Licitación ID: 2675-11136-LE08
MEJORAMIENTO TEATRO MUNICIPAL, COMUNA DE MOSTAZAL
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 29
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de casas 1 Unidad
Cod: 72131502
 

2
Servicios Audio Visuales 1 Unidad
Cod: 80161507
 

3
Teatro 1 Unidad
Cod: 30221007
 

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
MEJORAMIENTO TEATRO MUNICIPAL, COMUNA DE MOSTAZAL
Estado:
Revocada
Descripción:
SE CONSIDERA EL MEJORAMIENTO EN OBRAS CIVILES EN ESCENARIO Y TERRAZA DEL TEATRO MUNICIPAL, ADEMAS SE INSTALARA LA ILUMINACION Y AUDIO CORRESPONDIENTES AL PROYECTO
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas no serán de público conocimiento una vez adjudicada la licitación.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
Unidad de compra:
I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T.:
69.080.500-6
Dirección:
Plaza de Armas S/N
Comuna:
Mostazal
Región en que se genera la licitación:
Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 22-12-2008 15:00:00
Fecha de Publicación: 10-12-2008 17:29:20
Fecha inicio de preguntas: 10-12-2008 18:00:00
Fecha final de preguntas: 15-12-2008 17:18:00
Fecha de publicación de respuestas: 16-12-2008 15:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 22-12-2008 16:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 22-12-2008 16:00:00
Fecha de Adjudicación: No hay información
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
Visita de Terreno Obligatoria 12-12-2008 12:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- Experiencia de la Empresa
 acreditar experiencia
2.- Entregar Antecedentes Técnicos
 entragar antecedentes técnicos, entregar proyecto de audio e iluminacion.
No hay información de Antecedentes Técnicos
No hay información de Antecedentes Económicos
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
No hay información de requisitos para persona natural


No hay información de requisitos para persona jurídica

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Precio El oferente con menor precio obtendrá la máxima calificación. A todos los demás le será asignado un puntaje decreciente que corresponda en forma proporcional a partir de 50 ptos. (2ª oferta más conveniente), puntaje en números enteros (sin aproximación) siendo el menor puntaje a asignar 10. 50%
2 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios El oferente que proponga mejoras al proyecto tanto en su arquitectura como en sus especificaciones obtendrá la máxima calificación. Además se avaluara de acuerdo a el proyecto que entregue el contratista, considerando el diseño y la calidad de los equipos de iluminación y audio en comparación al listado de equipos entregados en el formato N º 8b. A todos los demás se les asignará un puntaje decreciente que corresponda en forma proporcional a partir de 20 ptos. (2ª oferente con mayor capacidad), puntaje en números enteros (sin aproximación) siendo el menor puntaje a asignar 5. 20%
3 Plazo de Entrega Se asignara el mayor puntaje al oferente que ofrezca el menor plazo de ejecución. A todos los demás le será asignado un puntaje decreciente que corresponda en forma proporcional a partir de 30 ptos. (2ª oferta más conveniente), puntaje en números enteros (sin aproximación) siendo el menor puntaje a asignar 5. 30%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: Por Estado de Avance
Opciones de pago: No hay información
Nombre de responsable de pago: No hay información
e-mail de responsable de pago: No hay información
Nombre de responsable de contrato: No hay información
e-mail de responsable de contrato: No hay información
Teléfono de responsable del contrato: No hay información
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Tipo de documento: Boleta de Garantía
Beneficiario: Municipalidad de Mostazal
Fecha de vencimiento: 22-02-2009
Monto: 100000 Peso Chileno
Descripción: No hay información
Glosa: No hay información
Forma y oportunidad de restitución: Este documento será devuelto a los oferentes una vez contratada la obra o rechazada la totalidad de las ofertas.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Tipo de documento: Boleta de Garantía
Beneficiario: Municipalidad de Mostazal
Fecha de vencimiento: 17-05-2010
Monto: 5 %
Descripción: No hay información
Glosa: No hay información
Forma y oportunidad de restitución: la restitucion se efectuara en un periodo igual al plazo de ejecución de la obra aumentado en 485 días corridos.Esta boleta, se devolverá una vez obtenida la Recepción Definitiva
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
No hay información de los Requerimientos técnicos y otras cláusulas
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.