercado Público, la información relacionada con el monto se podrá extraer de los antecedentes que se encuentren disponibles en el citado portal, debiendo para ello los oferentes señalar el ID en el anexo N° 5. No obstante, lo anterior, será de responsabilidad de los oferentes revisar si los antecedentes solicitados para acreditar experiencia se encuentran publicados y disponibles en el mencionado portal. En caso contrario, deberán adjuntarlos al momento de ofertar En el caso de las personas jurídicas, por experiencia del oferente se considerará la experiencia aportada sólo por la empresa. En el caso de las UTP se considerará la experiencia indicada en el Anexo N° 5 adjunto, correspondiente a uno o más integrantes de la Unión, lo cual deberá constar en el informe de adjudicación. Para la evaluación de la experiencia del oferente se considerará 2 aspectos: B.1.Experiencia en montos totales ejecutados 50% B.2. Experiencia en cantidad total de obras ejecutadas 50% B.1. Experiencia en montos totales ejecutados. (50%) Se evaluará la sumatoria de obras de restauración o rehabilitación de inmuebles de conservación histórica o monumentos históricos ejecutadas en Chile, dentro de los últimos 5 años contados hacia atrás desde la fecha de cierre de propuestas, debidamente acreditadas y declaradas en el Anexo Nº5, según la siguiente fórmula: Se calificará con nota máxima (100 puntos) al oferente cuyo monto total de proyectos ejecutados sea igual o mayor a $3.000.000.000, para los montos menores se aplicará la siguiente fórmula. Puntaje = Monto Total de proyectos ejecutados x 100 $3.000.000.000.- B.2. Experiencia en cantidad total de obras ejecutadas. (50%) Se evaluará la cantidad de obras de restauración o rehabilitación de inmuebles de conservación histórica o monumentos históricos ejecutadas en Chile, dentro de los últimos 5 años contados hacia atrás desde la fecha de cierre de propuestas, debidamente acreditados, declarados en el Anexo N°5, según la siguiente fórmula: Se evaluará la experiencia en cantidad de proyectos contratados por sobre $1.000.000.000.- conforme la siguiente tabla: Se calificará con nota máxima (100 puntos) al oferente cuya cantidad de proyectos contratados sea igual o mayor a 3. Para cantidades menores se aplicará la siguiente formula. Puntaje = Cantidad de proyectos ejecutados x 100 3	60%
4 Precio	Se evaluará con el mayor puntaje (100 puntos) la oferta más económica. Las demás ofertas serán evaluadas de acuerdo a la siguiente fórmula: Pje Oi = (Oe/Oi)* 100 Donde: Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i Oe : Oferta más conveniente Oi : Oferta del oferente i	30%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	Fondo Nac Desarrollo Regional FNDR, de Valparaíso.
Monto Total Estimado:	1512316000


Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	365 Días

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	Hermes Gutierrez
e-mail de responsable de pago:	hgutierrez@munivalpo.cl

Nombre de responsable de contrato:	Matías Valdes Bowen
e-mail de responsable de contrato:	mvaldesb@munivalpo.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-32-2939984-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	I. Municipalidad de Valparaíso
Fecha de vencimiento:	04-04-2024
Monto:	500000 Peso Chileno

Descripción:	A fin de garantizar los intereses involucrados en la presente licitación, el contratista deberá presentar una boleta de garantía bancaria irrevocable, a la vista, de liquidez inmediata, vale vista o cualquier otro instrumento que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva y que cumpla con las condiciones señaladas, por una suma de $500.000, extendida a nombre de la I. Municipalidad de Valparaíso RUT N°69.060.900-2, con una vigencia mínima de 120 días corridos a contar de la fecha de apertura de la propuesta. La Municipalidad estará facultada para exigir la sustitución o extensión de la vigencia de la presente garantía, en los casos en que el plazo de vigencia, por cualquier causa, sea insuficiente para que dicha garantía cumpla su finalidad, declarándose inadmisible la oferta presentada en caso de no cumplir con la presente obligación. Se entenderá que el plazo de validez de la oferta se amplía por la sola presentación de la nueva garantía de seriedad de la oferta. Con todo, el oferente deberá sustituir o extender la vigencia de la garantía, en los casos en que proceda la readjudicación de la propuesta, declarándose inadmisible la oferta presentada en caso de no cumplir con la presente obligación. Esta Garantía deberá ser presentada hasta la fecha y hora de apertura de las propuestas. Forma y lugar presentación: Física: En el caso de garantía emitida físicamente, ésta deberá ser entregadas de forma material para su custodia dentro de los plazos establecidos en las respectivas bases de licitación, ya sea de forma presencial en oficina de la Administración Municipal de la Municipalidad de Valparaíso, ubicada en Av. Argentina N°864, Tercer piso, en horario de 09:00 a 13:00 horas, o enviadas mediante correo certificado. Electrónica: La Garantía de Seriedad de la Oferta podrá ser presentada junto a los Antecedentes Administrativos de la cláusula 12.2 letra A de las presentes bases en Portal Mercado Público. Si el oferente adjudicado se niega a firmar el contrato o no da cumplimiento al plazo establecido para su suscripción, la garantía se hará efectiva, perdiendo el proveedor el 100% del monto de ésta. El monto del cobro de la garantía por seriedad de la oferta quedará a beneficio Municipalidad en el caso que el proveedor se desista de su oferta y no suscriba el contrato.

Glosa:	La glosa de la garantía será la siguiente: “Para garantizar la seriedad de la oferta de la propuesta pública “MEJORAMIENTO ESCUELA BELLAS ARTES MUNICIPALES, VALPARAÍSO” CÓDIGO BIP 30442877-0, ID 2426-85-LR23

Forma y oportunidad de restitución:	Conforme lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley 19886, esta garantía será devuelta a los oferentes no favorecidos luego de suscrito el contrato con la empresa adjudicada. Respecto del proponente que resulte adjudicado, la garantía se mantendrá hasta que haga entrega de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Gobierno Regional de Valparaíso
Fecha de vencimiento:	14-04-2025
Monto:	5 %

Descripción:	El adjudicatario deberá presentar a la fecha de suscripción de los contrato, una boleta de garantía bancaria irrevocable, a la vista, de liquidez inmediata, vale vista o cualquier otro instrumento, que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva y que cumpla con las condiciones señaladas, equivalente al 5% del valor total del contrato, extendida a nombre del Gobierno Regional de Valparaíso RUT N°72.235.100-2, con domicilio en Melgarejo 669, Piso 7, Valparaíso, por concepto de “Fiel cumplimiento de contrato”, con una vigencia igual al plazo de ejecución de las obras (incluido el plazo de entrega de terreno), más 90 días corridos, contado desde la fecha de suscripción del contrato, (plazo superior al mínimo establecido en el artículo 70 del Reglamento de la Ley N° 19.886). Sin perjuicio de los plazos indicados anteriormente, el contratista deberá mantener vigente las garantías de fiel cumplimiento hasta la recepción provisoria de las obras, más 90 días corridos, conforme lo exigido en el Convenio. Forma y lugar presentación: Física: En el caso de garantías emitidas físicamente, ésta deberá ser entregada de forma material para su custodia dentro de los plazos establecidos en las respectivas bases de licitación, de forma presencial en de la Administración Municipal de la Municipalidad de Valparaíso, ubicada en Av. Argentina N°864, Tercer piso, en horario de 09:00 a 13:00 o de 15:00 a 17:00 hrs, o enviadas mediante correo certificado. Electrónica: podrán ser enviadas al correo electrónico que se le indicará al momento de adjudicar. En ambos casos, puede entregar copias de ellas en el lugar señalado anteriormente. Si la garantía es otorgada en el extranjero, el emisor del documento respectivo debe estar representado en Chile o estar reconocido por un Banco o Institución financiera chilena. Si el oferente adjudicado no hace entrega oportuna de las garantías señaladas, se dejará sin efecto su adjudicación, pudiendo adjudicarse la propuesta al siguiente oferente mejor evaluado, conforme los resultados obtenidos en el Informe preliminar de adjudicación, previo acuerdo del Concejo Municipal. En aquellos casos excepcionales que resulte procedente efectuar una modificación del contrato, previo informe fundado de la Unidad Técnica y autorización del Gobierno Regional, y que signifique un aumento en el plazo de ejecución, el contratista deberá prorrogar la vigencia de la misma en igual cantidad de días en que se haya ampliado el plazo de ejecución, en cualquier caso, esta prórroga deberá respetar el plazo de 90 días corridos adicionales señalado precedentemente.

Glosa:	“Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato “MEJORAMIENTO ESCUELA BELLAS ARTES MUNICIPALES, VALPARAÍSO” CÓDIGO BIP 30442877-0, ID 2426-85-LR23

Forma y oportunidad de restitución:	La Garantía será restituida una vez que se haya recibido provisoriamente las obras y se entregue la garantía de la correcta ejecución y buen comportamiento de las obras, en cuanto no exista incumplimiento de obligaciones.

Otras Garantías

Beneficiario:	Gobierno Regional de Valparaíso
Fecha de vencimiento:	12-02-2024
Monto:	3 %

Descripción:	El contratista deberá entregar, boleta bancaria, irrevocable, a la vista, de liquidez inmediata, vale vista o cualquier otro instrumento que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva y que cumpla con las condiciones señaladas, por concepto de “Correcta Ejecución y Buen Comportamiento de las Obras”, por una suma equivalente al 3% del monto total proyecto, con una vigencia de al menos 13 meses contados desde la fecha de la recepción provisoria, extendida a nombre del Gobierno Regional de Valparaíso, RUT N° 72.235.100-2., domiciliado en calle Melgarejo Nº669, piso 7. Forma y lugar presentación Física: En el caso de garantía emitida físicamente, ésta deberá ser entregada de forma material para su custodia dentro de los plazos establecidos en las respectivas bases de licitación, ya sea de forma presencial en oficina de ITOS DOM de la Municipalidad de Valparaíso, ubicada en Av. Argentina N°864, Tercer piso, en horario de 09:00 a 13:00 o de 15:00 a 17:00 hrs, o enviadas mediante correo certificado. Electrónica: podrá ser enviada al correo electrónico que le indicará la Unidad Técnica. En ambos casos, puede entregar una copia de ella en el lugar señalado anteriormente. La Garantía podrá hacerse efectiva por parte del Gobierno Regional de Valparaíso si se detectaran fallas constructivas en la obra. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad legal establecida en el Código Civil.

Glosa:	“Para garantizar la correcta ejecución y buen comportamiento del contrato “MEJORAMIENTO ESCUELA BELLAS ARTES MUNICIPALES, VALPARAÍSO” CÓDIGO BIP 30442877-0, ID 2426-85-LR23

Forma y oportunidad de restitución:	La garantía será restituida una vez efectuada la recepción definitiva de las obras, lo que deberá ser solicitado en forma escrita por el contratista.

Beneficiario:	Gobierno Regional de Valparaíso
Fecha de vencimiento:	12-02-2026
Monto:	10 Dólar Americano

Descripción:	A la fecha de solicitud del anticipo el contratista deberá presentar una o más boleta bancarias, irrevocable, a la Vista, de liquidez inmediata, vale vista o cualquier otro instrumento que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva y que cumpla con las condiciones señaladas, emitidas a nombre del Gobierno Regional de Valparaíso, RUT Nº 72.235.100–2, con una vigencia igual a la fecha de término de la obra y por un monto total igual al del anticipo, que no podrá superar el 10% del monto total y que será rebajado de los Estados de Pago del proyecto por el cual se solicite el anticipo. Forma y lugar presentación. Física: En el caso de garantía emitida físicamente, ésta deberá ser entregada de forma material para su custodia dentro de los plazos establecidos en las respectivas bases de licitación, ya sea de forma presencial en oficina de ITOS DOM de la Municipalidad de Valparaíso, ubicada en Av. Argentina N°864, Tercer piso, en horario de 09:00 a 13:00 o de 15:00 a 17:00 hrs, o enviadas mediante correo certificado. Electrónica: podrá ser enviada al correo electrónico que se le indicará la Unidad Técnica. En ambos casos, puede entregar una copia de ella en el lugar señalado anteriormente.

Glosa:	La glosa de la garantía será la siguiente “Para garantizar el anticipo del contrato “MEJORAMIENTO ESCUELA BELLAS ARTES MUNICIPALES, VALPARAÍSO” CÓDIGO BIP 30442877-0, ID 2426-85-LR23

Forma y oportunidad de restitución:	Estas garantías podrán ser recuperadas por el contratista, una vez que haya reintegrado los montos del anticipo iguales a los valores parciales de las garantías entregadas según se indica en las presentes bases.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

En caso de empate de puntajes entre dos o más oferentes en el primer lugar, el que presente una oferta económica menor será el adjudicado. Si luego de aplicar la regla anterior subsiste el empate, el segundo criterio de desempate corresponderá a la experiencia del oferente, por lo tanto, quien obtenga en el criterio experiencia del oferente mayor puntaje será el adjudicado. De persistir el empate, se decidirá conforme el criterio de cumplimiento de requisitos formales. Finalmente, si aún persiste el empate, se seleccionará a la propuesta que ingresó primero en el portal www.mercadopublico.cl

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Los oferentes tendrán un plazo de 5 días corridos, contados desde la notificación del correspondiente decreto alcaldicio que resuelva sobre la adjudicación, para efectuar consultas sobre la misma. Las consultas respectivas deberán realizarse a través del Portal Mercado Público.

Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

Ver bases

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

Luego del cierre de las ofertas y durante el período de evaluación de las mismas, la Municipalidad podrá requerir a los proponentes la presentación de certificaciones o antecedentes requeridos en los “Antecedentes del Oferente” que hayan omitido presentar al momento de efectuar sus ofertas, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación. El plazo fatal de presentación será de 48 horas, contadas desde el requerimiento respectivo realizado por la Municipalidad, el que se informará a través del sistema Mercado Público.

Si el oferente no presenta la documentación faltante y/o no salva las omisiones requeridas en el plazo señalado, su oferta será declarada inadmisible por falta de presentación de los antecedentes solicitados.

La presentación de todos los antecedentes del oferente dentro del plazo extraordinario, será evaluado con nota 0, conforme lo indicado en la pauta de evaluación.

Pacto de integridad

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir