La Municipalidad de Vitacura, debido a los constantes cambios tecnológicos y de diseño de sitios web, requiere la contratación de una persona natural o jurídica que preste el servicio de: Hosting, Diseño, Desarrollo, Mantención, Soporte e Implementación de nuevas funcionalidades para el Sitio Web de la Municipalidad de Vitacura https://www.vitacura.cl, y que también asesore al municipio en término de innovaciones tecnológicas, para lograr un mejor funcionamiento del mismo.

En todo lo no regulado en las presentes BAE, BT y BAG de este proceso licitatorio, se regirá por la Ley Nº 19.886 sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios (en adelante Ley de Compras Públicas) y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 250 del Ministerio de Hacienda de 2004 (en adelante el Reglamento de la Ley de Compras Públicas), y todos aquellos textos normativos vigentes que fueren pertinentes.

Para todos los efectos legales, se entenderá que forman parte integrante del Contrato a que dé lugar la adjudicación, los documentos señalados en el Artículo 2° de las BAG, y todas las normas legales y reglamentarias vigentes que se relacionen con el objeto y la materia de la Licitación.

Para el correcto cumplimiento de los términos del Contrato y sus Anexos, se estará a lo establecido en el artículo 4° de las BAG.

La presente propuesta tiene por objeto la contratación de una persona natural o jurídica, para realizar la prestación de un servicio integral para administrar, mantener e implementar nuevos requerimientos para el sitio institucional www.vitacura.cl, de manera que permita informar a vecinos y/o contribuyentes, de los servicios, actividades, trámites on line, transparencia y todo lo que involucre el relacionamiento permanente con el ciudadano.

Para ello, la contratación debe proporcionar los siguientes servicios:

a) Hosting.

b) Migración y operación de toda la página institucional, a partir del 1 de febrero de 2020.

c) Reorganización y actualización de los contenidos del sitio.

d) Mantención y Soporte a todo el sitio municipal.

e) Considerar la escucha de noticias para todo el sitio web, con el sistema conversores de texto-voz, también conocidos como CTV o por las siglas en inglés TTS (Text To Speech).

f) Continuar con el diseño y la puesta en operación de un nuevo sitio web, el que tiene un avance de un 70% en el front. Esto será ejecutado por intermedio de las horas mensuales de mantención.

En relación al equipo de trabajo, el adjudicatario deberá contar con un equipo multidisciplinario, de manera que pueda atender a las diferentes dimensiones del proyecto. De este modo, poder abordar, sin limitaciones, las áreas informáticas, de diseño gráfico y contenidos del sitio.

El adjudicatario, además, deberá prestar el servicio de soporte, mantención y/o actualización de la información para todo el sitio, por todo el proyecto. Lo cual, no significará costos adicionales para el municipio.

En relación a necesidad de nuevos y/o futuros requerimientos no contemplados en las presentes bases y que tiene relación a la presente licitación, se realizarán a solicitud municipal, siendo pagados a Precios Unitarios, de acuerdo al Anexo Nº 5 “Formulario Oferta Económica”, los cuales una vez recepcionados, pasarán a formar parte del contrato mensual, el que no tendrá costos adicionales a Línea de Producto N°1.

Podrán participar en la presente Licitación a través del Portal www.mercadopublico.cl (en adelante el Portal) aquellas personas naturales o jurídicas, así como las Uniones Temporales de Proveedores (UTP), sean chilenas o extranjeras, y que no se encuentren afectas a una o más de las inhabilidades contempladas por la Ley de Compras Públicas y, que en este contexto cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 6º y 7° de las presentes BAE y los consignados en el artículo 6° de las BAG.

Serán de cargo del Oferente todos los costos directos e indirectos asociados a la participación, preparación y presentación de su oferta, incluyendo la visita a terreno. La Municipalidad en ningún caso será responsable de dichos costos.

Será responsabilidad y cargo del Contratista preparar, presentar, tramitar y obtener todos los permisos o autorizaciones que se requiera para la prestación del servicio. Asimismo, será responsabilidad del Contratista obtener las certificaciones que conforme las exigencias legales se requieran para la aprobación del servicio.

La adjudicación será resuelta por el Sr. Alcalde, previo informe de la Comisión Revisora y Evaluadora de Propuestas Públicas y/o Privadas. Esta recomendará la adjudicación al proponente cuya oferta resulte más conveniente a los intereses municipales, teniendo para ello en consideración el informe que presente la Unidad Técnica Municipal que llamó a licitación.

La adjudicación de la licitación se entenderá notificada a las 24 hrs., desde su publicación en el Portal, de acuerdo al artículo 24° de las BAG.

La modalidad de esta adjudicación se realizará a suma alzada, por el total a un solo oferente.

La Municipalidad de Vitacura se reserva el derecho a desestimar fundadamente todas las ofertas presentadas, si estima que éstas no satisfacen los intereses municipales. Lo anterior no dará derecho a indemnización alguna a favor de los licitantes. De igual manera, y por razones de servicio, el Municipio se reserva el derecho de modificar eventualmente la fecha de adjudicación establecida en el Portal, sin que ello genere un perjuicio para los Proponentes.

Los Oferentes podrán realizar Consultas respecto de la Adjudicación, a través del Foro de Consultas y Aclaraciones disponible en el Sistema de Información, bajo el ID de la presente Licitación Pública.

Los oferentes deberán elevar al portal www.mercadopublico.cl los documentos que se singularizan a continuación, hasta la fecha y hora del cierre de las ofertas, indicadas en el Decreto de llamado de licitación.

Tratándose de una Unión Temporal de Proveedores (UTP) los antecedentes que deben ingresar al portal, conforme a lo dispuesto en los requerimientos que a continuación se detallan, deben cumplirse respecto de cada uno de los integrantes de la Unión Temporal, con excepción de la Garantía requerida en el Punto N° 10.1 de las presentes BAE que, para el caso de una eventual UTP, como tal, sólo deberá entregar una garantía de seriedad por cada oferta que presente.

Los documentos son los siguientes:

a) Individualización completa del oferente, (Anexo Nº 1).

b) Garantía de Seriedad de la Oferta. De acuerdo al Punto N° 11.1 de estas bases.

c) En el caso que el oferente sea una persona jurídica, deberá acompañar además una declaración jurada, firmada por el representante legal, acreditando la actual composición del directorio o la identificación de los socios según sea el caso. Si uno o más de los socios es una persona jurídica de cualquier tipo, deberá mediante declaración jurada simple acreditar los actuales socios o el Directorio de dicha persona jurídica. Utilizar Formulario de Declaración de Persona Jurídica contenido en Anexos de estas BAE.

d) Declaración Jurada Simple (Anexo Nº 2).

e) Experiencia en Proyectos de Páginas Web y/o Intranet (Anexo N° 4), si la tuviere.

f) Patente Municipal vigente, sea persona natural o jurídica, conforme a lo dispuesto en el DL N° 3.063 “Ley de Rentas Municipales”.

g) Anexo Oferta Económica (Anexo N°5), este anexo debe subirse como oferta económica en el portal.

h) Propuesta Técnica, de acuerdo al Punto N°7 de las Bases Técnicas.

En el caso de los documentos indicados en las letras c), d), y f) precedentes, que no se hayan entregado en la oportunidad indicada en el párrafo primero del presente artículo, deberán ser entregados por el oferente a más tardar, al tercer día hábil de requerida la entrega por la Unidad Técnica Municipal encargada de la propuesta pública, y si no lo hiciera queda fuera de bases.

La presentación de los antecedentes referidos en el párrafo que antecede, que los oferentes hayan omitido presentar al momento de elevar al Portal su oferta, sólo será admisible cuando dichas certificaciones se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas, o se refieran a situaciones permanentes, o que no pudieren cambiar entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación.

Las Ofertas Económicas asociada a la ID de esta licitación, deben ser ingresadas conforme a las siguientes líneas de oferta, expresadas en UF (Unidad de fomento), sin impuestos, con dos decimales (Anexo N°5):

• Valor mensual neto en UF (con dos decimales): por el servicio mensual completo (40 pagos mensuales).

• Valor neto en UF (con dos decimales): por el valor a precio unitario por horas hombre, para la implementación de nuevos y/o futuros requerimientos relacionados a la presente licitación (a solicitud municipal).

Los factores de evaluación de las ofertas que hayan cumplido con todos los requisitos, será el siguiente:

Las ofertas consideradas como técnicamente válidas, deberán cumplir con todos y cada uno de los requisitos solicitados.

Se entiende por:

• P1: OFERTA ECONÓMICA (65%)

Para las ofertas que cumplan todos los requerimientos administrativos y técnicos se evaluarán económicamente de la siguiente forma:

P1a = Oferta económica (valor mensual del contrato)

Puntaje = (Oferta económica menor/ Oferta económica en Evaluación) x 60%

P1b = Oferta económica (valor horas hombre, a solicitud municipal).

Puntaje = (Oferta económica menor/ Oferta económica en Evaluación) x 5%

• P2: OFERTA TÉCNICA (13%)

Para la evaluación técnica se considerará: Describe los detalles de los elementos técnicos, labores y configuraciones que contendrá la solución ofertada, siendo mejor evaluados los que presenten un mayor detalle de la solución. Se aplicará la siguiente medida para asignar el puntaje, de acuerdo a lo solicitado en las Bases Técnicas:

NOTA: La no entrega de la propuesta técnica dejará al oferente Fuera de Bases.

La propuesta técnica deberá ser presentada de acuerdo al orden establecido en el punto N° 7 de las Bases Técnicas. De no ser respetado lo establecido en dicho punto, se considerará a la oferta técnica como de regular o deficiente calidad.

La calificación de 0 puntos dejará al oferente Fuera de Bases.

• P3: EXPERIENCIA (20%), si la tuviere; se considerará solo la cantidad de implementaciones en Proyectos de Páginas Web y/o Intranet, relacionado directamente con los servicios materia de esta Licitación, durante los últimos 5 años. No se considerarán experiencias que no aborde el objeto de la presente licitación. No es inhabilitante, pero el oferente deberá de igual forma, presentar el Anexo N°4, tenga o no tenga experiencia. Se aplicará la siguiente tabla para asignar el puntaje:

• P4: CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES (2%)

Garantía de Seriedad de la Oferta.

Los oferentes deberán Garantizar la Seriedad de su Oferta, mediante documento en la forma establecida en el artículo 31° del Reglamento de la Ley de Compra Públicas y 53° de las BAG. El monto de esta Garantía será de $2.000.000 (dos millones de pesos) y deberá tener una vigencia mínima, de al menos 120 días corridos siguientes a la fecha de apertura de la licitación.

La Garantía de Seriedad de la Oferta podrá ser digitalmente incorporada a través del portal www.mercadopublico.cl, sólo en el caso que se ajuste a lo dispuesto en la Ley N° 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma. En caso contrario, el documento original debe entregarse obligatoriamente en la Secretaría Municipal, Av. Bicentenario 3.800, Piso 3°, teniendo como plazo límite, para ambas ocurrencias, la fecha y hora del cierre para el ingreso de las ofertas de la Licitación, señalado en el Decreto Alcaldicio de Llamado a Propuesta Pública. En el evento de no cumplir con la entrega material de la garantía de seriedad de la oferta en tiempo y forma, el oferente quedará fuera de Bases, siendo en consecuencia, inadmisible su oferta.

Glosa Referencial de la garantía: “Garantiza seriedad de la oferta Licitación Pública ID 2667-63-LP19.

En caso que la adjudicación no se pudiese concretar antes de la fecha de vencimiento de esta garantía, el municipio podrá solicitar prórroga de éstas, siendo obligación del Oferente su cumplimiento.

La Garantía de Seriedad de la Oferta se hará efectiva en cualquiera de los casos previstos en el artículo 54° de las BAG.

La Garantía de Seriedad de la Oferta será devuelta a los Proponentes conforme lo previsto en los incisos cuarto, quinto y sexto del artículo 50° de las BAG.

Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato y Buena Ejecución del Servicio

Una vez adjudicada la propuesta en el Portal, el Adjudicatario deberá presentar dentro del plazo de veinte (20) días seguidos a contar de la fecha de notificación de la adjudicación, en la Secretaría Municipal, una Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato y Buena Ejecución del Servicio, en la forma establecida en los artículos 55° a 59° de las BAG.

El monto de esta Garantía, será el equivalente al 10% del valor total del Contrato, y deberá estar vigente desde la suscripción del contrato y hasta 90 días corridos siguientes al término del mismo, siendo devuelta al Contratista una vez cumplido dicho plazo, previa verificación y certificación por la Unidad Técnica responsable de la Licitación, de que no existen obligaciones pendientes, tanto contractuales como desde el punto de vista laboral y previsional de los trabajadores del Contratista y/o de sus Subcontratistas, si procediere. En caso de variar el valor del contrato, esta garantía deberá variar en el mismo porcentaje.

Glosa de esta garantía: Garantiza Fiel cumplimiento de contrato Licitación Pública ID 2667- 63-LP19.

Esta garantía se hará efectiva, sin más trámite, en cualquiera de los casos previstos en el Artículo 72° del Reglamento de la Ley de Compras Públicas, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo de la disposición citada y cuando el Municipio considere infringidas total o parcialmente cualquiera de las condiciones establecidas en las Bases de Licitación, sus Anexos y/o el Contrato.

Pólizas de Seguros

En caso de que las garantías requeridas (Seriedad de la Oferta y Fiel Cumplimiento de Contrato y Buena Ejecución del Servicio) fueran entregadas como pólizas de seguro, deberán excluir expresamente cláusula de arbitraje, e incluir cláusula de inalterabilidad, de sus términos y condiciones sin autorización por escrito de la Municipalidad, según lo dispuesto en el en el inciso tercero del Artículo 53° y en el inciso sexto del Artículo 55° de las BAG.

Incumplimiento

En caso de incumplimiento de las obligaciones del Oferente, el Inspector Técnico del Servicio, aplicará las multas moratorias que a continuación se detallan de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 51° y 52° de las BAG, con un tope máximo de 500 UTM, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas. Este tope no constituye una limitación a la responsabilidad del Contratista, en relación a otras estipulaciones del contrato.

El valor de la UTM a considerar, será el correspondiente al mes de pago de la multa.

Las alegaciones, descargos u observaciones que le merezcan al Contratista las multas impuestas se regularán de acuerdo al procedimiento dispuesto en los incisos tercero, cuarto, quinto y sexto del artículo 51° de las BAG.

Multas.

a. La municipalidad aplicará una multa de 20 UTM por el atraso en el cumplimiento del plazo de inicio de la operación (1 de febrero de 2020) y de 10 UTM por cada día sucesivo o fracción de atraso de dicha fecha.

b. Se aplicará una multa de 10 UTM por cada día o fracción de día por fallas que afecten la continuidad operacional total del servicio, de responsabilidad del contratista.

c. Se aplicará una multa de 5 UTM por cada día o fracción de día por fallas que afecten la continuidad operacional parcial del servicio, de responsabilidad del contratista.

d. Si el incidente se relaciona a lo indicado en el punto b) o c) y no es solucionado en un plazo de hasta 8 horas, se aplicará una multa de 2 UTM por cada hora o fracción adicional, hasta la reparación del incidente reportado.

e. Si lo indicado en el punto b) o c) ocurre durante el período de renovación de Permisos de Circulación o de Patentes Comerciales (enero, febrero, marzo, julio y agosto), la multa será el doble de la señalada en la letra precedente por cada evento.

f. Se aplicará una multa de 10 UTM por cualquier intento de engaño (entrega de cotizaciones, que implican sobrecostos, relacionados a temas asociados a la mantención y/o operatividad del sitio, que son parte de la labor habitual del adjudicatario) y/o entrega de información maliciosa hacia el municipio.

g. Se aplicará una multa de 5 UTM por cada evento por negarse a entregar información, en el formato y plazo requerido.

h. Se aplicará una multa de 5 UTM por cada evento de incumplimiento de las instrucciones emitidas por el Inspector Técnico.

i. Se aplicará una multa de 3 UTM, en caso de incurrir el Oferente Adjudicatario en cualquier incumplimiento de una obligación expresamente establecida en las presentes BAE y BT y demás documentos que forman parte de este proceso licitatorio, que atente contra la correcta ejecución del contrato y no tenga señalada una multa específica.

La forma de pago será en pesos chilenos, con impuesto incluido, al valor de la UF del último día del mes en el cual se prestó el servicio, pagándose el precio convenido por los servicios mensuales efectivamente realizados por el Contratista. Esto dentro de los 30 días siguientes a la recepción conforme por el ITS (ver numeral 17° de estas BAE) del documento de cobro y toda la documentación solicitada para su pago.

Sin perjuicio de la documentación que más adelante se detalla, los pagos se realizarán contra presentación de factura, boleta de honorarios o instrumento tributario respectivo, acompañada del estado de pago aprobado y firmado por el ITS, la recepción conforme de bienes de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento N° 06 de fecha 18 de enero de 2019 que aprueba el Reglamento sobre la Administración y Control de Bienes de Propiedad Municipal y la recepción de obras y/o servicios y demás antecedentes que requieran las BAE o el Contrato, en los términos, condiciones y plazos que estas misma señalen.

Para proceder al pago correspondiente, la Unidad Técnica actuará conforme a lo previsto en el Decreto Alcaldicio N° 10/1620, de fecha 23 de julio de 2018, Reglamento de Recepción de Facturas y/o Boletas de servicios, en adelante documentos para pago, correspondiente a compras de bienes o contratación de servicios requeridos por la Municipalidad, para el desarrollo de sus funciones.

El documento de cobro (factura electrónica) u otro instrumento, deberá enviarlo al correo facturas@vitacura.cl con copia al ITS del Contrato o a quien este designe.

Documentación a solicitar, para cada estado de pago:

a. Factura del Contratista, debidamente visada por el ITS.

b. Certificado de aprobación conforme de la factura por el ITS;

c. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la Dirección del Trabajo. En el evento que haya un subcontrato, el Contratista deberá presentar este Certificado respecto de las obligaciones de su Subcontratista con los trabajadores de éste.

d. Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, emitido por la Dirección del Trabajo referido al período en que se curse el pago, conforme a lo dispuesto en el artículo 183-C, del Código del Trabajo y D.S. 319, sobre acreditación de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, tanto para el Contratista como para su Subcontratista, de haberlo. (Formulario F30-1).

e. Pago de multas cursadas en el mes (si las hubiere).

f. Copia de la Patente Municipal al día, para los meses de enero y julio de cada año.

g. Comprobante de pago de póliza de seguro, en el caso que corresponda.

h. Informe de Soporte mensual requerido en el numeral 3.3 de las BT.

NOTA: Los documentos aquí señalados deberán presentarse “todos”, en soporte digital (CD, pendrive) adjuntos a la factura respectiva del mes de cobro, con la finalidad que la Municipalidad pueda revisar lo que estime pertinente, sin necesidad de encontrarse todo impreso.

Retenciones de pago:

El Estado de Pago, se podrá retener en los siguientes casos:

• Si no se acreditare oportunamente, por el Contratista, el cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales, conforme lo dispuesto en el artículo 183-C, del Código del trabajo y Decreto Supremo Nº 319, sobre acreditación de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales y además, habilitará al Municipio a efectuar las retenciones de dinero del o los Estados de Pago correspondientes, o de la Boleta de Garantía si no existieran pagos pendientes, y a pagar a quien corresponda las sumas adeudadas.

• Observaciones no subsanadas señaladas por el ITS, para lo cual se retendrá el valor de los servicios pendientes de término, sin perjuicio de la multa moratoria indicada en la letra f) del numeral 12 de estas BAE.

• Existencia de reclamos en la Inspeccion del Trabajo, o laborales o previsionales pendientes por parte del adjudicatario y que hayan sido notificadas a la Municipalidad, si correspondiere.

• Si la Municipalidad fuera demandada subsidiariamente y/o solidariamente. En estos casos la Municipalidad quedará facultada para pagar con estos fondos. En caso de demandas solidarias y/o subsidiariamente en que la Municipalidad haya debido defenderse judicialmente y, se dicte sentencia condenatoria en contra, ya sea de la Municipalidad o del Contratista, este último deberá reintegrar al municipio la totalidad de los costos que haya asumido en su defensa judicial.

• Por incumplimiento de alguna de las exigencias de la Recepción Provisoria de los Servicios, si correspondiere.

La Municipalidad se reserva el derecho a retener el estado de pago pertinente con la sola notificación de una demanda laboral en su contra o en contra del contratista o bien una orden de algún organismo público que tenga facultades para ordenar dicha retención previamente notificada al municipio.

Fecha de Inicio de Actividades

Será a contar de la fecha de entrega de los elementos necesarios para que el servicio sea prestado el 1 de febrero de 2020, lo anterior, será registrado en el Acta de Inicio de Actividades, confeccionada por el ITS de la presente licitación.

Conocimiento de los requerimientos del servicio

Aun cuando en la descripción de los Servicios del Contrato estipuladas en las BT se hubieran omitido detalles necesarios, el Servicio requerido deberá entregarse completo, operable y en los plazos que se fijan en las bases técnicas y administrativas.

El costo de los elementos o trabajos secundarios o menores, así como el de los trabajos, bienes, servicios y funcionalidades cuya provisión está expresamente solicitada en las BT, pero no consignada individualmente en la oferta, se considerarán incluidos en los precios cotizados.

El contratista deberá examinar cuidadosamente los antecedentes que forman parte integrante de la Propuesta y solicitar toda la información necesaria, incluso de materias que no figuren o se hayan omitido en dichos documentos y que sean necesarios para el otorgamiento del servicio requerido, siendo de su cargo cualquier solución no resuelta. Cualquier discrepancia que exista entre estos documentos será resuelta por el Director de Informática.

Cumplimiento de instrucciones

El Contratista deberá someterse a las instrucciones de la Dirección de Gabinete, las cuales se impartirán siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del respectivo contrato. El Inspector Técnico de Servicio (ITS) será nombrado por la Dirección de Gabinete, en el Decreto de Adjudicación, conforme lo previsto en el Punto N° 17° de estas BAE.

Dentro las funciones del ITS, se encuentran, entre otras, las siguientes:

- Para efectos contractuales, ser el interlocutor de la Municipalidad con el Contratista.

- Coordinar y supervisar la ejecución del proyecto.

- Temas operacionales varios.

- Aprobar los avances del proyecto.

- Aprobar y cursar, multas y pagos.

El contrato empezará a regir desde la fecha de su suscripción, sin perjuicio de que la prestación de los servicios se efectuará por el plazo de 40 meses, a contar del 1 de febrero de 2020, fecha del inicio efectivo de los servicios.

La Municipalidad podrá aumentar o disminuir el contrato, de acuerdo a los requerimientos estipulados en el artículo 44° del Título VII “Del contrato y su ejecución” de las BAG. Los aumentos no podrán superar el 30% del valor total del contrato y deberán ser aprobados por la Comisión de Finanzas Municipales y ordenadas por Decreto Alcaldicio (art. 47° de las BAG).

La única instancia de aceptación de modificación por parte de la Municipalidad de Vitacura, será la notificación en el portal www.mercadopublico.cl del Decreto Alcaldicio que lo autoriza.

Por lo tanto, si el Contratista por cuenta propia realiza cambios, e implementa servicios adicionales, éstos no serán pagadas si no cuentan con la notificación anteriormente señalada. Sin esta aceptación, el ITS no estará autorizado para visar ningún pago por concepto de extraordinarios.

En aquellos casos en que los aumentos de servicios se refieran a partidas que no han sido consideradas en la oferta presentada por el Adjudicatario, estos precios deberán ser convenidos por ambas partes de común acuerdo, cuyos valores deberán ser evaluados por la Municipalidad, según costos de mercado, para posteriormente ser aprobados.

Una vez establecida la conformidad anteriormente señalada y ratificada la disponibilidad de fondos por la Comisión de Finanzas Municipales, se procederá a redactar el Decreto Alcaldicio que autoriza dicha modificación.

Los aumentos y/o disminuciones de obras serán perfeccionados con modificaciones de contrato.

El Contratista podrá subcontratar parcialmente la prestación de los servicios conforme lo dispuesto en el inciso segundo del Artículo 73° de las BAG. Para obtener el consentimiento a que hace referencia el artículo citado, el Contratista deberá presentar por escrito a la consideración de la Unidad Técnica las bases sobre las cuales se otorgará el subcontrato, la naturaleza y extensión de los trabajos o servicios y suministros consultados en el subcontrato, y el nombre y los antecedentes del subcontratista.

Si tal autorización fuese otorgada, no relevará al Contratista de ninguna de las responsabilidades y obligaciones del Contrato, entendiéndose que mantiene la responsabilidad de todas las obligaciones contraídas con la Municipalidad de Vitacura en virtud del contrato; siendo el Contratista, responsable solidario por los actos, errores y negligencias de cualquier subcontratista, sus representantes o trabajadores, como si fueran propios, incluso respecto de aquellos contratos de especialidades en cuya selección haya intervenido la Municipalidad de Vitacura, como así mismo, el pago de todas las obligaciones para con los trabajadores, proveedores u otros que omita pagar el subcontratista, todo de conformidad a lo establecido en la legislación vigente. Igualmente, el Subcontratista deberá cumplir con lo previsto en el artículo 4° de la Ley de Compras Públicas. La subcontratación no creará relación jurídica ni de ninguna especie entre los subcontratistas, sus trabajadores y la Municipalidad de Vitacura.

Responsabilidad Subsidiaria y Solidaria:

El Municipio hará siempre efectivo el derecho a ser informada y el derecho de retención a que se refieren los incisos primero y tercero del artículo 183-C del Código del Trabajo, exigiendo al Contratista, conjuntamente con la o las factura (s) por la prestación de sus servicios y como condición para el pago de éstas, presentar obligatoriamente al ITS, un certificado emitido por la respectiva Inspección del Trabajo (Certificado F30-1), o bien por medios e instituciones idóneas que garanticen la veracidad y cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales del Contratista y del Subcontratista si procediere.

Adicionalmente, el ITS podrá requerir, en cualquier momento, que el Contratista le presente copia de la planilla de pago de las imposiciones a los organismos de previsión que corresponda, respecto de todo su personal afecto al Contrato debidamente cancelada, copia de las liquidaciones de sueldo de dicho personal debidamente pagadas, correspondiente al mes inmediatamente anterior al que se factura, registros de asistencia, etc.

En caso que el Contratista no acredite oportunamente el cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales en la forma señalada en el párrafo precedente, o que la Municipalidad tome conocimiento o sea notificada de cualquier demanda deducida por un trabajador en contra del Contratista o del Subcontratista, si fuere el caso, que pueda afectar la responsabilidad solidaria o subsidiaria del Municipio, en los términos establecidos en el Artículo 183-B o 183-D del Código del Trabajo, la Municipalidad podrá retener de la factura que deba pagar al Contratista, una suma equivalente al monto de que es responsable, procediendo con el producto de dicha retención a pagar al trabajador o institución previsional acreedora, en conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 183-C del Código del Trabajo y el Decreto 319 de 2006 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; de la Subsecretaría del Trabajo que Aprueba el Reglamento del Artículo 183-C inciso segundo del Código del Trabajo.

A mayor abundamiento, el Contratista faculta expresamente a la Municipalidad para efectuar tal retención, y la autoriza para que, en su nombre y representación, pague al trabajador o a la institución previsional acreedora su acreencia con cargo a los dineros retenidos.

Asimismo, el Contratista se obliga especialmente, a informar al Municipio de manera oportuna y cabal, (i) cualquier reclamo presentado por los trabajadores en la Inspección del Trabajo, o (ii) citación que reciba de este organismo, y que se haga con motivo o en el marco del procedimiento dispuesto en el párrafo 7º del Capítulo II del Libro V del Código del Trabajo, y siempre que dicha citación diga relación con alguno de los trabajadores o ex trabajadores que presten o hayan prestado labores o servicios durante el plazo de ejecución del Contrato.

Se deja constancia que esta obligación tiene como finalidad principal que la Municipalidad pueda tomar las providencias necesarias para ejercer su debido derecho a defensa ante dicho organismo o simplemente plantear ante este todo aquello que estime necesario para una correcta y cabal comprensión de los hechos materia de la denuncia.

En caso que el Contratista no dé el aviso correspondiente, o bien dándolo, la Municipalidad sea requerida para cumplir alguna prestación laboral con motivo de un Procedimiento laboral, el Municipio queda facultado para retener del Contratista todas aquellas sumas de dinero pretendidas por el trabajador u ordenadas pagar por el Tribunal respectivo. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de los demás derechos que la ley confiere a la Municipalidad, en su calidad de empresa principal.

Coordinación e Inspección de la Municipalidad

De acuerdo al artículo 63° de las BAG y lo previsto en el Decreto Alcaldicio N° 5/1245, de fecha 22 de junio de 2016, que aprueba el Reglamento sobre Función y Deberes de los Administradores de Contrato de la Municipalidad de Vitacura, el desarrollo del contrato será coordinado e inspeccionado por el Inspector Técnico del Servicio (ITS) que designe la Municipalidad, a través del director de la Dirección de Gabinete, y el Adjudicatario reconocerá como válida su coordinación, control, observaciones y detalles.

El ITS tendrá las atribuciones contenidas en los documentos señalados en el párrafo precedente, los que se indican en el numeral 14.3 de estas BAE y los que le sean otorgados en el Decreto Alcaldicio de Adjudicación o por escrito por el Director de Gabinete.

Representante del Contratista

Conforme lo previsto en el artículo 74° de las BAG, el Contratista designará un Administrador del Contrato a cargo durante el tiempo de duración del Contrato, de la gestión administrativa y técnica del mismo, quién deberá ser aprobado por la Dirección de Gabinete y deberá acreditar por escrito que cuenta con atribuciones y facultades para adoptar medidas y tomar decisiones respecto del requerimiento que el Municipio ha contratado.

El Administrador del Contrato actuará como contraparte, para la solución de temas administrativos, coordinación de asistencia técnica y otras actividades propias de los servicios contratados (presentación de nuevos productos, up grades, etc.). Lo anterior, una vez firmado el contrato y se debe indicar: nombre, mail, número teléfono fijo y número teléfono móvil.