Licitación ID: 2564-60-LQ23
MEJORAMIENTO PTAS VILLA RENACER ORILLA D AUQUINCO - Readjudicada en Id 2564-60-R124
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 11
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
considera el mejoramiento y cambio de sistema de tratamiento de la planta de tratamiento de aguas servidas de la Villa Renacer del sector Orilla de Auquinco, comuna de Chépica  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
MEJORAMIENTO PTAS VILLA RENACER ORILLA D AUQUINCO - Readjudicada en Id 2564-60-R124
Estado:
Readjudicada
Descripción:
Se considera el Mejoramiento de la Planta existente en la Villa Renacer del sector Orilla de Auquinco. Esto corresponde al cambio en el sistema de tratamiento, según aprobación de la seremi de salud de la regón de OHiggins.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
Unidad de compra:
ADQUISICIONES
R.U.T.:
69.090.700-3
Dirección:
No hay información
Comuna:
No hay información
Región en que se genera la licitación:
Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 23-11-2023 12:00:00
Fecha de Publicación: 25-10-2023 12:28:57
Fecha inicio de preguntas: 25-10-2023 13:05:00
Fecha final de preguntas: 03-11-2023 14:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 10-11-2023 18:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 23-11-2023 12:05:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 23-11-2023 12:05:00
Fecha de Adjudicación: 03-01-2024 15:14:26
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
Visita a terreno se efectuará el día y hora indicada y la salida será desde la oficina del SECPLAN de la Municipalidad de Chépica 31-10-2023 11:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- antecedentes administrativos
2.- VISITA TERRENO
Documentos Técnicos
1.- antecedentes técnicos
 
Documentos Económicos
1.- antecedentes económicoss
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
No hay información de requisitos para persona natural


Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
No hay información de requisitos para persona jurídica

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 financiero • Precio • Capacidad Económica • Garantías 30%
2 técnico • Calidad • Experiencia • Plazo 40%
3 SocioTerritorial • Inversión Directa • Integración Territorial • Plan Gestión Ambiental 30%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: PMU
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: KARINA ANGEL VIEDMA
e-mail de responsable de pago: FINANZAS@MUNICIPALIDADCHEPICA.CL
Nombre de responsable de contrato: BENJAMIN PAVEZ VIERA
e-mail de responsable de contrato: SECPLAN@MUNICIPALIDADCHEPICA.CL
Teléfono de responsable del contrato: 56-72-2817269-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
Fecha de vencimiento: 23-02-2024
Monto: 300000 Peso Chileno
Descripción: No hay información
Glosa: Para Garantizar la Seriedad de la Oferta del Proyecto “MEJORAMIENTO PTAS VILLA RENACER, ORILLA DE AUQUINCO, COMUNA DE CHÉPICA”.
Forma y oportunidad de restitución: Se procederá a devolver las Garantías presentadas por los oferentes cuyas ofertas no resultaran adjudicadas, una vez dictado el Decreto Municipal de aprobación de Contrato de la obra o cuando resulten de la evaluación, rechazadas las ofertas. Al oferente que resulte adjudicado, se le devolverá la Garantía de Seriedad de la Oferta, una vez que haya suscrito el respectivo contrato por ejecución de la obra, oportunidad en que debe presentar la garantía el Fiel Cumplimiento y Buena Ejecución de la Obra.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
Fecha de vencimiento: 30-08-2024
Monto: 5 %
Descripción: No hay información
Glosa: Para Garantizar el Fiel Cumplimiento de Contrato del Proyecto “MEJORAMIENTO PTAS VILLA RENACER, ORILLA DE AUQUINCO, COMUNA DE CHÉPICA”.
Forma y oportunidad de restitución: . El mandante resguardará este instrumento y su devolución se hará una vez que las obras se encuentren recepcionadas sin observaciones y contra la entrega por parte del contratista, de una garantía que caucione la Buena Ejecución de las Obras.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
De la resolución de empates
En el caso hipotético que se produjesen empates, se adjudicará a la oferta que tenga la mejor calificación según la siguiente prioridad de criterios: PRIORIDAD CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1 Menor Precio Ofertado 2 Inversión Directa 3 Menor Plazo de Ejecución 4 Prueba de terreno Cuando corresponda En caso de persistir el empate, se resolverá la adjudicación por resolución de la máxima autoridad comunal, teniendo a la vista todos los antecedentes de la licitación y los intereses superiores de la Municipalidad.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.