Ficha Licitación

Licitación ID: 2490-146-LE22

REPARACION DE FACHADAS COMUNIDAD BELO HORIZONTE PEDRO DE VALDIVIA N°668

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA, Dirección de Secpla

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 5

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Global
Cod: 72131702	1 Global
Valor Total Neto del Contrato por la obra “REPARACION DE FACHADAS COMUNIDAD BELO HORIZONTE, PEDRO DE VALDIVIA N°668”, en concordancia con lo reportado en el Formulario N°3.

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

REPARACION DE FACHADAS COMUNIDAD BELO HORIZONTE PEDRO DE VALDIVIA N°668

Estado:

Revocada

Descripción:

La Municipalidad de Providencia, requiere contratar la ejecución de la obra “REPARACION DE FACHADAS COMUNIDAD BELO HORIZONTE, PEDRO DE VALDIVIA N°668”. El objetivo de la presente licitación es la contratación de trabajos para la reparación de elementos de fachada que presente peligro de desprendimiento de hormigón o que presente enfierradura expuesta, para la Comunidad Belo Horizonte, ubicada en Pedro de Valdivia N°668, comuna de Providencia, los elementos más afectados corresponden a los balcones de cada edificio y jardineras, ya que, presentan desprendimiento inferior, perimetral de hormigón y desprendimiento de revestimientos, respecto de los muros de fachadas, estos presentan fisuras en estucos y pinturas sueltas, entre otros. Los trabajos a ejecutar se describen en las especificaciones técnicas.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Contrato

Se requerirá suscripción de contrato

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

Unidad de compra:

Dirección de Secpla

R.U.T.:

69.070.300-9

Dirección:

Pedro de Valdivia 963

Comuna:

Providencia

Región en que se genera la licitación:

Región Metropolitana de Santiago

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 24-11-2022 13:30:00

Fecha de Publicación: 27-10-2022 17:58:43

Fecha inicio de preguntas: 27-10-2022 18:30:00

Fecha final de preguntas: 09-11-2022 10:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 14-11-2022 20:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 24-11-2022 15:30:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 24-11-2022 15:30:00

Fecha de Adjudicación: 06-01-2023 20:00:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Extensión automática del plazo de ofertas:

Se estableció para esta licitación que: "Si a la fecha de recepción de ofertas, se han recibido 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliará automáticamente en 2 días hábiles, por una sola vez, bajo las condiciones establecidas en el artículo 25, inciso octavo, del Reglamento de la ley 19.886."

Visita a terreno de carácter voluntaria: a realizarse en Pedro de Valdivia N°668, comuna de Providencia. 04-11-2022 10:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- FORMULARIO N°1: “IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE, ACEPTACIÓN DE BASES Y DECLARACIÓN DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO”.

Documentos Técnicos

1.- FORMULARIO N°2: “DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE”

Documentos Económicos

1.- FORMULARIO N°3 “CARTA OFERTA CON DESGLOSE DE PARTIDAS”

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Oferta Económica	DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PUNTO N°8 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS	80%
2 Cumplimiento de los requisitos	DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PUNTO N°8 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS	1%
3 Experiencia del Oferente	DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PUNTO N°8 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS	14%
4 Plazo de Ejecución	DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PUNTO N°8 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS	5%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Precio Referencial

Fuente de financiamiento:	FONDEVE



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	60 Días

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	Marianela Cuidad Palma
e-mail de responsable de pago:	mciudad@providencia.cl

Nombre de responsable de contrato:	Sergio Ventura Becerra
e-mail de responsable de contrato:	sventura@providencia.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-2-26543359-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	Municipalidad de Providencia
Fecha de vencimiento:	31-01-2023
Monto:	300000 Peso Chileno

Descripción:	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA Para participar del presente proceso licitatorio, los oferentes deberán presentar una garantía de seriedad de la oferta, la que podrá ser cualquier instrumento de garantía, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro de manera rápida, efectiva y en primera instancia. En caso de no presentarla, la oferta se declarará INADMISIBLE. Formas de presentación de la garantía: • EN FORMA DIGITAL: En los casos en que se otorgue una garantía electrónica, ésta deberá ajustarse a la Ley Nº19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma y deberá ser ingresada antes de la fecha y hora de cierre del proceso, dentro de los Anexos Administrativos de la oferta a través de la plataforma www.mercadopublico.cl, debiendo ser del todo legible, incluyendo su código de validación y/o verificación y deberán ser individualizadas en el ícono "garantías" del mismo portal. • EN FORMA FÍSICA: Si la garantía de seriedad de la oferta no fuera electrónica, el proponente deberá hacerla llegar de forma “física”, dentro de un sobre cerrado, debiendo llevar el nombre del oferente y de la licitación en el anverso y entregarla en la Secretaría Comunal de Planificación, Departamento de Licitaciones y Concesiones, ubicado en Pedro de Valdivia N°963 (piso 3 del Edificio de Estacionamientos Subterráneos), Providencia, hasta la hora del día de cierre del proceso, de acuerdo al cronograma publicado en el Portal www.mercadopublico.cl (punto 3 de la ficha electrónica “FECHA DE CIERRE”). Se debe considerar que el horario de atención al público de este Departamento es:  De lunes a jueves de 8:30 a 13:30 horas y de 15:00 a 16:30 horas  Viernes de 8:30 a 13:30 horas y de 15:00 a 16:00 horas.

Glosa:	Para garantizar la seriedad de la oferta de la licitación pública “REPARACION DE FACHADAS COMUNIDAD BELO HORIZONTE, PEDRO DE VALDIVIA N°668”.

Forma y oportunidad de restitución:	Devolución de la garantía: Serán devueltos (sin intereses ni reajustes) en la Tesorería Municipal de Providencia (ubicada en Pedro de Valdivia N°963), de acuerdo con lo siguiente: a) Se devolverá a todos los participantes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles en el Acto de Apertura de Ofertas, a partir del quinto día hábil después de la Apertura Electrónica de la licitación en la plataforma www.mercadopublico.cl. b) Se devolverá a todos los participantes si es que el Municipio “Revoca o Invalida” la licitación, según corresponda, a partir del quinto día hábil de la publicación del correspondiente decreto en la plataforma www.mercadopublico.cl. c) Se devolverá a todos los participantes que hayan pasado a la etapa de evaluación si es que el Municipio “declara desierta” la licitación por no convenir a sus intereses, a partir del quinto día hábil de la publicación del correspondiente decreto en la plataforma www.mercadopublico.cl. A quienes habiendo pasado a la etapa de evaluación y su oferta no resultará favorecida (no se propusiera su adjudicación), se les devolverá al quinto día hábil, después de publicado el Decreto que Adjudica la licitación. Ello a excepción del oferente que obtuviera el 2° lugar en la evaluación (segundo mejor puntaje o calificación) a quién se le devolverá la Garantía respectiva una vez aceptada la Orden de Compra por el proveedor que resultara adjudicado en primera instancia.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Municipalidad de Providencia
Fecha de vencimiento:	30-06-2023
Monto:	10 %

Descripción:	Una vez notificada la adjudicación a través del Portal Mercado Público, y en un plazo máximo de 5 días hábiles, el adjudicatario deberá presentar en el Departamento de Licitaciones y Concesiones perteneciente a la Secretaría Comunal de Planificación, Una garantía o caución de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y sus obligaciones, que deberá ser tomada por el oferente, a la vista e irrevocable que asegure su cobro de manera rápida y efectiva, emitida a nombre de la Municipalidad de Providencia.

Glosa:	En garantía por el Fiel y Oportuno Cumplimiento del contrato “REPARACION DE FACHADAS COMUNIDAD BELO HORIZONTE, PEDRO DE VALDIVIA N°668”.

Forma y oportunidad de restitución:	Con la Recepción Provisoria

Otras Garantías

Beneficiario:	Municipalidad de Providencia
Fecha de vencimiento:	31-03-2023
Monto:	300 Unidad de Fomento

Descripción:	El adjudicatario, deberá además hacer entrega de una garantía de responsabilidad civil, a fin de cubrir ante daños a terceros o infraestructura.

Glosa:	En garantía por daños a terceros o infraestructura por el servicio “REPARACION DE FACHADAS COMUNIDAD BELO HORIZONTE, PEDRO DE VALDIVIA N°668”

Forma y oportunidad de restitución:	La restitución de este documento se realizará una vez que se haya efectuado la Recepción Provisoria de la obra.

Beneficiario:	Municipalidad de Providencia
Fecha de vencimiento:	31-03-2024
Monto:	3 %

Descripción:	Previo al tercer estado de pago, el Contratista deberá reemplazar todas las garantías entregadas por el contrato original y/o aumentos de obra (si los hubiere), por una garantía o caución que garantice la correcta ejecución de las obras. Al efecto se aceptará cualquier instrumento de garantía, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro de manera rápida y efectiva.

Glosa:	En garantía por la correcta ejecución de la obra denominada “REPARACION DE FACHADAS COMUNIDAD BELO HORIZONTE, PEDRO DE VALDIVIA N°668”

Forma y oportunidad de restitución:	La restitución de este documento se realizará una vez que se haya efectuado la Recepción Definitiva de la obra.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Resolución de Empates

En caso de existir empate en el resultado de la evaluación, se procederá a dirimir adjudicando de acuerdo al orden de prelación de los criterios de evaluación (según el mayor puntaje entregado al criterio mejor ponderado, de persistir el empate, según el mayor puntaje otorgado al segundo criterio mejor ponderado, y así sucesivamente).

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

DE ACUERDO A LO INDICADO EN BASES ADMINISTRATIVAS

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

DE ACUERDO A LO INDICADO EN BASES ADMINISTRATIVAS

Subir