Ficha Licitación

Licitación ID: 2591-110-LE22

REPOSICION PAVIMENTOS EN PATIO MUNICIPAL POZO ALM

Responsable de esta licitación: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 20

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

REPOSICION PAVIMENTOS EN PATIO MUNICIPAL POZO ALM

Estado:

Revocada

Descripción:

REPOSICION PAVIMENTOS EN PATIO MUNICIPAL DEPENDENCIAS MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE, RESOLUCION EXENTA 10640-2021 SUBDERE, BASES LICITACION Y FORMULARIOS ANEXOS, SOLICITUD INTERNA Nº60655, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Nº 693, DECRETO DE PUBLICACION Nº 576,

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Contrato

Se requerirá suscripción de contrato

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE

Unidad de compra:

IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES

R.U.T.:

83.017.500-8

Dirección:

BALMACEDA 276

Comuna:

Pozo Almonte

Región en que se genera la licitación:

Región de Tarapacá

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 05-07-2022 17:30:00

Fecha de Publicación: 15-06-2022 17:12:47

Fecha inicio de preguntas: 15-06-2022 17:52:00

Fecha final de preguntas: 22-06-2022 17:30:00

Fecha de publicación de respuestas: 28-06-2022 17:30:00

Fecha de acto de apertura técnica: 05-07-2022 17:31:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 05-07-2022 17:31:00

Fecha de Adjudicación: 08-08-2022 17:30:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

VISITA A TERRENO NO OBLIGATORIA 20-06-2022 15:30:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- VER BASES ADJUNTAS, PUNTO 11 "OTROS ANEXOS"

Documentos Técnicos

1.- VER BASES ADJUNTAS, PUNTO 11 "OTROS ANEXOS"

Documentos Económicos

1.- VER BASES ADJUNTAS, PUNTO 11 "OTROS ANEXOS"

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO	CLASIFICACIÓN APU PUNTAJE APU APU valor más bajo 100 2° Lugar 95 3° Lugar 90 4° Lugar 85 5° Lugar 80 6° Lugar 75 7° Lugar 70 8° Lugar 65 9° Lugar 60 10° Lugar 55 • Promedio puntajes Análisis Precio Unitario (APU) Promedio puntajes APU = ∑ Puntaje APU___ Cantidad de partidas APU • Puntaje Total PUNTAJES TOTALES PUNTAJE OBTENIDO (PTO) Mejor Promedio 100 2° Lugar 90 3° Lugar 80 4° Lugar 70 5° Lugar 60 6° Lugar 50 7° Lugar 40 8° Lugar 30 9° Lugar 20 10° Lugar 10 • FÓRMULA PONDERACIÓN: PONDERACIÓN = 15% PTO = PUNTAJE OBTENIDO PUNTAJE TOTAL OBTENIDO = (PTO) X 15%	15%
2 PLAZO DE EJECUCIÓN	TRAMOS UNIDAD PUNTAJE OBTENIDO (PTO) [60-65) Días corridos 100 puntos [65-72) Días corridos 80 puntos [72-78) Días corridos 60 puntos [78-84) Días corridos 40 puntos [84-90) o mayor Días corridos 20 puntos • FÓRMULA PONDERACIÓN: PONDERACIÓN = 15% PTO = PUNTAJE OBTENIDO PUNTAJE TOTAL OBTENIDO = (PTO) X 15%	15%
3 CAPACIDAD ECONÓMICA	CAPACIDAD ECONÓMICA PUNTAJE OBTENIDO (PTO) Mayor capital comprobado 100 2º Lugar 95 3º Lugar 90 4º Lugar 85 5º Lugar 80 6º Lugar 75 7º Lugar 70 8 º Lugar 65 9º Lugar 60 10º Lugar 55 11º Lugar 50 • FORMULA PONDERACIÓN: PONDERACIÓN = 20% PTO = PUNTAJE OBTENIDO PUNTAJE TOTAL OBTENIDO = (PTO) X 20%	20%
4 CURRÍCULUM Y EXPERIENCIA DEL OFERENTE	Al que presenta mayor experiencia mediante el monto de las obras civiles ejecutadas como contratista o subcontratista en proyectos similares a la presente Licitación acreditados por documentación pertinente (Órdenes de Compra, Contratos, Facturas, Certificaciones de Mandante, ya sea emitidos por D.O.M., SERVIU, MINVU, OBRAS PUBLICAS, ARQUITECTURA, GORE u otros organismos públicos, donde se indique el monto de la obra), si el monto de la obra no cuenta con la acreditación antes mencionada, no será considerada en el mecanismo de evaluación siguiente. Para el mecanismo de evaluación, se determinará la sumatoria de los montos de las obras de cada oferente, con lo anterior se realizará una fracción donde el denominador corresponderá al mayor de ellos y el numerador corresponderá a la sumatoria de las obras del oferente, luego para obtener el puntaje, se ponderará la fracción de cada oferente por 15%. 100 • FÓRMULA PONDERACIÓN: MAYOR SUMATORIA DE MONTOS DE LAS OBRAS = ∑M SUMATORIA D	20%
5 OFERTA ECONÓMICA	OFERTA ECONOMICA PUNTAJE OBTENIDO (PTO) Mejor oferta o más baja 100 2º Lugar 95 3º Lugar 90 4º Lugar 85 5º Lugar 80 6º Lugar 75 7º Lugar 70 8 º Lugar 65 9º Lugar 60 10º Lugar 55 11º Lugar 50 • FÓRMULA PONDERACIÓN: PONDERACIÓN = 20% PTO = PUNTAJE OBTENIDO PUNTAJE TOTAL OBTENIDO = (PTO) X 20%	20%
6 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	CRITERIOS OBSERVACIONES PUNTAJE OBTENIDO (PTO) SUBCRITERIO Orden y Claridad en la Presentación. (Entrega correcta de la documentación según las formas exigidas en las Bases en razón a las modalidades y formatos correspondientes). Se asignará puntaje proporcional según la cantidad de Observaciones obtenidas en el Acta de Apertura. Sin observaciones Presenta 1-2 obs. Presenta 3-4 obs Presenta 5 y sup 50 25 10 0 SUBCRITERIO Cumplimiento oportuno en la entrega de la documentación (No es necesario solicitar antecedentes documentación por errores de forma por foro inverso). Se asignará puntaje proporcional según la cantidad de solicitudes. No se solicita 1-2 sol. 3-4 sol. 5 y sup 50 25 10 0 A cada subcriterio se le asigna puntaje y el resultado de la sumatoria de ambas será el puntaje final el que se ponderará con el asignado a el Criterio PUNTAJE TOTAL OBTENIDO 100 A cada subcriterio se le asigna puntaje y el resultado de la sumatoria de ambas será el puntaje final el que s	10%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	SUBDERE



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	Otros
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	MARIO ARAYA NUÑEZ
e-mail de responsable de pago:	DIRECTOR.DAF@IMPA.GOB.CL

Nombre de responsable de contrato:	JOHN VIDELA RIVERA
e-mail de responsable de contrato:	DIRECTOR.SECPLAC@IMPA.GOB.CL
Teléfono de responsable del contrato:	57-2-2407231-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Fecha de vencimiento:	02-09-2022
Monto:	200000 Peso Chileno

Descripción:	Dicho documento deberá entregarse dentro de un sobre, caratulado de la siguiente forma: GARANTÍA POR SERIEDAD DE LA OFERTA PROPUESTA PÚBLICA NRO. 09/2022 “Reposición pavimentos en patio municipal, Pozo Almonte” Código Subdere 1-C-2021-321 NOMBRE DEL OFERENTE

Glosa:	Cualquier tipo de instrumento financiero (Boleta de Garantía Bancaria, Vales Vista, Pólizas de Seguro, Certificado de Fianza u otro documento de caución), en pesos chilenos. La caución o garantía deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable. Este debe ser tomada a nombre de la Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte, por la suma equivalente a $200.000 .- con vigencia de 60 días corridos o superior a contar de la fecha de Apertura de la Propuesta, y detallar claramente en su glosa el nombre completo de la licitación y numero ID. En caso de no poder establecer dentro del Instrumento financiero la información requerida en los puntos anteriores, se deberá anexar a ello una hoja que indique el nombre y número de la Propuesta, y cualquier antecedente que no hubiera sido incluido en el respectivo instrumento. En caso de UTP, solo el apoderado de la unión debe presentar la boleta. NOTA: El oferente deberá ingresar la Boleta de Garantía en referencia, en la secretaria administrativa de SECPLAC de la Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte, ubicada en calle Balmaceda Nº 258, hasta el día y hora estipulados para la apertura Electrónica de la Propuesta. En el caso de no encontrase la secretaria administrativa, debe ser entregado en Oficina de Partes. Si el oferente NO presentara físicamente, la Garantía de Seriedad de la oferta, el oferente quedará FUERA DE BASES. También puede ser entregado por medio de la plataforma mercado público siempre y cuando aquel instrumento adjuntado sea válido para hacer efectivo el cobro de la Garantía.

Forma y oportunidad de restitución:	La Garantía por seriedad de la oferta de los proponentes no adjudicados, será devuelta dentro del periodo de su validez y después de adjudicada la propuesta, previa solicitud por escrito del proponente dirigido a la Dirección de SECPLAC. 33.1.1. CUANDO CORRESPONDA, al proponente adjudicado se le devolverá después de entregada la garantía de fiel cumplimiento del contrato, previa solicitud por escrito del proponente a la Dirección de SECPLAC.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Fecha de vencimiento:	09-01-2023
Monto:	5 %

Descripción:	Dicho documento deberá INDICAR: GARANTÍA POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PROPUESTA PÚBLICA NRO. 09/2022 “Reposición pavimentos en patio municipal, Pozo Almonte” Código Subdere 1-C-2021-321 NOMBRE DEL OFERENTE

Glosa:	PREVIO A LA FIRMA del Contrato, deberá entregar una caución o garantía que cumpla con lo establecido en el artículo 68 del reglamento de la ley N°19.886 de bases sobre contratos administrativos y prestación de servicios, por ejemplo, Boleta de Garantía Bancaria, Vales Vista, Pólizas, Certificado de Fianza, debe ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable. El monto correspondiente es por el 5% del monto total a contratar, y debe tener una vigencia de 60 días corridos o más, al plazo total propuesto (plazo de ejecución ofertado), debe ser a nombre de la Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte e individualizada con el nombre y número de la propuesta. El instrumento en referencia es requisito y documento fundamental para iniciar la Obra debe asegurar el pago de la garantía rápida y efectiva, dando cumplimiento a las condiciones dispuesta en el párrafo nro. 3 GARANTIAS DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO, Art. Nro. 68 Garantías de Cumplimiento de la Ley Ntro. 19.886 de Compras Públicas.

Forma y oportunidad de restitución:	La exigencia estipulada en el punto 28.2 de las presentes Bases Especiales por fiel cumplimiento de contrato, se devolverá una vez realizada la recepción provisoria de la obra y entregada toda la documentación, exigida para estos efectos Y QUE CONSTE que han sido salvadas las Observaciones que pudieran haber existido producto del acto antes mencionado. Se debe solicitar por escrito al D.O.M. En esta ocasión deberá entregar la Boleta de Garantía de Buen Funcionamiento de la Obra.

Otras Garantías

Beneficiario:	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Fecha de vencimiento:	08-11-2023
Monto:	5 %

Descripción:	Dicho documento deberá INDICAR: GARANTÍA POR BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA PROPUESTA PÚBLICA NRO. 09/2022 “Reposición pavimentos en patio municipal, Pozo Almonte” Código Subdere 1-C-2021-321 NOMBRE DEL OFERENTE

Glosa:	Después de la Recepción provisoria, el contratista podrá solicitar la devolución de las retenciones mediante la presentación de un estado de Pago y conjuntamente con este documento, deberá presentar CUALQUIER TIPO DE INSTRUMENTO FINANCIERO la que será pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable, para cautelar el buen funcionamiento de la obra, por un valor equivalente al 5% (cinco por ciento) del presupuesto total contratado, a nombre de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE, indicando el nombre de la presente Propuesta. Su validez será de 360 días corridos o más, a contar de la fecha de Recepción Provisoria o de la fecha en que se reciban conforme las observaciones formuladas en la Recepción Provisoria, si es que la hubiere. Al entregar el instrumento en referencia, le será devuelta al contratista el documento de Fiel Cumplimiento de Contrato. Este, podrá hacerse efectiva por parte del Mandante, si se detectaran fallas en la obra y el contratista no se hiciere cargo de ellas, o, si a su fecha de vencimiento, no ha sido realizada la Recepción Definitiva y la Boleta no ha sido renovada. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que al Contratista le corresponda de conformidad a lo dispuesto por el Código Civil.

Forma y oportunidad de restitución:	La Garantía de buen funcionamiento de la Obra, se devolverá contra el cumplimiento del plazo de vigencia contractual, después de ser emitido el Acta de Recepción Final dispuesto en el Punto 28.3 de las presentes Bases Especiales, previo Vª Bº del Director de Obras Municipales.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

SANCIONES

30.1. Las sanciones se aplicarán administrativamente, sin forma de juicio y se deducirán de los estados de pago pendientes, de las garantías del contrato, o de cualquier otro valor que se le adeude al contratista por la Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte. 30.2. Se suspenderá por un año del Registro de Contratista al oferente que: A. Se desista de la oferta presentada. B. No suscriba el contrato dentro del plazo. C. Se negare a mantener los términos y condiciones de su oferta. D. No presente la garantía de fiel cumplimiento del contrato y la Municipalidad por este hecho dejare sin efecto la resolución que adjudicó las obras. 30.3. Estarán afectos a sanciones especialmente los contratistas que incurran en algunas de las siguientes situaciones, sin que la siguiente enumeración sea taxativa: A. Atraso por incumplimiento de plazos contractuales. B. Por no cumplimiento de disposiciones legales de seguridad vigente. C. Por no cumplimiento de las órdenes impartidas por el I.T.O. en el Libro de Inspección. D. Por no entrega oportuna del Libro de Inspección su custodia y accesibilidad. E. Por no instalación oportuna del o los Letreros de Obra. 30.4. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones emanadas de las Bases y en especial de las observaciones formuladas en el Libro de Inspección, la Municipalidad retendrá el o los Estados de Pagos más próximos hasta que éstas sean subsanadas. 30.5. Sin perjuicio de lo dispuesto en las Bases Administrativas Especiales cualquier otro incumplimiento al Contrato será sancionado con una multa equivalente al uno por mil diarios del monto total del Contrato (con sus modificaciones). 30.6. Las multas enunciadas precedentemente las ejecutará directamente la I.T.O. y procederá de acuerdo a lo siguiente: Si el contratista no da cumplimiento a lo instruido por el I.T.O. en el Libro de Inspección, dentro del plazo otorgado para tales efectos, este aplicara la multa correspondiente sin mayor formalidad y de conformidad a lo dispuesto en estas Bases Administrativas. Esta multa será diaria y cesará sólo cuando haya superado el incumplimiento y el I.T.O. lo haya constatado, lo que anotará en el Libro de Inspección con indicación de la fecha en que cesa la multa aplicada. La multa aplicada, se descontará del estado de pago más próximo, o de las retenciones o garantías constituidas a favor de la I.M.P.A. 30.7. Por el hecho de presentarse el oferente a una licitación, pública o privada, acepta expresamente los procedimientos establecidos por la Municipalidad para la contratación, ejecución, finalización, control, recepción y aplicación de sanciones contempladas en las presentes Bases Administrativas Especiales y contrato respectivo. En el caso de la aplicación de sanciones, cualquiera sea su naturaleza, éstas se harán administrativamente y sin forma de juicio, con el solo mérito de lo informado por los funcionarios municipales. Lo anterior, sin perjuicio de las impugnaciones administrativas o judiciales que estime procedente el contratista.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir