Ficha Licitación

Licitación ID: 2427-58-R120

MANTENCIÓN REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CAMIONETAS

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO, ABASTECIMIENTO

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 34

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Servicio de reparación de equipo de fabricación	1 Unidad
Cod: 73152102	1 Unidad
MANTENCIÓN, REPARACIÓN, RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE CAMIONETA VOLKSWAGEN, MODELO AMAROK, AÑO 2018, PATENTE KJTC-89. (SEGÚN INFORME TÉCNICO ADJUNTO)

Servicio de reparación de equipo de fabricación	1 Unidad
Cod: 73152102	1 Unidad
MANTENCIÓN, REPARACIÓN, RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE CAMIONETA VOLKSWAGEN, MODELO AMAROK, AÑO 2018, PATENTE KJTC-90. (SEGÚN INFORME TÉCNICO ADJUNTO)

Servicio de reparación de equipo de fabricación	1 Unidad
Cod: 73152102	1 Unidad
MANTENCIÓN, REPARACIÓN, RESTAURACION Y EQUIPAMIENTO DE CAMIONETA VOLKSWAGEN, MODELO AMAROK, AÑO 2018, PATENTE KJTC-92. (SEGÚN INFORME TÉCNICO ADJUNTO)

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

MANTENCIÓN REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CAMIONETAS

Estado:

Adjudicada

Descripción:

PEDIDO N°240, GESTIÓN DE FLOTA. - MONTO REFERENCIAL $18.000.000.- IMPUESTOS INCLUIDOS. - SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN, RESTAURACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TRES CAMIONETAS VOLKSWAGEN MODELO AMAROK. (SEGÚN INFORME TECNICO ADJUNTO)

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas no serán de público conocimiento una vez adjudicada la licitación.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO

Unidad de compra:

ABASTECIMIENTO

R.U.T.:

69.060.900-2

Dirección:

AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD.

Comuna:

Valparaíso

Región en que se genera la licitación:

Región de Valparaíso

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 14-10-2020 17:00:00

Fecha de Publicación: 02-10-2020 16:19:09

Fecha inicio de preguntas: 02-10-2020 18:00:00

Fecha final de preguntas: 06-10-2020 16:30:00

Fecha de publicación de respuestas: 08-10-2020 11:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 14-10-2020 17:05:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 14-10-2020 17:05:00

Fecha de Adjudicación: 24-02-2021 13:33:11

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

No hay información de Antecedentes Administrativos

No hay información de Antecedentes Técnicos

No hay información de Antecedentes Económicos

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Cumplimiento de los Requisitos Formales	Se evaluará la presentación oportuna de todos los antecedentes del oferente requeridos en el punto 12.A de los Antecedentes del Oferente de las Bases Administrativas, conforme la siguiente tabla: Oportunidad en la presentación de los antecedentes del oferente Puntaje a. Presentación de todos los antecedentes al cierre de la propuesta 100 puntos b. Presentación de los antecedentes durante el plazo extraordinario 0 puntos	5%
2 Plazo de Entrega	Se evaluará con el mayor puntaje la oferta que presente un menor plazo para realizar el servicio requerido, el que no podrá ser superior a 100 días corridos desde el día hábil siguiente a la fecha en que se firme el acta de inicio del servicio, conforme a la cláusula 21 de las presentes bases. Las demás ofertas serán evaluadas de acuerdo a la siguiente fórmula: Pje Oi = (Om/Oi)* 100 Donde: Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i Om : Oferta más conveniente Oi : Oferta del oferente i La oferta de plazo de entrega, tiene el carácter de obligatoria, de manera tal que aquel oferente que no lo indique, su oferta será declarada inadmisible.	35%
3 Oferta Economica	Se evaluará con el mayor puntaje (100 puntos) la oferta más económica, conforme anexo N° 6. Las demás ofertas serán evaluadas de acuerdo a la siguiente fórmula: Pje Oi = (Oe/Oi)* 100 Donde: Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i Oe : Oferta más conveniente Oi : Oferta del oferente i PUNTAJE FINAL = Ax5% + Bx35% + Cx60%	60%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Precio Referencial

Fuente de financiamiento:	No hay información



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	El presupuesto referencial de la presente contratación es la suma de 18.000.000.- dieciocho millones de pesos impuestos incluidos.

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	No hay información

Nombre de responsable de pago:	No hay información
e-mail de responsable de pago:	No hay información

Nombre de responsable de contrato:	No hay información
e-mail de responsable de contrato:	No hay información
Teléfono de responsable del contrato:	No hay información

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Tipo de documento:	Boleta de Garantía
Beneficiario:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO
Fecha de vencimiento:	03-09-2021
Monto:	5 %

Descripción:	El adjudicatario deberá presentar a la fecha de suscripción del contrato una Boleta de Garantía Bancaria irrevocable, a la vista, de liquidez inmediata, vale vista o cualquier otro instrumento que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva y que cumpla con las condiciones señaladas, extendido a nombre de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, por concepto de “Fiel cumplimiento de contrato”, por una suma equivalente al 5% del monto total contratado con una vigencia igual al plazo de ejecución, más 180 días corridos, contado desde la fecha de suscripción del contrato, (plazo superior al mínimo establecido en el Artículo 70 del Reglamento de la Ley N° 19.886).

Glosa:	La glosa de la garantía será la siguiente: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato “MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CAMIONETAS” ID 2427-58-LE20. Si el oferente adjudicado no hace entrega oportuna de la garantía señalada, se dejará sin efecto su adjudicación, pudiendo adjudicarse la propuesta al siguiente oferente mejor evaluado conforme los resultados obtenidos en el Informe de adjudicación, En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el contrato o de las obligaciones laborales o sociales con sus trabajadores, la Municipalidad está facultada para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna.

Forma y oportunidad de restitución:	El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardío de las obligaciones del contratista. En todo caso, el incumplimiento de la normativa laboral o previsional por parte del contratista habilitará a la Unidad Técnica para dejar unilateralmente sin efecto el correspondiente contrato. Si el contrato es resuelto por alguna de las causales dispuestas en las Bases Administrativas y/o el Contrato, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato se hará efectiva y el contratista perderá el 100% del valor de ésta, cantidad que se considerará como cláusula penal. La presente garantía cauciona también el pago de las multas que puedan ser cursadas por la Unidad Técnica, conforme lo indicado en el procedimiento establecido para su aplicación en el número 22.2 de las presentes bases. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicios. Esta garantía cauciona especialmente lo señalado en las Bases Técnicas respecto a la garantía exigida de tres meses en trabajos mecánicos y de seis meses en pintura, a contar del término del plazo de ejecución del contrato. La Garantía será restituida una vez finiquitado el correspondiente contrato y evacuado el informe sin observaciones, del servicio prestado, por parte de la Unidad Técnica designada.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

No hay información de los Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Subir