|
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación |
|
Los oferentes podrán hacer consultas sobre la adjudicación a la entidad licitante, dentro del plazo fatal de 2 días hábiles, contados desde la publicación de la resolución de adjudicación en el sistema www.mercadopublico.cl, a través de la siguiente casilla electrónica karen.gonzalez@conaf.cl
|
|
|
|
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes |
|
En caso de que uno o más oferentes omitan algún antecedente de carácter administrativo, podrán presentarlo en un plazo fatal de 24 horas contados desde el requerimiento de CONAF, a través del FORO. Se exceptúa de esta opción la entrega de antecedentes técnicos y económicos, los cuales deberán ser entregados antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. (Artículo N° 40 del Reglamento).
|
|
|
|
|
Pacto de integridad |
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
|
|
|
|
|
RESOLUCIÓN DE EMPATES |
|
Frente a la igualdad de puntaje se optará por la oferta que tenga la más alta evaluación en la siguiente jerarquización de criterios: en primer lugar, “EXPERIENCIA”; en segundo lugar “PLAZO DE ENTREGA”, en tercer lugar “PRECIO”.
|
|
|
|
|
READJUDICACIÓN |
|
En los casos en que el oferente adjudicado no acepte la orden de compra dentro del plazo establecido, no cumpla con los requisitos para contratar establecidos en las presentes bases, se desista de su oferta o sea inhábil para contratar de acuerdo con los términos de la Ley 19.886 y su Reglamento, se entenderá que desiste de su realización, por lo tanto, CONAF tendrá derecho a encomendar la adquisición de los servicios licitados al oferente que de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que se estime conveniente efectuar una nueva licitación, declarando desierto el proceso.
|
|
|
|
|
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS |
|
Las ofertas serán evaluadas por una Comisión de Evaluación compuesta por los siguientes funcionarios:
-Jefe Departamento de Áreas Silvestres Protegidas o quien se designe en su representación
-Administrador P.N. Nevado Tres Cruces, o quien se designe en su representación
-Jefe DEFA regional , o quien se designe en su representación.
Para este proceso de evaluación de las ofertas el rol de ministro de fe y asesor de la comisión será desempeñado por la abogada regional o quien la reemplace o designen.
La secuencia de evaluación considerará, primero, la verificación del cumplimiento de los Requisitos Mínimos de Participación, esto es, el chequeo de la recepción de todos los antecedentes requeridos, para concluir en la aplicación de los Criterios de Evaluación, señalados en las presentes Bases.
|
|
|
|
|
MODIFICACIÓN DE BASES |
|
La Corporación podrá complementar o modificar las Bases de Licitación, de acuerdo al Art. 19° del Reglamento de la Ley de Compras, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los Oferentes durante el proceso de consultas a través del foro, otorgando un plazo prudencial para que los oferentes puedan adecuar sus ofertas a los nuevos requerimientos, e informando de ello a través del sitio www.mercadopublico.cl. Estas complementaciones y /o modificaciones formarán parte integrante de las Bases.
|
|
|
|
|
SERVICIO EN CONVENIO MARCO |
|
Se deja constancia que el servicio solicitado por el Departamento de Áreas Silvestres Protegidas no se encuentra en Convenio Marco .
|
|
|
|
|
TIPO DE ADJUDICACIÓN |
|
El tipo de adjudicación corresponderá a la modalidad de Adjudicación simple con emisión de Orden de Compra.
|
|
|
|
|
DE LAS SOLUCIONES DE CONTROVERSIA |
|
Cualquier dificultad que surja entre las partes será resuelta, una vez agotadas las gestiones extrajudiciales, por la Justicia Ordinaria, a la cual desde ya se someten las partes, estableciendo como domicilio la ciudad y comuna de Copiapó. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades que la Contraloría General de la República pueda ejercer sobre la materia cuestionada.
INTERPRETACIÓN DE LAS BASES
Toda diferencia en la interpretación de las Bases Administrativas, Técnicas y Anexos pertenecientes a esta licitación pública, será resuelta administrativamente por CONAF.
|
|
|
|
|
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO |
|
El adjudicatario quedará obligado a dar estricto cumplimiento de las obligaciones establecidas o que deriven de las Bases Administrativas y Técnicas, de la presentación de su oferta y de la orden de compra aceptada que se genere de este proceso. La orden de compra que pasa ser el contrato se establecerá que el incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquiera de las obligaciones contenidas en el mismo o en las Bases, faculta a la Corporación para solicitar el término anticipado del servicio. Esto, sin perjuicio que la Corporación solicite la indemnización por los daños que por tales circunstancias se le causaren y aplicar cualquiera de las sanciones establecidas en las presentes bases. Si el oferente adjudicado, no ACEPTARA la orden dentro del plazo establecido en el párrafo primero, se entenderá que desiste de su realización, por lo tanto CONAF, podrá encomendar la ejecución del servicio al oferente que de acuerdo a los resultados de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, salvo que se estime conveniente efectuar una nueva licitación, declarando desierto el proceso, iniciando inmediatamente un nuevo proceso.
|
|
|
|
|
TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO |
|
La Corporación podrá poner término anticipado al contrato (orden de compra), y a su voluntad podrá proceder al trato o contratación directa en los casos autorizados por la ley y el reglamento, o bien llamar a licitación nuevamente, por simple acto administrativo, sin necesidad de demanda ni requerimiento judicial, si concurre alguna de las causales que se señalan:
a. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
b. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.
c. Declaración de quiebra o incapacidad sobreviniente.
d. Cancelación o extinción de la personalidad jurídica.
e. Las demás que se establezcan en las respectivas Bases de la licitación o en el contrato.
f. Mutuo acuerdo entre los contratantes, Resciliación.
g. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
h. Caso Fortuito o Fuerza Mayor.
i.Caso de muerte del adjudicatario, para personas naturales.
DEL TÉRMINO DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO
La Corporación podrá poner término anticipado al contrato, y a su voluntad podrá proceder al trato o contratación directa en los casos autorizados por la ley y el reglamento, o bien llamar a licitación nuevamente, por simple acto administrativo, sin necesidad de demanda ni requerimiento judicial, pudiendo hacer efectiva las garantías que se hubieren constituido, si concurre alguna de las causales que se señalan:
a. Atrasos y demoras NO autorizadas por la Dirección Regional de CONAF, en la entrega de lo acordado en su propuesta y/o en el presente contrato.
b. No pago íntegro y oportuno de las obligaciones legales a sus trabajadores.
c. Incumplimiento reiterado y no justificado de las obligaciones que forman parte de las bases administrativas y especificaciones técnicas y de todos aquellos documentos que forman parte integrante de este contrato.
d. Incumplimiento de otras obligaciones esenciales, calificadas como tales al momento de suscribir el respectivo contrato, como asimismo en los demás documentos que las partes tienen como integrante del mismo.
Si el término del contrato fuera imputable al adjudicatario, la Corporación Nacional Forestal continuará la ejecución del servicio en conformidad a la ley.
|
|
|
|
|
MECANISMO PARA SOLUCIÓN DE CONSULTAS DE LA LICITACIÓN |
|
Las consultas referentes a las Bases Técnicas y Administrativas deberán ser realizadas sólo por la modalidad FORO del portal de compras del Estado, durante las fechas indicadas en el Calendario de esta licitación. Las respuestas a dichas preguntas se publicarán a través de la mencionada modalidad FORO.
|
|
|
|
|
CRITERIOS DE EVALUACIÓN |
7.- Criterios de evaluación
|
ítems
|
observaciones
|
Ponderación
|
|
a) Experiencia de los Oferentes
|
Se adjunta detalle con criterios de evaluación
|
40%
|
|
b) Cumplimiento de los Requisitos Formales
|
Se adjunta detalle con criterios de evaluación
|
10%
|
|
c) Precio
|
Se adjunta detalle con criterios de evaluación
|
10%
|
|
d) Plazo
|
Se adjunta detalle con criterios de evaluación
|
40%
|
a) Criterio Oferta económica (Ponderación de 10%)
La oferta económica se evaluará por:
Precio ofertado a través del portal de Compras Públicas: (100% del criterio)
CONAF aplicará el método del “Análisis del Mínimo Costo”, donde se considera la relación entre cada oferta y la de menor costo, según la siguiente fórmula:
Puntaje económico = OM x 100
OE
Dónde:
OM: Valor Oferta total mínima
OE: Valor Oferta total en evaluación
El monto disponible o presupuesto estimado alcanza a $ 9.800.000 (Nueve millones ochocientos mil pesos). Impuestos incluido.
b) Experiencia de los oferentes en obras similares (40%)
Para evaluar este factor el oferente deberá completar el Anexo T1 de las Bases.
Como experiencia se evaluará sólo obras similares que cumplan con los siguientes criterios: Mantención y/o conservación de infraestructura de monto mayor a M$ 15.000, realizadas por el oferente en los últimos 5 años, de acuerdo a lo siguiente:
*Facturas o Boletas que demuestren ejercicio en el rubro en el tiempo a acreditar.
*Contratos firmados con trabajos del ejercicio comercial.
*Órdenes de compra emitidas por el portal mercado público
Los documentos que acrediten la experiencia indicada en Anexo T1, deberá adjuntarlos al momento de la postulación.
Número de proyectos similares ejecutados
|
Detalle
|
Puntaje
|
|
El oferente indica una experiencia que cumple con lo detallado en el criterio mayor o igual a 10 proyectos ejecutados.
|
100
|
|
El oferente indica una experiencia que cumple con lo detallado en el criterio mayor o igual a 7 en proyectos ejecutados.
|
75
|
|
El oferente indica una experiencia que cumple con lo detallado en el criterio mayor o igual a 5 en proyectos ejecutados.
|
50
|
|
El oferente indica una experiencia que cumple con lo detallado en el criterio mayor o igual a 2 en proyectos ejecutados.
|
25
|
|
El oferente indica una experiencia que cumple con lo detallado en el criterio menor o igual a 1 en proyectos ejecutados.
|
Inadmisible
|
|
c) PLAZO (Ponderación de 40%)
|
|
CONAF aplicará el método del “Análisis del Mínimo Plazo”, donde se considera la relación entre cada oferta y la de menor plazo según la siguiente fórmula:
Puntaje = OM x 100
OE
Dónde:
OM: N° de días de la oferta de menor plazo
OE: N° de días de plazo de la oferta en evaluación
El plazo debe indicarlo en el Anexo T2, este no debe ser superior a 10 días hábiles, de lo contrario será declarado Inadmisible.
Si el oferente no presenta el PLAZO, no se evaluará.
|
|
d). Cumplimiento de antecedentes formales (Ponderación de 10 %)
|
|
En este criterio se asignará puntaje de acuerdo a la siguiente escala:
100 Puntos: Si presenta todos los antecedentes y requisitos solicitados en las Bases, hasta el cierre de la licitación.
50 Puntos: Si presenta todos los documentos y requisitos solicitados en las Bases pero parte de ellos entregados vía FORO posterior a la fecha de cierre de la licitación.
0 Punto: Si el Oferente no presenta algún documento formal (Administrativo), que le fuere solicitado por el Foro.
Si el oferente no presenta todos los documentos y requisitos solicitados en las Bases aún después de haberse solicitado por FORO Inverso, y en el evento de adjudicarse esta licitación deberá presentarlo al momento de la firma del contrato; si no fueren entregados, la Corporación podrá declarar inadmisible la oferta por no cumplir con los requisitos establecidos en las bases.
|
|
|
|
|
|
PARTICIPANTES |
|
Podrán participar en la presente licitación pública personas naturales o jurídicas, que estén inscritas en el portal de compras públicas www.mercadopublico.cl. Y que desarrollen actividades relacionadas con la materia que se licita.
Aquellos participantes que al momento de la presentación de sus ofertas no estén inscritos en el Registro Electrónico de Proveedores del Estado, denominado “Chileproveedores”, estarán obligados a inscribirse previo a la aceptación de la Orden de compra.
Debe tenerse presente que no podrán participar en esta licitación aquellas personas que se encuentren en alguna de las situaciones contempladas en el inciso cuarto del artículo 4 de la Ley 19.886, norma que dispone que ningún órgano de la Administración del Estado o en que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios, con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley 18.575, antecedente del mismo regulado por el DFL. 1/19653 del año 2000, ni con sociedades de personas de las que aquellos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas, ni con sociedades abiertas en que aquellos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.
Asimismo, quedarán excluidos de esta licitación pública quienes, al momento de la presentación de la oferta, hayan sido condenados por prácticas anti sindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años.
|
|
|
|
|
DE LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN |
|
Esta licitación pública y los servicios que de ésta se desprendan se realizarán y regirán por los siguientes documentos:
Las Bases Administrativas y Técnicas, las especificaciones y los anexos que se incluyan en este proceso de licitación.
Las consultas, respuestas y aclaraciones, derivadas del procedimiento establecido en las presentes Bases de licitación.
La oferta económica del oferente adjudicado.
El contrato correspondiente (orden de compra) a la adjudicación de los servicios licitados, sus anexos y los documentos que se entiendan incorporados al mismo.
Las modificaciones efectuadas a las Bases Técnicas y Administrativas de esta licitación pública, si las hubiere.
Otros antecedentes documentados que solicite o proporcione la Corporación.
La Corporación podrá modificar y/o hacer aclaraciones a las Bases de esta licitación, hasta antes de la fecha de cierre de la misma, por propia iniciativa, a objeto de precisar o complementar elementos de su contenido que, a su juicio, no hayan quedado suficientemente claros, y/o a causa de las consultas realizadas a través de la Plataforma de Compras, otorgando un plazo prudente para que los oferentes incorporen las modificaciones en sus propuestas.
|
|
|
|
|
APERTURA DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS |
|
La apertura electrónica de las ofertas económicas y técnicas se realizará directamente en el portal de compras del Estado y se podrá invitar a los integrantes de la Comisión de Evaluación.
En la apertura del proceso, serán declaradas inadmisibles las ofertas que superen el presupuesto disponible.
|
|
|
|
|
DE LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN |
|
La Corporación adjudicará la presente licitación pública de acuerdo a las presentes Bases Administrativas y, podrá declarar inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o consideraciones establecidas en las presentes Bases.
Podrá además, declarar desierta la Licitación pública cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses y/o excedan la capacidad presupuestaria de la Corporación; en estos últimos casos, dichas declaraciones deberán ser manifestadas por Resolución Fundada.
La adjudicación será publicada en el portal www.mercadopublico.cl, señalando el nombre del oferente seleccionado por la Corporación.
Esta licitación pública se adjudicará a la oferta que obtenga el mayor puntaje, de acuerdo a los criterios de evaluación indicados en las presentes Bases, salvo en los casos en que se produzca igualdad de puntaje; situación en la cual se aplicará la jerarquización de criterios indicados en el punto anterior.
La Corporación emitirá una Resolución de Adjudicación, la cual se publicará en el portal de compras del Estado www.mercadopublico.cl, de acuerdo a la normativa vigente.
La notificación de la Resolución de Adjudicación se entenderá realizada, luego de las 24 horas transcurridas desde que CONAF publique dicha Resolución en el portal de compras www.mercadopublico.cl
Si la adjudicación no se realiza dentro del plazo señalado en las presentes bases de licitación públicas, la Corporación informará en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar y se indicará el nuevo plazo para la adjudicación.
|
|
|
|
|
TRABAJADORES DEPENDIENTES DEL ADJUDICADO |
|
Será de responsabilidad única exclusiva del adjudicatario velar por la salud, seguridad e integridad de sus trabajadores dando estricto cumplimiento a la ley 16.744.
Los trabajadores que intervengan en la prestación del servicio adquirido serán dependientes exclusivos del oferente adjudicado, correspondiendo a éste cumplir las obligaciones legales, previsionales, laborales y otras que le correspondan en cuanto empleador, conforme a la legislación vigente. Por tanto, CONAF no tiene ni tendrá ningún vínculo laboral ni ninguna especie de relación contractual con estos trabajadores.
|
|
|
|
|
OBSERVACIONES A LA APERTURA DE LAS OFERTAS |
|
Los oferentes podrán efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas a través del mecanismo establecido por el portal de compras, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del artículo 33 del Reglamento de la Ley N° 19.886.
|
|
|
|
|
CONTRAPARTES DE CONAF |
|
Las contrapartes técnicas de CONAF ante el oferente adjudicado, la ejercerán el Jefe Dpto. Áreas Silvestre Protegida (o quien lo represente) . La contraparte administrativa de CONAF la ejercerá el Jefe Defa (o quien los represente).
|
|
|
|
|
MULTAS, SANCIONES Y PROCEDIMIENTO COBRO DE MULTA |
|
El atraso en la ejecución y entrega de las obras, facultará a CONAF para resolver administrativamente con Cargo al Contrato una multa por cada día de atraso en el cumplimiento del plazo contractual la que será equivalente a 1.5 % del valor neto del contrato.
Si durante la ejecución del servicio, se produjeran atrasos parciales, ocasionados por fuerza mayor o por caso fortuito el adjudicatario deberá presentar a Conaf su justificación por escrito, antes de que transcurran 2 días corridos desde que se hayan producido; pasado este período no se aceptará justificación alguna.
La Corporación Nacional Forestal estudiará las razones invocadas por el adjudicatario para justificar el atraso y resolverá la aceptación o rechazo de la ampliación del plazo.
|
|
|
|
|
UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES |
|
De conformidad al artículo 67 bis del Reglamento de Compras Públicas, dos o más proveedores podrán ofertar en el presente proceso licitatorio por medio de una Unión Temporal de Proveedores. Los miembros de la Unión Temporal de Proveedores deberán acompañar respecto de cada uno de ellos los mismos antecedentes y cumplir con los mismos requisitos que los señalados precedentemente para las personas naturales y/o personas jurídicas, según corresponda.
Las UTPs no podrán ocultar información relevante que afecte a alguno de sus miembros. En caso de hacerlo, se entenderá como un incumplimiento grave de las obligaciones del contrato por parte del proveedor, dando lugar al cobro de la garantía de fiel cumplimiento y a la resolución del contrato anticipadamente.
Siendo la presente contratación de un monto superior a 1000 UTM, el acuerdo en que conste la unión temporal deberá materializarse por escritura pública y deberá ser presentado una vez adjudicada la licitación. Sin perjuicio de lo anterior, los proveedores que formen parte de la UTP podrán presentar, al momento de ofertar, documento privado para la constitución de la UTP, que luego deberá ser formalizado a través de escritura pública una vez efectuada la adjudicación. La escritura pública de constitución deberá contener, al menos, las siguientes estipulaciones:
- Establecer la solidaridad entre los proveedores que componen la UTP respecto de todas las obligaciones que se generen en virtud de la presente Licitación.
- Establecer un apoderado, con facultades suficientes, para representar a los integrantes de la UTP ante la Corporación durante el proceso de licitación y hasta la total ejecución del servicio requerido y de todas las obligaciones que emanen de este.
- Establecer el miembro de la UTP que facturará.
La vigencia de la UTP no podrá ser inferior a la vigencia de las obligaciones que emanen de las presentes bases y del contrato. Toda modificación que experimente la UTP deberá cumplir con las mismas formalidades necesarias para su constitución, debiendo informar a la Corporación de inmediato"
|
|
|
|
|
LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE |
|
Una vez terminado el servicio y como requisito para que se proceda a su Recepción el contratista deberá limpiar y dejar libre de escombros y materiales sobrantes el área en que se Ejecutaron los trabajos. El incumplimiento de esta obligación originará observación por parte del encargado de la recepción.
Una vez terminado el servicio y como requisito para que se proceda a su Recepción el contratista deberá limpiar y dejar libre de escombros y materiales sobrantes el área en que se Ejecutaron los trabajos. El incumplimiento de esta obligación originará observación por parte del encargado de la recepción.
Nota: Los escombros deben disponerse en vertedero Municipal.
Nota: Los escombros deben disponerse en vertedero Municipal.
|
|
|
|
|
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL |
|
Seguridad y Salud Ocupacional Obligaciones Específicas Para Empresas Contratistas, Subcontratistas y Servicios Transitorios.
Todo el personal de la obra deberá poseer examen de altura geográfica al día que lo habilite a trabajar sobre los 3.000 m.s.n.m, el que deberá presentar a CONAF antes de iniciar la obra.
Las Empresas Contratistas y/o Subcontratistas, deben dar cumplimiento íntegro a lo establecido en el Reglamento Especial Para Empresas Contratistas y Sub – Contratistas de Seguridad y Salud en el Trabajo adjunto en bases de licitación, también deberán cumplir con las siguientes obligaciones en materia de higiene y seguridad laboral:
a).- Equipo de Protección Personal:
Todo el personal dependiente de los contratistas o de las empresas subcontratistas deberá contar y utilizar correctamente los elementos de seguridad que sean requeridos en función de la tarea que se esté ejecutando.
En todo trabajo en altura con riesgo grave de caída, los trabajadores deberán usar arnés de seguridad según las normas que lo regulen, con cuerda de vida u otro sistema de seguridad que cumpla igual función.
En los lugares o faenas que presenten riesgos de daños o lesiones a la vista, el personal deberá utilizar anteojos de seguridad con protección lateral.
En ambientes donde se produzcan emanaciones tóxicas y en trabajos de limpieza con solventes y/o en interior de equipos, el personal deberá utilizar respiradores, guantes, delantales y cualquier otro elemento de protección personal que exija la hoja de seguridad del producto y en cualquier otra situación de trabajo especial o que requiera la utilización de alguna máquina o herramienta deberá utilizarse los elementos de protección personal indicados en las etiquetas de seguridad o manuales del fabricante.
b)- Protección de Máquinas - Herramientas:
El contratista o la empresa contratista deberán mantener protegidas las partes móviles y transmisiones de los equipos y máquinas-herramientas que utilice en la ejecución del trabajo.
Todas las máquinas y herramientas deben estar en perfectas condiciones de uso y mantención.
c).- Transporte y Carga de vehículos:
Deberán respetarse las normas de conducción de la Ley de Tránsito y cualquier otra norma interna establecida por CONAF.
Todo vehículo debe contar con su documentación y elementos de seguridad reglamentarios según la normativa legal vigente.
Los vehículos deben reunir, a lo menos, las siguientes condiciones: buen estado general mecánico y de carrocería, documentación del vehículo y del conductor.
No está permitido el tránsito o ubicación de personas debajo de cargas suspendidas.
Los conductores y/o operadores deberán acreditar sus respectivas licencias, cursos o certificados al día, según las exigencias de la normativa legal vigente.
Al transportar materiales o herramientas, éstas deberán estar bien estibadas y amarradas, de forma tal que no implique riesgos para los conductores, operadores o terceros.
No se admiten pasajeros en las maquinarias tales como tractores, grúas, camiones y cualquier otro vehículo que no esté destinado y en condiciones para transportar personal.
Los vehículos y maquinarias deberán ser utilizados únicamente para los servicios contratados.
Los conductores y pasajeros si corresponde, deberán desocupar el vehículo durante el carguío de combustible.
|
|
|
|
|
SUBCONTRATACIÓN |
|
Se permite la subcontratación. Sin embargo, el adjudicatario será siempre responsable de todas las obligaciones para con los trabajadores, empleados, proveedores u otros que omita pagar el subcontratante. El adjudicatario deberá cumplir con todo lo establecido en la normativa de accidentes laborales Ley 16.744.- Si el adjudicatario no se encuentra al día en los pagos de sus trabajadores y/o de las obligaciones con el subcontratante, no se cursará el Pago alguno, hasta que no regularice dicha situación. Para acreditar esta circunstancia se le exigirán los certificados correspondientes.
|
|
|
|
|
FORMA DE PAGO |
Para efectos del pago del servicio, el adjudicatario deberá emitir la correspondiente factura a nombre de Corporación Nacional Forestal, previa recepción total y definitiva.
La factura será pagada en un plazo no superior a 30 días corridos una vez recepcionado conforme el servicio.
Los pagos serán realizados con transferencia electrónica, a través de la TESORERIA GENERAL DEL REPUBLICA.
La recepción conforme del servicio será realizada por Jefe Departamento de Áreas Protegidas y Administrador PN Nevado Tres Cruces.
|
|
|
|
|
OTRAS CONSIDERACIONES |
|
Conaf dispondrá de Refugio de Huéspedes en sector Laguna del Negro Francisco para alojamiento del contratista y su personal.
Se considerá la suspensión de obras en caso de fuerza mayor o caso fortuito, como nevazón que haga imposible el paso al sector y/o tormentas eléctricas.
|
|
|
|