Licitación ID: 2591-12-LE23
ADQUSICION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD RNSP-21
Responsable de esta licitación: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 28
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Vehículos de servicio 2 Unidad
Cod: 20102305
2 MOTOCICLETAS  

2
Vehículos de servicio 1 Unidad
Cod: 20102305
1 CAMIONETA  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
ADQUSICION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD RNSP-21
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
ADQUISICION DE VEHICULOS: 02 MOTOCICLETAS Y 01 CAMIONETA; RESOLUCION EXENTA 1137 DELA SUSBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO; SOLICITUD INTERNA 61933, CERTIFICADO DISPONIBILIDAD 24; BASES LICITACION, DECRETO DE PUBLICACION 43
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Unidad de compra:
IMUNI_POZOALMONTE ADQUISICIONES
R.U.T.:
83.017.500-8
Dirección:
BALMACEDA 276
Comuna:
Pozo Almonte
Región en que se genera la licitación:
Región de Tarapacá
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 16-02-2023 12:30:00
Fecha de Publicación: 20-01-2023 15:08:25
Fecha inicio de preguntas: 20-01-2023 16:37:00
Fecha final de preguntas: 25-01-2023 16:30:00
Fecha de publicación de respuestas: 31-01-2023 17:30:00
Fecha de acto de apertura técnica: 16-02-2023 12:31:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 16-02-2023 12:31:00
Fecha de Adjudicación: 03-03-2023 15:54:32
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- VER BASES ADJUNTAS, PUNTO 11 "OTROS ANEXOS"
Documentos Técnicos
1.- VER BASES ADJUNTAS, PUNTO 11 "OTROS ANEXOS"
 
Documentos Económicos
1.- VER BASES ADJUNTAS, PUNTO 11 "OTROS ANEXOS"
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 A. OFERTA ECONÓMICA CLASIFICACIÓN PUNTAJE OBTENIDO (PTO) Mejor oferta (Valor más bajo) 100 2º Lugar 90 3º Lugar 80 4º Lugar 70 5º Lugar 60 6º Lugar 50 7º Lugar 40 8 º Lugar 30 9º Lugar 20 10º Lugar 10 11º Lugar y decrecientes 0 Ponderación: PUNTAJE TOTAL=(PTO)*PONDERACIÓN 18%
2 B. CURRICULUM Y EXPERIENCIA Asignación de puntaje en función de la siguiente tabla: EXPERIENCIA PUNTAJE OBTENIDO (PTO) Posee 6 o más experiencias acreditadas relevantes en el rubro o similares 100 Posee 4 o 5 experiencias acreditas relevantes en el rubro o similares 90 Posee 2 o 3 experiencias acreditadas relevantes en el rubro o similares 80 Posee 1 experiencia acreditada relevante en el rubro o similares 70 No presenta o acredita experiencia 0 Ponderación: PUNTAJE TOTAL=(PTO)*PONDERACIÓN 20%
3 C. GARANTÍA GARANTÍA Subcriterio: GARANTÍA MESES GARANTÍA KILOMETRAJE 30 Subponderación: 40 60 Cálculo Garantía Total ponderada (GTotal): GTotal=GMes+GKm Donde: GMes=Puntaje subponderado GARANTÍA MESES GKm=Puntaje subponderado GARANTÍA KILOMETRAJE Se establece para la asignación de puntaje lo siguiente: CLASIFICACIÓN PUNTAJE OBTENIDO (PTO) Mejor oferta (Mayor GTotal) 100 2º Lugar 90 3º Lugar 80 4º Lugar 70 5º Lugar 60 6º Lugar 50 7º Lugar 40 8 º Lugar 30 9º Lugar 20 10º Lugar 10 11º Lugar y decrecientes 0 Ponderación: PUNTAJE TOTAL=(PTO)*PONDERACIÓN GARANTÍA MESES (GMes) Según garantía de fábrica ofertada por el oferente en MESES en función de las especificaciones técnicas. Se establece para la asignación de puntaje lo siguiente: CLASIFICACIÓN PUNTAJE OBTENIDO (PTO) Mejor oferta (Mayor cobertura meses) 100 2º Lugar 90 3º Lugar 80 4º Lugar 70 5º Lugar 60 6º Lugar 50 7º Lugar 40 8 º Lugar 30 9º Lugar 20 10º Lugar 10 11º Lugar y decrecientes 0 Ponderación: PUNTAJE TOTAL=(PTO)*subPONDERACI 30%
4 E. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA El oferente que no tenga observaciones ni solicitudes tendrá el puntaje máximo. CRITERIOS PUNTOS Observaciones Cada observación vale 1 punto Solicitudes Cada solicitud vale 1 punto Se establece para la asignación de puntaje lo siguiente: PRE=∑▒Puntos Donde: ∑▒Puntos=Suma de puntos según observaciones y solicitudes Asignación de puntaje en función de la siguiente tabla: CLASIFICACIÓN PUNTAJE OBTENIDO (PTO) Menor PRE 100 2º Lugar 90 3º Lugar 80 4º Lugar 70 5º Lugar 60 6º Lugar 50 7º Lugar 40 8 º Lugar 30 9º Lugar 20 10º Lugar 10 11º Lugar y decrecientes 0 Ponderación: PUNTAJE TOTAL=(PTO)*PONDERACIÓN 7%
5 D. PLAZOS OFERTADOS PLAZOS OFERTADOS PLAZO DE ENTREGA PLAZO DE REPOSICIÓN 25 60 40 Cálculo Plazo de Ejecución (PO): PO=PE+PR Donde: PE=Puntaje subponderado PLAZO DE ENTREGA PR=Puntaje subponderado PLAZO DE REPOSICIÓN Asignación de Puntaje en función de la siguiente tabla: CLASIFICACIÓN PUNTAJE OBTENIDO (PTO) Mejor oferta (Mayor PO) 100 2º Lugar 90 3º Lugar 80 4º Lugar 70 5º Lugar 60 6º Lugar 50 7º Lugar 40 8 º Lugar 30 9º Lugar 20 10º Lugar 10 11º Lugar y decrecientes 0 Ponderación: PUNTAJE TOTAL=(PTO)*PONDERACIÓN PLAZO DE ENTREGA (PE) Plazo para entregar el vehículo en las dependencias municipales EN DÍAS CORRIDOS. Se establece para la asignación de puntaje lo siguiente: CLASIFICACIÓN PUNTAJE OBTENIDO (PTO) Mejor oferta (Menor plazo) 100 2º Lugar 90 3º Lugar 80 4º Lugar 70 5º Lugar 60 6º Lugar 50 7º Lugar 40 8 º Lugar 30 9º Lugar 20 10º Lugar 10 11º Lugar y decrecientes 0 Ponderación: PUNTAJE TOTAL=(PTO)*subPONDERACIÓN PLAZO DE REPOSICIÓN (PR) Plazo para la reposición según condiciones especific 25%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: Otros
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: JOHN VIDELA RIVERA
e-mail de responsable de pago: DIRECTOR.DAF@IMPA.GOB.CL
Nombre de responsable de contrato: CAROLINA ROCASOLANO MANRIQUEZ
e-mail de responsable de contrato: JURIDICO@IMPA.GOB.CL
Teléfono de responsable del contrato: 57-2-2407231-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: I.MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Fecha de vencimiento: 31-08-2023
Monto: 5 %
Descripción: Dicho documento deberá INDICAR: GARANTÍA POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO P.P. 02-2023 - ADQUISICIÓN VEHÍCULOS DE SEGURIDAD, COMUNA DE POZO ALMONTE, CÓDIGO SPD RNSP21-VEH-0028 LÍNEA “X” NOMBRE DEL OFERENTE “X”
Glosa: PREVIO A LA FIRMA del Contrato, deberá entregar una caución o garantía que cumpla con lo establecido en el artículo 68 del reglamento de la ley N°19.886 de bases sobre contratos administrativos y prestación de servicios, por ejemplo, Boleta de Garantía Bancaria, Vales Vista, Pólizas, Certificado de Fianza, debe ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable. El monto correspondiente es por el 5% del monto total a contratar, y debe tener una vigencia de 120 días corridos o más, al plazo total propuesto (plazo de ejecución/entrega ofertado), debe ser a nombre de Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte individualizada con el nombre y número de la propuesta. El instrumento en referencia es requisito y documento fundamental, dando cumplimiento a las condiciones dispuesta en el párrafo nro. 3 GARANTIAS DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO, Art. Nro. 68 Garantías de Cumplimiento de la Ley Ntro. 19.886 de Compras Públicas.
Forma y oportunidad de restitución: Se devolverá una vez realizada la recepción del vehículo y entregada toda la documentación, exigida para estos efectos Y QUE CONSTE que han sido salvadas las Observaciones que pudieran haber existido producto del acto antes mencionado. Se debe solicitar por escrito a la Unidad técnica asignada para esta licitación. En esta ocasión deberá entregar la Boleta de Garantía de Buen Funcionamiento del vehículo.
    Otras Garantías
Beneficiario: I.MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
Fecha de vencimiento: 30-04-2024
Monto: 5 %
Descripción: Dicho documento deberá INDICAR: GARANTÍA POR BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO P.P. 02-2023 - ADQUISICIÓN VEHÍCULOS DE SEGURIDAD, COMUNA DE POZO ALMONTE, CÓDIGO SPD RNSP21-VEH-0028 LÍNEA “X” NOMBRE DEL OFERENTE “X”
Glosa: Después de la Recepción provisoria del vehículo, el contratista podrá solicitar la devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato y conjuntamente con este documento, deberá presentar CUALQUIER TIPO DE INSTRUMENTO FINANCIERO la que será pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable, para cautelar el buen funcionamiento del vehículo, por un valor equivalente al 5% (cinco por ciento) del presupuesto total contratado, a nombre de la Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte, indicando el nombre de la presente Propuesta. Su validez será de 366 días corridos o más, a contar de la fecha de Recepción Provisoria o de la fecha en que se reciban conforme las observaciones formuladas en la Recepción Provisoria, si es que la hubiere. Al entregar el instrumento en referencia, le será devuelta al contratista el documento de Fiel Cumplimiento de Contrato. Independiente de la garantía de fábrica del equipo, este documento podrá hacerse efectivo por parte del Mandante si se detectaran fallas en el equipo y el contratista no se hiciere cargo de ellas, por incumplimiento de los servicios post venta declarados en la oferta en función de las especificaciones técnicas, o, si a su fecha de vencimiento, no ha sido realizada la Recepción Final y la Boleta no ha sido renovada. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que al Contratista le corresponda de conformidad a lo dispuesto por el Código Civil.
Forma y oportunidad de restitución: La Garantía de buen funcionamiento del vehículo, se devolverá contra el cumplimiento del plazo de vigencia de la misma, después de ser emitido el Acta de Recepción Final, previo Vª Bº de la unidad técnica asignada de esta licitación.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
17. MULTAS
Se considerarán las siguientes multas según los casos que se describen a continuación: 17.1. La multa por concepto de atraso en plazos de entrega y/o reposición, indicado en Bases Administrativas, será de: DOS POR MIL DIARIO, porcentaje calculado sobre el monto total contratado. 17.2. La Municipalidad podrá cobrar multas al oferente adjudicado, cuando ésta no cumpla con sus obligaciones contractuales dentro de los plazos estipulados y en las condiciones acordadas. 17.3. No procederá al cobro de multa si el incumplimiento se debe a un caso fortuito o fuerza mayor u otro motivo no imputable al proveedor. El caso fortuito o de fuerza mayor será calificado como tal por la Unidad Técnica, en base al estudio de los antecedentes por los cuales el proveedor acredite el hecho que le impide cumplir y aprobado formal y fundadamente por el Sr. Alcalde, cuando corresponda. 17.4. La multa podrá ser descontada del último estado de pago presentado o de las garantías vigentes. La multa también podrá ser cancelada mediante Vale Vista a nombre de la Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte, el que debe ser entregado con antelación al pago. En todos los casos el monto máximo que podrá alcanzar en multas, es el equivalente al 3% sobre el valor total contratado(bruto o sin IVA cuando corresponda), luego de esto la Municipalidad se reserva el derecho de poner término al contrato. 17.5. El Mandante, evaluará aquellas situaciones de fuerza mayor que puedan retardar la entrega del Equipamiento, a fin de aumentar su Plazo de Ejecución, situación que en ningún caso ameritará el aumento del precio de éste, ni indemnización al Contratista de naturaleza alguna
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.